A6 - Renouvellement des chaussées du PR 210 à 220 sens 1 et du PR 235 à 207 sens 2 et réfection de l'étanchéité du Viaduc de Toutry au PR 220+100 sens 2

Les travaux concernent la réfection des chaussées en pleine largeur (2 voies de circulation + BAU) en section courante du sens 1 (Paris/Lyon) entre les PR 210+200 et 220+150 et du sens 2 (Lyon/Paris) entre les PR 235+800 et 207+000, ainsi que la réfection de l'étanchéité du viaduc de Toutry …

CPV: 45221119 Trabajos de renovación de puentes, 45233110 Obras de construcción de autopistas, 45233210 Trabajos de pavimentación de autopistas
Plazo:
13 de febrero de 2025 a las 14:00
Tipo de plazo:
Presentación de una oferta
Lugar de ejecución:
A6 - Renouvellement des chaussées du PR 210 à 220 sens 1 et du PR 235 à 207 sens 2 et réfection de l'étanchéité du Viaduc de Toutry au PR 220+100 sens 2
Organismo adjudicador:
APRR.
Número de premio:
BPC002024

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : APRR.
Forme juridique de l’acheteur : Entité disposant de droits spéciaux ou exclusifs
Activité du pouvoir adjudicateur : Affaires économiques

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : A6 - Renouvellement des chaussées du PR 210 à 220 sens 1 et du PR 235 à 207 sens 2 et réfection de l'étanchéité du Viaduc de Toutry au PR 220+100 sens 2
Description : Les travaux concernent la réfection des chaussées en pleine largeur (2 voies de circulation + BAU) en section courante du sens 1 (Paris/Lyon) entre les PR 210+200 et 220+150 et du sens 2 (Lyon/Paris) entre les PR 235+800 et 207+000, ainsi que la réfection de l'étanchéité du viaduc de Toutry (PR 220+100) en sens 2 (Lyon/Paris)
Identifiant de la procédure : 315b0999-06c1-4b4b-8d9b-f2af7338ea05
Avis précédent : 356949-2024
Identifiant interne : BPC002024
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non
Justification de la procédure accélérée :
Principales caractéristiques de la procédure :

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45233110 Travaux de construction d'autoroutes
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45233210 Travaux de revêtement d'autoroutes
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45221119 Travaux de rénovation de ponts

2.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Côte-d’Or ( FRC11 )
Pays : France
Informations complémentaires : Autoroute A6 entre les PR 207 et 235

2.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Yonne ( FRC14 )
Pays : France
Informations complémentaires : Autoroute A6 entre les PR 207 et 235

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : Modalités d'accès au DCE : Le dossier de consultation est téléchargeable par les candidats sur https://aprr.achatpublic.com en renseignant « Groupe APRR » dans la rubrique « Organisme ». Les modalités de remise des dossiers et contenu des offres sont décrites dans le Règlement de la consultation. Ils devront parvenir par voie électronique via ce profil d'acheteur. Les soumissionnaires sont invités à anticiper le temps de téléchargement de leur dossier et à vérifier le respect des prérequis techniques en amont. L'adresse mail utilisée pour le dépôt du pli sera celle utilisée pour la suite de la procédure.
Base juridique :
Directive 2014/24/UE

2.1.5 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre : 2
Conditions du marché :
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés : 2

2.1.6 Motifs d’exclusion

Motifs d’exclusion purement nationaux : Les autres motifs d'exclusion figurent dans le DCE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : A6 Renouvellement des chaussées
Description : Les travaux sont prévus d'être réalisés sur une période pévisionnelle en septembre 2025, en 2026, et en 2027 Les travaux comprendront à titre informatif : - Le renouvellement de la couche de roulement (environ 51 500 tonnes) - La réalisation de purges localisées de couche de liaison / assise (environ 17 000 tonnes) - La mise en oeuvre d'une couche retardatrice de remontée de fissures (environ 215 000 m2) - Le pontage / garnissage de joints de dalles et de fissures en fond de rabotage (environ 167 000 ml), et de joints et interfaces sur la couche de roulement (environ 48 000 ml) - La réalisation de travaux annexes tels que dérasement, reprise de lèvre de CAF, petits terrassements, bourrelets, descentes d'eau, etc.
Identifiant interne : 1

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45233110 Travaux de construction d'autoroutes
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45233210 Travaux de revêtement d'autoroutes
Options :
Description des options : Le Maître d'ouvrage peut passer un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles confiées dans le cadre du présent marché, en application de l'article R2122-7 du Code de la commande publique.

