A Magyar Honvédség 8 objektumában tartályfelszámolási, kárenyhítési, kármentesítési munkálatok elvégzése

Tartályfelszámolási feladat 8 helyszínen az alábbiak szerint: A teljesítés során Vállalkozó által elvégzendő főbb feladatok : 1. Kiviteli tervezési feladatok 2. Felvonulás, terület előkészítés, depóniák kialakítása 3. Tartályok tisztítása, kiemelése, szennyezett talaj kitermelése, kapcsolódó egyéb munkálatok Nagykanizsa 1 db 17 m3-es tartály Nyíregyháza 1 db 0,4 m3-es tartály 1 db …

CPV: 45111000 Trabajos de demolición, explanación y limpieza del terreno, 45112000 Trabajos de excavación y movimiento de tierras, 45200000 Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil, 90510000 Eliminación y tratamiento de desperdicios, 90700000 Servicios medioambientales
Lugar de ejecución:
A Magyar Honvédség 8 objektumában tartályfelszámolási, kárenyhítési, kármentesítési munkálatok elvégzése
Organismo adjudicador:
Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH)
Número de premio:
3-86/VGH/384/VBT/2023

1. Vevő

1.1 Vevő

Hivatalos név : Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH)
Az ajánlatkérő szervezet jogi típusa : Központi kormányzati szerv által ellenőrzött közjogi intézmény
Az ajánlatkérő szerv tevékenysége : Védelem

2. Eljárás

2.1 Eljárás

Cím : A Magyar Honvédség 8 objektumában tartályfelszámolási, kárenyhítési, kármentesítési munkálatok elvégzése
Leírás : Tartályfelszámolási feladat 8 helyszínen az alábbiak szerint: A teljesítés során Vállalkozó által elvégzendő főbb feladatok : 1. Kiviteli tervezési feladatok 2. Felvonulás, terület előkészítés, depóniák kialakítása 3. Tartályok tisztítása, kiemelése, szennyezett talaj kitermelése, kapcsolódó egyéb munkálatok Nagykanizsa 1 db 17 m3-es tartály Nyíregyháza 1 db 0,4 m3-es tartály 1 db 3 m3-es tartály 1 db 4,95 m3-es tartály 1 db 10 m3-es tartály 3 db 20 m3-es tartály 1 db 22 m3-es tartály Békéscsaba 1 db 25 m3-es tartály Kiskőrös 1 db 3,5 m3-es tartály 1 db 15 m3-es tartály 4 db 20 m3-es tartály 6 db 25 m3-es tartály 1 db 40 m3-es tartály Székesfehérvár 3 db 25 m3-es tartály 3 db 50 m3-es tartály Verőce 1 db 30 m3-es tartály 1 db 50 m3-es tartály Kalocsa 1 db 0,5 m3-es tartály 1 db 0,7 m3-es tartály 1 db 0,8 m3-es tartály 1 db 1,0 m3-es tartály 1 db 1,1 m3-es tartály 2 db 3,0 m3-es tartály 1 db 25 m3-es tartály 2 db 30 m3-es tartály 2 db 50 m3-es tartály Pusztavacs 1 db 1 m3-es tartály 2 db 10 m3-es tartály 1 db 50 m3-es tartály 4. Munkagödör visszatöltése, részleges terület helyreállítása 5. Jelölt helyeken az egyéb bontási munkák elvégzése 6. Levonulás, terület helyreállítása, záródokumentáció összeállítása A Részvételi Dokumentációba foglalt 1. sz. melléklet Műszaki leírás alapján.
Eljárásazonosító : 42d7e661-da35-4857-aa77-f36a30ade90a
Előző hirdetmény : 227156-2024
Belső azonosító : 3-86/VGH/384/VBT/2023
Az eljárás típusa : Eljárást megindító felhívás előzetes közzétételével járó tárgyalásos / tárgyalásos
Az eljárás gyorsított : nem
A gyorsított eljárás indoklása :
Az eljárás legfontosabb jellemzői :

2.1.1 Cél

A szerződés jellege : Építési beruházás
A szerződés kiegészítő jellege : Szolgáltatások
Fő osztályozás ( cpv ): 45112000 Földkitermelési és talajmozgatási munka
További osztályozás ( cpv ): 90510000 Hulladék ártalmatlanítása és kezelése
További osztályozás ( cpv ): 45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
További osztályozás ( cpv ): 45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
További osztályozás ( cpv ): 90700000 Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások

2.1.2 A teljesítés helye

Ország : Magyarország
Bárhol az adott országban
További információk : HM Védelemgazdasági Hivatal (1135 Budapest, Lehel utca 35-37.), illetve az érintett helyszínek. 1.részajánlati kör: MH Nagykanizsa, volt határőrlaktanya 2. részajánlati kör: Nyíregyháza, MH Bottyán János laktanya 3.részajánlati kör: Békéscsaba, MH Rt. laktanya 4. részajánlati kör: Kiskőrös, MH Petőfi Sándor laktanya 5. részajánlatikör: Székesfehérvár, Nagysándor József laktanya 6. részajánlati kör: Verőce, HM egészségügyi Központ 7. részajánlatikör: Kalocsa, Miskei úti laktanya 8. részajánlati kör: Pusztavacs, MH Anyagellátó Raktárbázis

2.1.4 Általános információk

Jogalap :
2009/81/EK irányelv
A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény II. rész „a védelmi és biztonsági beszerzések uniós értékhatárait elérő értékű védelmi beszerzési eljárás” alkalmazásával a Vbt. 71. § tárgyalásos eljárás. -

5. Rész

5.1 Technikai azonosító a tételhez : LOT-0001

Cím : A Magyar Honvédség 8 objektumában tartályfelszámolási, kárenyhítési, kármentesítési munkálatok elvégzése -1. részajánlati kör: MH Nagykanizsa, volt határőrlaktanya
Leírás : Tartályfelszámolási feladat 8 helyszínen 1. részajánlati kör. A teljesítés során Vállalkozó által elvégzendő főbb feladatok : 1. Kiviteli tervezési feladatok 2. Felvonulás, terület előkészítés, depóniák kialakítása 3. Tartályok tisztítása, kiemelése, szennyezett talaj kitermelése, kapcsolódó egyéb munkálatok Nagykanizsa 1 db 17 m3-es tartály 4. Munkagödör visszatöltése, részleges terület helyreállítása 5. Jelölt helyeken az egyéb bontási munkák elvégzése 6. Levonulás, terület helyreállítása, záródokumentáció összeállítása A Részvételi Dokumentációba foglalt 1. sz. melléklet Műszaki leírás alapján.
Belső azonosító : 3-86/VGH/384/VBT/2023-1

5.1.1 Cél

A szerződés jellege : Építési beruházás
A szerződés kiegészítő jellege : Szolgáltatások
Fő osztályozás ( cpv ): 45112000 Földkitermelési és talajmozgatási munka
További osztályozás ( cpv ): 90510000 Hulladék ártalmatlanítása és kezelése
További osztályozás ( cpv ): 45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
További osztályozás ( cpv ): 45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
További osztályozás ( cpv ): 90700000 Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások

5.1.2 A teljesítés helye

Ország : Magyarország
Bárhol az adott országban
További információk : HM Védelemgazdasági Hivatal (1135 Budapest, Lehel utca 35-37.), illetve az érintett helyszínek. 1. részajánlati kör: MH Nagykanizsa, volt határőrlaktanya

5.1.3 Becsült időtartam

Időtartam : 10 Hónap

5.1.4 Megújítás

A megújítások maximális száma : 0

5.1.6 Általános információk

Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
További információk : 1.Kötbér: Amennyiben a Kivitelező a szerződést olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen (a jelen Részvételi felhívásban meghatározott határidőt követően) teljesíti, úgy késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a kivitelezési feladat vonatkozásában: - a kivitelezési munkák nettó Vállalkozói díj értékének 0,2%-a /nap, - maximális mértéke a kivitelezési munkák nettó Vállalkozói díj 20 %-a. A minőségi kifogás bejelentésétől a szolgáltatásnak kifogástalan minőségben történő teljesítéséig eltelt idő késedelmes teljesítésnek tekintendő, így ezen időtartam alatt Kivitelezőt késedelmi kötbérfizetési kötelezettség terheli. Megrendelő a Kivitelező hibás teljesítése esetén a Kivitelező szerződésszerű teljesítésére határidőt határoz meg. A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti a Kivitelezőt a szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól. A késedelmi kötbér maximumának elérésekor Megrendelő jogosult a szerződést egyoldalúan azonnali hatállyal felmondani. Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, illetve felmondani a szerződést, amennyiben a Kivitelező a jelen Részvételi felhívásban szereplő teljesítési határidőt legalább 30 nappal meghaladja, hibás teljesítés esetén a fennálló kötelezettségének a részére meghatározott határidőn belül nem tesz eleget, vagy a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan megszegi. Ezekben az esetekben, továbbá, ha a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért a Kivitelező felelős, a Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek alapja a meghiúsulással érintett Vállalkozói díj nettó értéke, mértéke annak 20 %-a. A részletes kötbér feltételeket az Ajánlattételi felhívás részeként kiadásra kerülő szerződéstervezet tartalmazza. A kötbért a Kivitelező a Megrendelő által kiállított felszólító levél alapján, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles megfizetni. A Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét. 2. Részszámlák benyújtásának feltétele: Részfeladatok Előrehaladást jelző mérföldkövek 1. részfeladat: szerződéskötéstől számított 2. hónap vége Kiviteli terv és kapcsolódó tervek elkészítése 2. részfeladat: szerződéskötéstől számított 4. hónap vége Felvonulás, terület előkészítés, bontási feladatok, depóniák és ideiglenes tároló tartályok kialakítása 3. részfeladat: szerződéskötéstől számított 6. hónap vége Tartályok tisztítása, kiemelése, szennyezett talaj kitermelése, kapcsolódó egyéb munkálatok 4. részfeladat: szerződéskötéstől számított 7. hónap vége Munkagödrök visszatöltése, terület részleges helyreállítása Végszámla benyújtásának és a számla kifizetésének feltétele Záró feladat: szerződéskötéstől számított 10. hónap vége Szerződésben foglalt, Kivitelezőt érintő feladatok maradéktalan teljesítése Projekt zárójelentés összeállítása, Megrendelő általi elfogadása A munka elszámolása az előírt mérföldköveken túl a 7. részszámláig (4. kötbérterhes részhatáridő) havonta egy részszámlával, illetve a feladat zárásakor egy végszámlával történik. Véghatáridő: szerződéskötéstől számított 10. hónap vége. A tartalmi és formai követelményeknek megfelelő számla ellenértékét Megrendelő a Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban: MÁK) vezetett számlájáról a Ptk. 6:130 § (1) bekezdése alapján a számla és kötelező mellékletei kézhezvételének napjától számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki a Kivitelező számlájára, a MÁK fizetési rendjének megfelelően. A számlákat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa törvény) és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban Art.) szerint kell kiállítani. Ajánlatkérő tartalékkeretet biztosít. A tartalékkeret mértéke az alapszerződés szerinti nettó Vállalkozói díj 10%-a, A részletes fizetési feltételeket, a tartalékkeretre vonatkozó feltételeket az Ajánlattételi felhívás részeként kiadásra kerülő szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő hivatkozik a Ptk. 6:155. §-ra. 3.Teljesítési határidő: Szerződéskötést követő 10. hónap vége. A szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha alábbi feltételek együttesen és teljeskörűen teljesülnek: • A tartály megszüntetési feladatok teljeskörűen elvégzésre kerültek; • Munkaterület helyreállítása, tereprendezési feladatok teljeskörűen elvégzésre kerültek; • Bontási feladatok elkészültek; • A zárójelentések benyújtásra és Megrendelő részéről elfogadásra kerültek. A kivitelezési munkákat az alábbi részhatáridők betartásának figyelembevételével kell elvégezni. Az előrehaladás mértékét a teljesítési részhatáridők, és a hozzájuk kapcsolódó teljesítési mérföldkövek alapján lehet követni és megítélni. • Kiviteli tervek leadása: szerződéskötést követő 2. hónap vége • Felvonulás, terület előkészítés, bontási feladatok, depóniák és ideiglenes tároló tartályok kialakítása: szerződéskötést követő 4. hónap vége • Tartályok tisztítása, kiemelése, szennyezett talaj kitermelése, kapcsolódó egyéb munkálatok: szerződéskötést követő 6. hónap vége • Munkagödrök visszatöltése, terület részleges helyreállítása: szerződéskötést követő 7. hónap vége • Levonulás, terület helyreállítás, záródokumentáció elkészítése: szerződéskötést követő 10. hónap vége A szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a fenti eredmények teljeskörűen rendelkezésre állnak. 4. Részvételi Dokumentáció: Részvételre jelentkező a részvételi dokumentációt – amely tartalmazza a műszaki leírást, kötelező nyilatkozatokat – térítésmentesen a beszerzes@hm.gov.hu email címen igényelheti Ajánlatkérőtől az alábbi adatok megadásával: Részvételre jelentkező, vagy a részvételi jelentkezésben megjelölt alvállalkozó cég pontos neve, székhelye, telephelye, adószáma, levelezési címe, e-mail címe és telefonszáma, a cégjegyzésre jogosult neve, a beszerzési eljárás tárgya: „A Magyar Honvédség 8 objektumában tartályfelszámolási, kárenyhítési, kármentesítési munkálatok elvégzése”. Ajánlatkérő a Vbt. 34. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy az érvényes részvételi jelentkezés feltétele a részvételi dokumentáció részvételi jelentkezésenként legalább egy Részvételre jelentkező vagy alvállalkozó általi átvétele. Ajánlatkérő tájékoztatja Részvételre jelentkezőt, hogy a Részvételi dokumentáció mellékletét képező Tervdokumentáció digitalizált formában történő (CD) átvételére a cég képviseletére jogosult személy(ek) és/vagy az általa(uk) meghatalmazott személy(ek) jogosultak alábbiakban meghatározottak szerint. Átvétel helye: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal Címe: 1135 Budapest, Aba utca 4. C épület 003-as számú iroda Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal Közbeszerzési Okmányátvevőhelyiség Átvétel időpontja: Munkanapokon 08.00-12.00 óra között. Ajánlatkérő felhívja Részvételre jelentkező figyelmét, hogy az átvételhez való jogosultság meglétét Ajánlatkérő munkatársa - a CD átvételének időpontjában - ellenőrzi. Amennyiben az átvétel során nem a cég képviseletére jogosult személy jelenik meg, úgy a CD kiadásához meghatalmazás szükséges. 5.Részvételi jelentkezések bontásán való részvételi lehetőség: Ajánlatkérő hivatkozik a Vbt. 53. § (3) bekezdésére. A bontáson történő részvételen igazolni kell a képviseleti jogosultságot. Amennyiben a bontáson nem cégjegyzésre jogosult képviselő jelenik meg, úgy meghatalmazás szükséges. A részvételi jelentkezések felbontásának helye: HM Védelemgazdasági Hivatal Közbeszerzési Okmányátvevő Helyiség, 1135 Budapest, Aba utca 4. C épület 003-as számú iroda 6. Ajánlatkérő az Ajánlattételi szakaszban helyszíni bejárásra lehetőséget biztosít. 7. Kiegészítő tájékoztatás kérés: A Vbt. 41. § alapján bármely gazdasági szereplő, aki az adott beszerzési eljárásban Részvételre jelentkező lehet - a megfelelő részvételi jelentkezés érdekében - a részvételi felhívásban, a dokumentációban vagy a kiegészítő iratokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő, értelmező tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől a részvételi határidő lejárta előtt legkésőbb tíz nappal. 8. Hiánypótlás: Az Ajánlatkérő hiánypótlás lehetőségét a Vbt. 56. § szerint teljes körűen biztosítja. 9. Egyéb információk: A Vbt. 55. § (3) bekezdése alapján az Ajánlatkérő a részvételi jelentkezéseket köteles a lehető legrövidebb időn belül elbírálni. Ha a részvételi felhívásban feltüntetett ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjáig a bírálatot nem tudja befejezni, minden Részvételre jelentkezőnek egyidejűleg értesítést küld az ajánlattételi felhívás megküldésének - annak eredeti időpontjától számított hatvan napnál nem későbbi - új időpontjáról, és a részvételi szakasz eredményéről ezt megelőzően kell a Részvételre jelentkezőket értesíteni. Ajánlatkérő a részvételi jelentkezés elbírálásának befejezésekor írásbeli összegezést készít a részvételi jelentkezésről, melyet a Vbt. 64. § (2) bekezdése szerint küld meg a Részvételre jelentkezőnek. Az Ajánlatkérő felhívja Részvételre jelentkező figyelmét arra, hogy a Vbt. 59. § (1) bekezdése szerint az Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt a Részvételre jelentkezőt, aki (illetőleg akinek alvállalkozója, vagy a Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában résztvevő szervezet) a kizáró okok (Vbt. 45. §) ellenére nyújtotta be részvételi jelentkezést, illetve részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állását a Vbt. 46. § (6) bekezdése szerint az elérhető közhiteles hatósági vagy bírósági nyilvántartásokban ellenőrzi. Amennyiben Részvételre jelentkező, a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt kapacitást nyújtó szervezet vagy az igénybe venni kívánt alvállalkozó vonatkozásában ezen dokumentumok nem elérhetőek, úgy Részvételre jelentkező felelőssége, hogy azok adott esetben mind saját maga, mind a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt kapacitást nyújtó szervezet/alvállalkozó vonatkozásában benyújtásra kerüljenek az érintett szervezettől. A közös részvételre jelentkezőkre és az üzleti titokra vonatkozó előírásokat a Részvételi dokumentáció tartalmazza.