5.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Côte-d’Or ( FRC11 )
Pays : France
Informations complémentaires : Autoroute A6 - PR 210 à 220 sens Paris-Lyon et PR 235 à 207 sens Lyon-Paris

5.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Yonne ( FRC14 )
Pays : France
Informations complémentaires : Autoroute A6 - PR 210 à 220 sens Paris-Lyon et PR 235 à 207 sens Lyon-Paris

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/06/2025
Durée : 30 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non
Informations relatives aux avis antérieurs :
Identifiant de l’avis antérieur : 356949-2024
Informations complémentaires : Le délai global d'exécution est de 306 jours, divisés en délais partiels : - Délai Partiel DP1 : Période de préparation des travaux de la PF de Val Larrey, 30 jours calendaires. - Délai Partiel DP2 : Période de préparation des travaux de la Phase 1 en section courante, 60 jours calendaires. - Délai Partiel DP3 : Période de préparation des travaux de la Phase 2 en section courante, 60 jours calendaires. - Délai Partiel DP4 : Période de préparation des travaux de la Phase 3 en section courante, d'une durée de 60 jours calendaires à compter de la date fixée par ordre de service prescrivant son démarrage. - Délai Partiel DP5 : Travaux sur la PF de Val Larrey, durée de 26 jours calendaires à compter de la date fixée par ordre de service prescrivant son démarrage. - Délai Partiel DP6 : Travaux de la Phase 1 en section courante, durée de 25 jours calendaires. - Délai Partiel DP7 : Travaux de la Phase 2 en section courante, durée de 26 jours calendaires. - Délai Partiel DP8 : Travaux de la Phase 3 en section courante, durée de 19 jours calendaires. La date de début est donnée à titre indicatif

5.1.9 Critères de sélection

Critère :
Type : Capacité économique et financière
Description : Les pièces à fournir sont définies dans le règlement de la consultation.
Critère :
Type : Capacité technique et professionnelle
Description : Les pièces à fournir sont définies dans le règlement de la consultation. Des niveaux minimum spécifiques sont exigés et mentionnés dans le règlement de la consultation.

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles : français
Adresse des documents de marché : https://aprr.achatpublic.com

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://aprr.achatpublic.com
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Autorisée
Date limite de réception des offres : 13/02/2025 14:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 6 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 13/02/2025 15:00 +02:00
Lieu : St-Apollinaire
Informations complémentaires : La séance n'est pas publique.
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Non autorisée
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non
Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué : Le candidat peut se présenter sous la forme d'une entreprise unique ou d'un groupement d'entreprises avec désignation d'un mandataire commun. En cas de groupement, le mandataire devra impérativement présenter tous ses cotraitants et le mandataire du groupement sera obligatoirement désigné dès la candidature. Après attribution du marché, le groupement retenu devra assurer sa transformation en groupement solidaire. Les candidatures multiples ne sont pas autorisées. Une entreprise ne pourra déposer qu'un seul dossier de candidature (par lot, le cas échéant), soit en tant que candidate unique, soit comme mandataire d'un groupement, soit comme cotraitante d'un groupement. La présence d'une même entreprise en qualité de sous-traitante de plusieurs candidats est admise. La composition d'un groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché que dans les cas prévus dans le Code de la commande publique.
Informations relatives aux délais de recours : Ils figurent à l'article L 122-20 du Code de la voirie routière.

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal judiciaire de Dijon
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : APRR.
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : APRR.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal judiciaire de Dijon
Organisation qui reçoit les demandes de participation : APRR.
Organisation qui traite les offres : APRR.