5.1.10 Odaítélési szempontok

Kritérium :
Típus : Ár
Megnevezés :
Leírás : A Vbt. 61.§ (2) bekezdés a) pont szerint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás elve alapján.
Az alkalmazandó módszer ismertetése, ha a súlyozás kritériumokkal nem fejezhető ki : A Vbt. 61.§ (2) bekezdés a) pont szerint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás elve alapján.
Annak indoklása, hogy az odaítélési szempontok súlyozását miért nem tüntették fel :

5.1.12 A közbeszerzésre irányadó feltételek

A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk : a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvényben meghatározottak szerint

5.1.15 Sajátos beszerzési módszerek

Keretmegállapodás :
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk :
Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16 További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Közvetítő szervezet : Közbeszerzési Hatóság
Felülvizsgálati szervezet : Közbeszerzési Hatóság
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet : Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH)
A közbeszerzési dokumentumokhoz offline hozzáférést biztosító szervezet : Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH)
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet : Közbeszerzési Hatóság
Az a szervezet, amelynek költségvetését a szerződés kifizetésére használják : Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH)
Fizetést végző szervezet : Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH)
Szerződést aláíró szervezet : Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH)
TED eSender : Publications Office of the European Union

5.1 Technikai azonosító a tételhez : LOT-0002

Cím : A Magyar Honvédség 8 objektumában tartályfelszámolási, kárenyhítési, kármentesítési munkálatok elvégzése -2. részajánlati kör: Nyíregyháza, MH Bottyán János laktanya
Leírás : Tartályfelszámolási feladat 8 helyszínen 2. részajánlati kör. A teljesítés során Vállalkozó által elvégzendő főbb feladatok : 1. Kiviteli tervezési feladatok 2. Felvonulás, terület előkészítés, depóniák kialakítása 3. Tartályok tisztítása, kiemelése, szennyezett talaj kitermelése, kapcsolódó egyéb munkálatok Nyíregyháza 1 db 0,4 m3-es tartály 1 db 3 m3-es tartály 1 db 4,95 m3-es tartály 1 db 10 m3-es tartály 3 db 20 m3-es tartály 1 db 22 m3-es tartály 4. Munkagödör visszatöltése, részleges terület helyreállítása 5. Jelölt helyeken az egyéb bontási munkák elvégzése 6. Levonulás, terület helyreállítása, záródokumentáció összeállítása A Részvételi Dokumentációba foglalt 1. sz. melléklet Műszaki leírás alapján.
Belső azonosító : 3-86/VGH/384/VBT/2023-2

5.1.1 Cél

A szerződés jellege : Építési beruházás
A szerződés kiegészítő jellege : Szolgáltatások
Fő osztályozás ( cpv ): 45112000 Földkitermelési és talajmozgatási munka
További osztályozás ( cpv ): 90510000 Hulladék ártalmatlanítása és kezelése
További osztályozás ( cpv ): 45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
További osztályozás ( cpv ): 45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
További osztályozás ( cpv ): 90700000 Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások

5.1.2 A teljesítés helye

Ország : Magyarország
Bárhol az adott országban
További információk : HM Védelemgazdasági Hivatal (1135 Budapest, Lehel utca 35-37.), illetve az érintett helyszínek. 2. részajánlati kör: Nyíregyháza, MH Bottyán János laktanya

5.1.3 Becsült időtartam

Időtartam : 10 Hónap

5.1.4 Megújítás

A megújítások maximális száma : 0

5.1.6 Általános információk

Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
További információk : 1.Kötbér: Amennyiben a Kivitelező a szerződést olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen (a jelen Részvételi felhívásban meghatározott határidőt követően) teljesíti, úgy késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a kivitelezési feladat vonatkozásában: - a kivitelezési munkák nettó Vállalkozói díj értékének 0,2%-a /nap, - maximális mértéke a kivitelezési munkák nettó Vállalkozói díj 20 %-a. A minőségi kifogás bejelentésétől a szolgáltatásnak kifogástalan minőségben történő teljesítéséig eltelt idő késedelmes teljesítésnek tekintendő, így ezen időtartam alatt Kivitelezőt késedelmi kötbérfizetési kötelezettség terheli. Megrendelő a Kivitelező hibás teljesítése esetén a Kivitelező szerződésszerű teljesítésére határidőt határoz meg. A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti a Kivitelezőt a szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól. A késedelmi kötbér maximumának elérésekor Megrendelő jogosult a szerződést egyoldalúan azonnali hatállyal felmondani. Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, illetve felmondani a szerződést, amennyiben a Kivitelező a jelen Részvételi felhívásban szereplő teljesítési határidőt legalább 30 nappal meghaladja, hibás teljesítés esetén a fennálló kötelezettségének a részére meghatározott határidőn belül nem tesz eleget, vagy a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan megszegi. Ezekben az esetekben, továbbá, ha a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért a Kivitelező felelős, a Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek alapja a meghiúsulással érintett Vállalkozói díj nettó értéke, mértéke annak 20 %-a. A részletes kötbér feltételeket az Ajánlattételi felhívás részeként kiadásra kerülő szerződéstervezet tartalmazza. A kötbért a Kivitelező a Megrendelő által kiállított felszólító levél alapján, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles megfizetni. A Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét. 2. Részszámlák benyújtásának feltétele: Részfeladatok Előrehaladást jelző mérföldkövek 1. részfeladat: szerződéskötéstől számított 2. hónap vége Kiviteli terv és kapcsolódó tervek elkészítése 2. részfeladat: szerződéskötéstől számított 4. hónap vége Felvonulás, terület előkészítés, bontási feladatok, depóniák és ideiglenes tároló tartályok kialakítása 3. részfeladat: szerződéskötéstől számított 6. hónap vége Tartályok tisztítása, kiemelése, szennyezett talaj kitermelése, kapcsolódó egyéb munkálatok 4. részfeladat: szerződéskötéstől számított 7. hónap vége Munkagödrök visszatöltése, terület részleges helyreállítása Végszámla benyújtásának és a számla kifizetésének feltétele Záró feladat: szerződéskötéstől számított 10. hónap vége Szerződésben foglalt, Kivitelezőt érintő feladatok maradéktalan teljesítése Projekt zárójelentés összeállítása, Megrendelő általi elfogadása A munka elszámolása az előírt mérföldköveken túl a 7. részszámláig (4. kötbérterhes részhatáridő) havonta egy részszámlával, illetve a feladat zárásakor egy végszámlával történik. Véghatáridő: szerződéskötéstől számított 10. hónap vége. A tartalmi és formai követelményeknek megfelelő számla ellenértékét Megrendelő a Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban: MÁK) vezetett számlájáról a Ptk. 6:130 § (1) bekezdése alapján a számla és kötelező mellékletei kézhezvételének napjától számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki a Kivitelező számlájára, a MÁK fizetési rendjének megfelelően. A számlákat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa törvény) és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban Art.) szerint kell kiállítani. Ajánlatkérő tartalékkeretet biztosít. A tartalékkeret mértéke az alapszerződés szerinti nettó Vállalkozói díj 10%-a, A részletes fizetési feltételeket, a tartalékkeretre vonatkozó feltételeket az Ajánlattételi felhívás részeként kiadásra kerülő szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő hivatkozik a Ptk. 6:155. §-ra. 3.Teljesítési határidő: Szerződéskötést követő 10. hónap vége. A szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha alábbi feltételek együttesen és teljeskörűen teljesülnek: • A tartály megszüntetési feladatok teljeskörűen elvégzésre kerültek; • Munkaterület helyreállítása, tereprendezési feladatok teljeskörűen elvégzésre kerültek; • Bontási feladatok elkészültek; • A zárójelentések benyújtásra és Megrendelő részéről elfogadásra kerültek. A kivitelezési munkákat az alábbi részhatáridők betartásának figyelembevételével kell elvégezni. Az előrehaladás mértékét a teljesítési részhatáridők, és a hozzájuk kapcsolódó teljesítési mérföldkövek alapján lehet követni és megítélni. • Kiviteli tervek leadása: szerződéskötést követő 2. hónap vége • Felvonulás, terület előkészítés, bontási feladatok, depóniák és ideiglenes tároló tartályok kialakítása: szerződéskötést követő 4. hónap vége • Tartályok tisztítása, kiemelése, szennyezett talaj kitermelése, kapcsolódó egyéb munkálatok: szerződéskötést követő 6. hónap vége • Munkagödrök visszatöltése, terület részleges helyreállítása: szerződéskötést követő 7. hónap vége • Levonulás, terület helyreállítás, záródokumentáció elkészítése: szerződéskötést követő 10. hónap vége A szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a fenti eredmények teljeskörűen rendelkezésre állnak. 4. Részvételi Dokumentáció: Részvételre jelentkező a részvételi dokumentációt – amely tartalmazza a műszaki leírást, kötelező nyilatkozatokat – térítésmentesen a beszerzes@hm.gov.hu email címen igényelheti Ajánlatkérőtől az alábbi adatok megadásával: Részvételre jelentkező, vagy a részvételi jelentkezésben megjelölt alvállalkozó cég pontos neve, székhelye, telephelye, adószáma, levelezési címe, e-mail címe és telefonszáma, a cégjegyzésre jogosult neve, a beszerzési eljárás tárgya: „A Magyar Honvédség 8 objektumában tartályfelszámolási, kárenyhítési, kármentesítési munkálatok elvégzése”. Ajánlatkérő a Vbt. 34. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy az érvényes részvételi jelentkezés feltétele a részvételi dokumentáció részvételi jelentkezésenként legalább egy Részvételre jelentkező vagy alvállalkozó általi átvétele. Ajánlatkérő tájékoztatja Részvételre jelentkezőt, hogy a Részvételi dokumentáció mellékletét képező Tervdokumentáció digitalizált formában történő (CD) átvételére a cég képviseletére jogosult személy(ek) és/vagy az általa(uk) meghatalmazott személy(ek) jogosultak alábbiakban meghatározottak szerint. Átvétel helye: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal Címe: 1135 Budapest, Aba utca 4. C épület 003-as számú iroda Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal Közbeszerzési Okmányátvevőhelyiség Átvétel időpontja: Munkanapokon 08.00-12.00 óra között. Ajánlatkérő felhívja Részvételre jelentkező figyelmét, hogy az átvételhez való jogosultság meglétét Ajánlatkérő munkatársa - a CD átvételének időpontjában - ellenőrzi. Amennyiben az átvétel során nem a cég képviseletére jogosult személy jelenik meg, úgy a CD kiadásához meghatalmazás szükséges. 5.Részvételi jelentkezések bontásán való részvételi lehetőség: Ajánlatkérő hivatkozik a Vbt. 53. § (3) bekezdésére. A bontáson történő részvételen igazolni kell a képviseleti jogosultságot. Amennyiben a bontáson nem cégjegyzésre jogosult képviselő jelenik meg, úgy meghatalmazás szükséges. A részvételi jelentkezések felbontásának helye: HM Védelemgazdasági Hivatal Közbeszerzési Okmányátvevő Helyiség, 1135 Budapest, Aba utca 4. C épület 003-as számú iroda 6. Ajánlatkérő az Ajánlattételi szakaszban helyszíni bejárásra lehetőséget biztosít. 7. Kiegészítő tájékoztatás kérés: A Vbt. 41. § alapján bármely gazdasági szereplő, aki az adott beszerzési eljárásban Részvételre jelentkező lehet - a megfelelő részvételi jelentkezés érdekében - a részvételi felhívásban, a dokumentációban vagy a kiegészítő iratokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő, értelmező tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől a részvételi határidő lejárta előtt legkésőbb tíz nappal. 8. Hiánypótlás: Az Ajánlatkérő hiánypótlás lehetőségét a Vbt. 56. § szerint teljes körűen biztosítja. 9. Egyéb információk: A Vbt. 55. § (3) bekezdése alapján az Ajánlatkérő a részvételi jelentkezéseket köteles a lehető legrövidebb időn belül elbírálni. Ha a részvételi felhívásban feltüntetett ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjáig a bírálatot nem tudja befejezni, minden Részvételre jelentkezőnek egyidejűleg értesítést küld az ajánlattételi felhívás megküldésének - annak eredeti időpontjától számított hatvan napnál nem későbbi - új időpontjáról, és a részvételi szakasz eredményéről ezt megelőzően kell a Részvételre jelentkezőket értesíteni. Ajánlatkérő a részvételi jelentkezés elbírálásának befejezésekor írásbeli összegezést készít a részvételi jelentkezésről, melyet a Vbt. 64. § (2) bekezdése szerint küld meg a Részvételre jelentkezőnek. Az Ajánlatkérő felhívja Részvételre jelentkező figyelmét arra, hogy a Vbt. 59. § (1) bekezdése szerint az Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt a Részvételre jelentkezőt, aki (illetőleg akinek alvállalkozója, vagy a Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában résztvevő szervezet) a kizáró okok (Vbt. 45. §) ellenére nyújtotta be részvételi jelentkezést, illetve részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állását a Vbt. 46. § (6) bekezdése szerint az elérhető közhiteles hatósági vagy bírósági nyilvántartásokban ellenőrzi. Amennyiben Részvételre jelentkező, a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt kapacitást nyújtó szervezet vagy az igénybe venni kívánt alvállalkozó vonatkozásában ezen dokumentumok nem elérhetőek, úgy Részvételre jelentkező felelőssége, hogy azok adott esetben mind saját maga, mind a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt kapacitást nyújtó szervezet/alvállalkozó vonatkozásában benyújtásra kerüljenek az érintett szervezettől. A közös részvételre jelentkezőkre és az üzleti titokra vonatkozó előírásokat a Részvételi dokumentáció tartalmazza.