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

Titre : A6 Réfection de l'étanchéité du Viaduc de Toutry sens Lyon-Paris
Description : Les travaux concernent la réfection de l'étanchéité du Viaduc de TOUTRY situé au PR 220+100 en sens 2. Ils comprennent à titre indicatif : - Le rabotage de l'ouvrage sur env. 3000 m² - La réalisation d'un enrobé de reprofilage entre 2 renformis sur env. 1200 m² - La réalisation d'une étanchéité sur env.3000 m² - La réalisation d'une couche de roulement sur env. 3000 m²
Identifiant interne : 2

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45221119 Travaux de rénovation de ponts
Options :
Description des options : Le Maître d'ouvrage peut passer un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles confiées dans le cadre du présent marché, en application de l'article R2122-7 du Code de la commande publique

5.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Côte-d’Or ( FRC11 )
Pays : France
Informations complémentaires : Viaduc de Toutry - Autoroute A6 - PR 220+100 sens Lyon/Paris

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/06/2025
Durée : 5 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non
Informations relatives aux avis antérieurs :
Identifiant de l’avis antérieur : 356949-2024
Informations complémentaires : Le délai global d'exécution est de 78 jours, divisés en délais partiels : - Délai Partiel DP9 : Période de préparation des travaux, 60 jours calendaires - Délai Partiel DP10 : Travaux du lot 2, 18 jours calendaires La date de début est donnée à titre indicatif.

5.1.9 Critères de sélection

Critère :
Type : Capacité économique et financière
Description : Les pièces à fournir sont dans le règlement de la consultation.
Critère :
Type : Capacité technique et professionnelle
Description : Les pièces à fournir sont dans le règlement de la consultation. Des niveaux minimum spécifiques sont exigés et mentionnés dans le règlement de la consultation.

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles : français
Adresse des documents de marché : https://aprr.achatpublic.com

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://aprr.achatpublic.com
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Autorisée
Date limite de réception des offres : 13/02/2025 14:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 6 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 13/02/2025 15:00 +02:00
Lieu : St-Apollinaire
Informations complémentaires : La séance n'est pas publique.
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Non autorisée
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non
Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué : Le candidat peut se présenter sous la forme d'une entreprise unique ou d'un groupement d'entreprises avec désignation d'un mandataire commun. En cas de groupement, le mandataire devra impérativement présenter tous ses cotraitants et le mandataire du groupement sera obligatoirement désigné dès la candidature. Après attribution du marché, le groupement retenu devra assurer sa transformation en groupement solidaire. Les candidatures multiples ne sont pas autorisées. Une entreprise ne pourra déposer qu'un seul dossier de candidature (par lot, le cas échéant), soit en tant que candidate unique, soit comme mandataire d'un groupement, soit comme cotraitante d'un groupement. La présence d'une même entreprise en qualité de sous-traitante de plusieurs candidats est admise. La composition d'un groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché que dans les cas prévus dans le Code de la commande publique.
Informations relatives aux délais de recours : Ils figurent à l'article L 122-20 du Code de la voirie routière.

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal judiciaire de Dijon
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : APRR.
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : APRR.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal judiciaire de Dijon
Organisation qui reçoit les demandes de participation : APRR.
Organisation qui traite les offres : APRR.

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : APRR.
Numéro d’enregistrement : 01625002900309
Département : Côte d'Or
Adresse postale : 36 rue du Docteur Schmitt
Ville : St-Apollinaire
Code postal : 21850
Subdivision pays (NUTS) : Côte-d’Or ( FRC11 )
Pays : France
Point de contact : Direction des Opérations - Stéphane Viguier
Adresse électronique : stephane.viguier@aprr.fr
Téléphone : +33 164455622
Adresse internet : http://www.aprr.fr
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL) : https://aprr.achatpublic.com
Profil de l’acheteur : https://aprr.achatpublic.com
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation qui traite les offres

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal judiciaire de Dijon
Numéro d’enregistrement : 48489898600019
Département : Côte d'Or
Adresse postale : Cité Judiciaire, 13 Boulevard Clémenceau BP 13313
Ville : Dijon cedex
Code postal : 21033
Subdivision pays (NUTS) : Côte-d’Or ( FRC11 )
Pays : France
Adresse électronique : accueil-dijon@justice.fr
Téléphone : +33 380704500
Adresse internet : http://www.justice.gouv.fr
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL) : http://www.justice.gouv.fr
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours

11. Informations relatives à l’avis

11.1 Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : 809c5b4e-a3e9-4d21-95c0-70259e213b7e - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d’avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 19/12/2024 14:49 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Numéro de publication de l’avis : 00784161-2024
Numéro de publication au JO S : 248/2024
Date de publication : 20/12/2024