5.1.7 Stratégiai közbeszerzés

5.1.10 Odaítélési szempontok

Kritérium :
Típus : Ár
Megnevezés :
Leírás : A Vbt. 61.§ (2) bekezdés a) pont szerint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás elve alapján.
Az alkalmazandó módszer ismertetése, ha a súlyozás kritériumokkal nem fejezhető ki : A Vbt. 61.§ (2) bekezdés a) pont szerint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás elve alapján.
Annak indoklása, hogy az odaítélési szempontok súlyozását miért nem tüntették fel :

5.1.12 A közbeszerzésre irányadó feltételek

A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk : a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvényben meghatározottak szerint

5.1.15 Sajátos beszerzési módszerek

Keretmegállapodás :
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk :
Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16 További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Közvetítő szervezet : Közbeszerzési Hatóság
Felülvizsgálati szervezet : Közbeszerzési Hatóság
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet : Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH)
A közbeszerzési dokumentumokhoz offline hozzáférést biztosító szervezet : Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH)
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet : Közbeszerzési Hatóság
Az a szervezet, amelynek költségvetését a szerződés kifizetésére használják : Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH)
Fizetést végző szervezet : Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH)
Szerződést aláíró szervezet : Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH)
TED eSender : Publications Office of the European Union

5.1 Technikai azonosító a tételhez : LOT-0003

Cím : A Magyar Honvédség 8 objektumában tartályfelszámolási, kárenyhítési, kármentesítési munkálatok elvégzése-3. részajánlati kör: Békéscsaba, MH Rt. laktanya
Leírás : Tartályfelszámolási feladat 8 helyszínen 3. részajánlati kör. A teljesítés során Vállalkozó által elvégzendő főbb feladatok : 1. Kiviteli tervezési feladatok 2. Felvonulás, terület előkészítés, depóniák kialakítása 3. Tartályok tisztítása, kiemelése, szennyezett talaj kitermelése, kapcsolódó egyéb munkálatok Békéscsaba 1 db 25 m3-es tartály 4. Munkagödör visszatöltése, részleges terület helyreállítása 5. Jelölt helyeken az egyéb bontási munkák elvégzése 6. Levonulás, terület helyreállítása, záródokumentáció összeállítása A Részvételi Dokumentációba foglalt 1. sz. melléklet Műszaki leírás alapján.
Belső azonosító : 3-86/VGH/384/VBT/2023-3

5.1.1 Cél

A szerződés jellege : Építési beruházás
A szerződés kiegészítő jellege : Szolgáltatások
Fő osztályozás ( cpv ): 45112000 Földkitermelési és talajmozgatási munka
További osztályozás ( cpv ): 90510000 Hulladék ártalmatlanítása és kezelése
További osztályozás ( cpv ): 45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
További osztályozás ( cpv ): 45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
További osztályozás ( cpv ): 90700000 Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások

5.1.2 A teljesítés helye

Ország : Magyarország
Bárhol az adott országban
További információk : HM Védelemgazdasági Hivatal (1135 Budapest, Lehel utca 35-37.), illetve az érintett helyszínek. 3. részajánlati kör: Békéscsaba, MH Rt. laktanya

5.1.3 Becsült időtartam

Időtartam : 10 Hónap

5.1.4 Megújítás

A megújítások maximális száma : 0

5.1.6 Általános információk

Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
További információk : 1.Kötbér: Amennyiben a Kivitelező a szerződést olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen (a jelen Részvételi felhívásban meghatározott határidőt követően) teljesíti, úgy késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a kivitelezési feladat vonatkozásában: - a kivitelezési munkák nettó Vállalkozói díj értékének 0,2%-a /nap, - maximális mértéke a kivitelezési munkák nettó Vállalkozói díj 20 %-a. A minőségi kifogás bejelentésétől a szolgáltatásnak kifogástalan minőségben történő teljesítéséig eltelt idő késedelmes teljesítésnek tekintendő, így ezen időtartam alatt Kivitelezőt késedelmi kötbérfizetési kötelezettség terheli. Megrendelő a Kivitelező hibás teljesítése esetén a Kivitelező szerződésszerű teljesítésére határidőt határoz meg. A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti a Kivitelezőt a szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól. A késedelmi kötbér maximumának elérésekor Megrendelő jogosult a szerződést egyoldalúan azonnali hatállyal felmondani. Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, illetve felmondani a szerződést, amennyiben a Kivitelező a jelen Részvételi felhívásban szereplő teljesítési határidőt legalább 30 nappal meghaladja, hibás teljesítés esetén a fennálló kötelezettségének a részére meghatározott határidőn belül nem tesz eleget, vagy a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan megszegi. Ezekben az esetekben, továbbá, ha a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért a Kivitelező felelős, a Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek alapja a meghiúsulással érintett Vállalkozói díj nettó értéke, mértéke annak 20 %-a. A részletes kötbér feltételeket az Ajánlattételi felhívás részeként kiadásra kerülő szerződéstervezet tartalmazza. A kötbért a Kivitelező a Megrendelő által kiállított felszólító levél alapján, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles megfizetni. A Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét. 2. Részszámlák benyújtásának feltétele: Részfeladatok Előrehaladást jelző mérföldkövek 1. részfeladat: szerződéskötéstől számított 2. hónap vége Kiviteli terv és kapcsolódó tervek elkészítése 2. részfeladat: szerződéskötéstől számított 4. hónap vége Felvonulás, terület előkészítés, bontási feladatok, depóniák és ideiglenes tároló tartályok kialakítása 3. részfeladat: szerződéskötéstől számított 6. hónap vége Tartályok tisztítása, kiemelése, szennyezett talaj kitermelése, kapcsolódó egyéb munkálatok 4. részfeladat: szerződéskötéstől számított 7. hónap vége Munkagödrök visszatöltése, terület részleges helyreállítása Végszámla benyújtásának és a számla kifizetésének feltétele Záró feladat: szerződéskötéstől számított 10. hónap vége Szerződésben foglalt, Kivitelezőt érintő feladatok maradéktalan teljesítése Projekt zárójelentés összeállítása, Megrendelő általi elfogadása A munka elszámolása az előírt mérföldköveken túl a 7. részszámláig (4. kötbérterhes részhatáridő) havonta egy részszámlával, illetve a feladat zárásakor egy végszámlával történik. Véghatáridő: szerződéskötéstől számított 10. hónap vége. A tartalmi és formai követelményeknek megfelelő számla ellenértékét Megrendelő a Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban: MÁK) vezetett számlájáról a Ptk. 6:130 § (1) bekezdése alapján a számla és kötelező mellékletei kézhezvételének napjától számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki a Kivitelező számlájára, a MÁK fizetési rendjének megfelelően. A számlákat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa törvény) és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban Art.) szerint kell kiállítani. Ajánlatkérő tartalékkeretet biztosít. A tartalékkeret mértéke az alapszerződés szerinti nettó Vállalkozói díj 10%-a, A részletes fizetési feltételeket, a tartalékkeretre vonatkozó feltételeket az Ajánlattételi felhívás részeként kiadásra kerülő szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő hivatkozik a Ptk. 6:155. §-ra. 3.Teljesítési határidő: Szerződéskötést követő 10. hónap vége. A szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha alábbi feltételek együttesen és teljeskörűen teljesülnek: • A tartály megszüntetési feladatok teljeskörűen elvégzésre kerültek; • Munkaterület helyreállítása, tereprendezési feladatok teljeskörűen elvégzésre kerültek; • Bontási feladatok elkészültek; • A zárójelentések benyújtásra és Megrendelő részéről elfogadásra kerültek. A kivitelezési munkákat az alábbi részhatáridők betartásának figyelembevételével kell elvégezni. Az előrehaladás mértékét a teljesítési részhatáridők, és a hozzájuk kapcsolódó teljesítési mérföldkövek alapján lehet követni és megítélni. • Kiviteli tervek leadása: szerződéskötést követő 2. hónap vége • Felvonulás, terület előkészítés, bontási feladatok, depóniák és ideiglenes tároló tartályok kialakítása: szerződéskötést követő 4. hónap vége • Tartályok tisztítása, kiemelése, szennyezett talaj kitermelése, kapcsolódó egyéb munkálatok: szerződéskötést követő 6. hónap vége • Munkagödrök visszatöltése, terület részleges helyreállítása: szerződéskötést követő 7. hónap vége • Levonulás, terület helyreállítás, záródokumentáció elkészítése: szerződéskötést követő 10. hónap vége A szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a fenti eredmények teljeskörűen rendelkezésre állnak. 4. Részvételi Dokumentáció: Részvételre jelentkező a részvételi dokumentációt – amely tartalmazza a műszaki leírást, kötelező nyilatkozatokat – térítésmentesen a beszerzes@hm.gov.hu email címen igényelheti Ajánlatkérőtől az alábbi adatok megadásával: Részvételre jelentkező, vagy a részvételi jelentkezésben megjelölt alvállalkozó cég pontos neve, székhelye, telephelye, adószáma, levelezési címe, e-mail címe és telefonszáma, a cégjegyzésre jogosult neve, a beszerzési eljárás tárgya: „A Magyar Honvédség 8 objektumában tartályfelszámolási, kárenyhítési, kármentesítési munkálatok elvégzése”. Ajánlatkérő a Vbt. 34. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy az érvényes részvételi jelentkezés feltétele a részvételi dokumentáció részvételi jelentkezésenként legalább egy Részvételre jelentkező vagy alvállalkozó általi átvétele.Ajánlatkérő tájékoztatja Részvételre jelentkezőt, hogy a Részvételi dokumentáció mellékletét képező Tervdokumentáció digitalizált formában történő (CD) átvételére a cég képviseletére jogosult személy(ek) és/vagy az általa(uk) meghatalmazott személy(ek) jogosultak alábbiakban meghatározottak szerint. Átvétel helye: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal Címe: 1135 Budapest, Aba utca 4. C épület 003-as számú iroda Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal Közbeszerzési Okmányátvevőhelyiség Átvétel időpontja: Munkanapokon 08.00-12.00 óra között. Ajánlatkérő felhívja Részvételre jelentkező figyelmét, hogy az átvételhez való jogosultság meglétét Ajánlatkérő munkatársa - a CD átvételének időpontjában - ellenőrzi. Amennyiben az átvétel során nem a cég képviseletére jogosult személy jelenik meg, úgy a CD kiadásához meghatalmazás szükséges. 5.Részvételi jelentkezések bontásán való részvételi lehetőség: Ajánlatkérő hivatkozik a Vbt. 53. § (3) bekezdésére. A bontáson történő részvételen igazolni kell a képviseleti jogosultságot. Amennyiben a bontáson nem cégjegyzésre jogosult képviselő jelenik meg, úgy meghatalmazás szükséges. A részvételi jelentkezések felbontásának helye: HM Védelemgazdasági Hivatal Közbeszerzési Okmányátvevő Helyiség, 1135 Budapest, Aba utca 4. C épület 003-as számú iroda 6. Ajánlatkérő az Ajánlattételi szakaszban helyszíni bejárásra lehetőséget biztosít. 7. Kiegészítő tájékoztatás kérés: A Vbt. 41. § alapján bármely gazdasági szereplő, aki az adott beszerzési eljárásban Részvételre jelentkező lehet - a megfelelő részvételi jelentkezés érdekében - a részvételi felhívásban, a dokumentációban vagy a kiegészítő iratokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő, értelmező tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől a részvételi határidő lejárta előtt legkésőbb tíz nappal. 8. Hiánypótlás: Az Ajánlatkérő hiánypótlás lehetőségét a Vbt. 56. § szerint teljes körűen biztosítja. 9. Egyéb információk: A Vbt. 55. § (3) bekezdése alapján az Ajánlatkérő a részvételi jelentkezéseket köteles a lehető legrövidebb időn belül elbírálni. Ha a részvételi felhívásban feltüntetett ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjáig a bírálatot nem tudja befejezni, minden Részvételre jelentkezőnek egyidejűleg értesítést küld az ajánlattételi felhívás megküldésének - annak eredeti időpontjától számított hatvan napnál nem későbbi - új időpontjáról, és a részvételi szakasz eredményéről ezt megelőzően kell a Részvételre jelentkezőket értesíteni. Ajánlatkérő a részvételi jelentkezés elbírálásának befejezésekor írásbeli összegezést készít a részvételi jelentkezésről, melyet a Vbt. 64. § (2) bekezdése szerint küld meg a Részvételre jelentkezőnek. Az Ajánlatkérő felhívja Részvételre jelentkező figyelmét arra, hogy a Vbt. 59. § (1) bekezdése szerint az Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt a Részvételre jelentkezőt, aki (illetőleg akinek alvállalkozója, vagy a Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában résztvevő szervezet) a kizáró okok (Vbt. 45. §) ellenére nyújtotta be részvételi jelentkezést, illetve részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állását a Vbt. 46. § (6) bekezdése szerint az elérhető közhiteles hatósági vagy bírósági nyilvántartásokban ellenőrzi. Amennyiben Részvételre jelentkező, a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt kapacitást nyújtó szervezet vagy az igénybe venni kívánt alvállalkozó vonatkozásában ezen dokumentumok nem elérhetőek, úgy Részvételre jelentkező felelőssége, hogy azok adott esetben mind saját maga, mind a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt kapacitást nyújtó szervezet/alvállalkozó vonatkozásában benyújtásra kerüljenek az érintett szervezettől. A közös részvételre jelentkezőkre és az üzleti titokra vonatkozó előírásokat a Részvételi dokumentáció tartalmazza.

5.1.10 Odaítélési szempontok

Kritérium :
Típus : Ár
Megnevezés : A Vbt. 61.§ (2) bekezdés a) pont szerint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás elve alapján.
Leírás : A Vbt. 61.§ (2) bekezdés a) pont szerint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás elve alapján.
Az alkalmazandó módszer ismertetése, ha a súlyozás kritériumokkal nem fejezhető ki : A Vbt. 61.§ (2) bekezdés a) pont szerint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás elve alapján.
Annak indoklása, hogy az odaítélési szempontok súlyozását miért nem tüntették fel :

5.1.12 A közbeszerzésre irányadó feltételek

A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk : a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvényben meghatározottak szerint

5.1.15 Sajátos beszerzési módszerek

Keretmegállapodás :
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk :
Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16 További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Közvetítő szervezet : Közbeszerzési Hatóság
Felülvizsgálati szervezet : Közbeszerzési Hatóság
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet : Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH)
A közbeszerzési dokumentumokhoz offline hozzáférést biztosító szervezet : Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH)
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet : Közbeszerzési Hatóság
Az a szervezet, amelynek költségvetését a szerződés kifizetésére használják : Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH)
Fizetést végző szervezet : Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH)
Szerződést aláíró szervezet : Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH)
TED eSender : Publications Office of the European Union

5.1 Technikai azonosító a tételhez : LOT-0004

Cím : A Magyar Honvédség 8 objektumában tartályfelszámolási, kárenyhítési, kármentesítési munkálatok elvégzése -4. részajánlati kör: Kiskőrös, MH Petőfi Sándor laktanya
Leírás : Tartályfelszámolási feladat 8 helyszínen 4. részajánlati kör. A teljesítés során Vállalkozó által elvégzendő főbb feladatok : 1. Kiviteli tervezési feladatok 2. Felvonulás, terület előkészítés, depóniák kialakítása 3. Tartályok tisztítása, kiemelése, szennyezett talaj kitermelése, kapcsolódó egyéb munkálatok Kiskőrös 1 db 3,5 m3-es tartály 1 db 15 m3-es tartály 4 db 20 m3-es tartály 6 db 25 m3-es tartály 1 db 40 m3-es tartály 4. Munkagödör visszatöltése, részleges terület helyreállítása 5. Jelölt helyeken az egyéb bontási munkák elvégzése 6. Levonulás, terület helyreállítása, záródokumentáció összeállítása A Részvételi Dokumentációba foglalt 1. sz. melléklet Műszaki leírás alapján.
Belső azonosító : 3-86/VGH/384/VBT/2023-4

5.1.1 Cél

A szerződés jellege : Építési beruházás
A szerződés kiegészítő jellege : Szolgáltatások
Fő osztályozás ( cpv ): 45112000 Földkitermelési és talajmozgatási munka
További osztályozás ( cpv ): 90510000 Hulladék ártalmatlanítása és kezelése
További osztályozás ( cpv ): 45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
További osztályozás ( cpv ): 45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
További osztályozás ( cpv ): 90700000 Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások

5.1.2 A teljesítés helye

Ország : Magyarország
Bárhol az adott országban
További információk : HM Védelemgazdasági Hivatal (1135 Budapest, Lehel utca 35-37.), illetve az érintett helyszínek. 4. részajánlati kör: Kiskőrös, MH Petőfi Sándor laktanya

5.1.4 Megújítás

A megújítások maximális száma : 0

5.1.6 Általános információk

Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
További információk : 1.Kötbér: Amennyiben a Kivitelező a szerződést olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen (a jelen Részvételi felhívásban meghatározott határidőt követően) teljesíti, úgy késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a kivitelezési feladat vonatkozásában: - a kivitelezési munkák nettó Vállalkozói díj értékének 0,2%-a /nap, - maximális mértéke a kivitelezési munkák nettó Vállalkozói díj 20 %-a. A minőségi kifogás bejelentésétől a szolgáltatásnak kifogástalan minőségben történő teljesítéséig eltelt idő késedelmes teljesítésnek tekintendő, így ezen időtartam alatt Kivitelezőt késedelmi kötbérfizetési kötelezettség terheli. Megrendelő a Kivitelező hibás teljesítése esetén a Kivitelező szerződésszerű teljesítésére határidőt határoz meg. A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti a Kivitelezőt a szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól. A késedelmi kötbér maximumának elérésekor Megrendelő jogosult a szerződést egyoldalúan azonnali hatállyal felmondani. Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, illetve felmondani a szerződést, amennyiben a Kivitelező a jelen Részvételi felhívásban szereplő teljesítési határidőt legalább 30 nappal meghaladja, hibás teljesítés esetén a fennálló kötelezettségének a részére meghatározott határidőn belül nem tesz eleget, vagy a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan megszegi. Ezekben az esetekben, továbbá, ha a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért a Kivitelező felelős, a Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek alapja a meghiúsulással érintett Vállalkozói díj nettó értéke, mértéke annak 20 %-a. A részletes kötbér feltételeket az Ajánlattételi felhívás részeként kiadásra kerülő szerződéstervezet tartalmazza. A kötbért a Kivitelező a Megrendelő által kiállított felszólító levél alapján, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles megfizetni. A Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét. 2. Részszámlák benyújtásának feltétele: Részfeladatok Előrehaladást jelző mérföldkövek 1. részfeladat: szerződéskötéstől számított 2. hónap vége Kiviteli terv és kapcsolódó tervek elkészítése 2. részfeladat: szerződéskötéstől számított 4. hónap vége Felvonulás, terület előkészítés, bontási feladatok, depóniák és ideiglenes tároló tartályok kialakítása 3. részfeladat: szerződéskötéstől számított 6. hónap vége Tartályok tisztítása, kiemelése, szennyezett talaj kitermelése, kapcsolódó egyéb munkálatok 4. részfeladat: szerződéskötéstől számított 7. hónap vége Munkagödrök visszatöltése, terület részleges helyreállítása Végszámla benyújtásának és a számla kifizetésének feltétele Záró feladat: szerződéskötéstől számított 10. hónap vége Szerződésben foglalt, Kivitelezőt érintő feladatok maradéktalan teljesítése Projekt zárójelentés összeállítása, Megrendelő általi elfogadása A munka elszámolása az előírt mérföldköveken túl a 7. részszámláig (4. kötbérterhes részhatáridő) havonta egy részszámlával, illetve a feladat zárásakor egy végszámlával történik. Véghatáridő: szerződéskötéstől számított 10. hónap vége. A tartalmi és formai követelményeknek megfelelő számla ellenértékét Megrendelő a Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban: MÁK) vezetett számlájáról a Ptk. 6:130 § (1) bekezdése alapján a számla és kötelező mellékletei kézhezvételének napjától számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki a Kivitelező számlájára, a MÁK fizetési rendjének megfelelően. A számlákat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa törvény) és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban Art.) szerint kell kiállítani. Ajánlatkérő tartalékkeretet biztosít. A tartalékkeret mértéke az alapszerződés szerinti nettó Vállalkozói díj 10%-a, A részletes fizetési feltételeket, a tartalékkeretre vonatkozó feltételeket az Ajánlattételi felhívás részeként kiadásra kerülő szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő hivatkozik a Ptk. 6:155. §-ra. 3.Teljesítési határidő: Szerződéskötést követő 10. hónap vége. A szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha alábbi feltételek együttesen és teljeskörűen teljesülnek: • A tartály megszüntetési feladatok teljeskörűen elvégzésre kerültek; • Munkaterület helyreállítása, tereprendezési feladatok teljeskörűen elvégzésre kerültek; • Bontási feladatok elkészültek; • A zárójelentések benyújtásra és Megrendelő részéről elfogadásra kerültek. A kivitelezési munkákat az alábbi részhatáridők betartásának figyelembevételével kell elvégezni. Az előrehaladás mértékét a teljesítési részhatáridők, és a hozzájuk kapcsolódó teljesítési mérföldkövek alapján lehet követni és megítélni. • Kiviteli tervek leadása: szerződéskötést követő 2. hónap vége • Felvonulás, terület előkészítés, bontási feladatok, depóniák és ideiglenes tároló tartályok kialakítása: szerződéskötést követő 4. hónap vége • Tartályok tisztítása, kiemelése, szennyezett talaj kitermelése, kapcsolódó egyéb munkálatok: szerződéskötést követő 6. hónap vége • Munkagödrök visszatöltése, terület részleges helyreállítása: szerződéskötést követő 7. hónap vége • Levonulás, terület helyreállítás, záródokumentáció elkészítése: szerződéskötést követő 10. hónap vége A szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a fenti eredmények teljeskörűen rendelkezésre állnak. 4. Részvételi Dokumentáció: Részvételre jelentkező a részvételi dokumentációt – amely tartalmazza a műszaki leírást, kötelező nyilatkozatokat – térítésmentesen a beszerzes@hm.gov.hu email címen igényelheti Ajánlatkérőtől az alábbi adatok megadásával: Részvételre jelentkező, vagy a részvételi jelentkezésben megjelölt alvállalkozó cég pontos neve, székhelye, telephelye, adószáma, levelezési címe, e-mail címe és telefonszáma, a cégjegyzésre jogosult neve, a beszerzési eljárás tárgya: „A Magyar Honvédség 8 objektumában tartályfelszámolási, kárenyhítési, kármentesítési munkálatok elvégzése”. Ajánlatkérő a Vbt. 34. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy az érvényes részvételi jelentkezés feltétele a részvételi dokumentáció részvételi jelentkezésenként legalább egy Részvételre jelentkező vagy alvállalkozó általi átvétele.Ajánlatkérő tájékoztatja Részvételre jelentkezőt, hogy a Részvételi dokumentáció mellékletét képező Tervdokumentáció digitalizált formában történő (CD) átvételére a cég képviseletére jogosult személy(ek) és/vagy az általa(uk) meghatalmazott személy(ek) jogosultak alábbiakban meghatározottak szerint. Átvétel helye: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal Címe: 1135 Budapest, Aba utca 4. C épület 003-as számú iroda Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal Közbeszerzési Okmányátvevőhelyiség Átvétel időpontja: Munkanapokon 08.00-12.00 óra között. Ajánlatkérő felhívja Részvételre jelentkező figyelmét, hogy az átvételhez való jogosultság meglétét Ajánlatkérő munkatársa - a CD átvételének időpontjában - ellenőrzi. Amennyiben az átvétel során nem a cég képviseletére jogosult személy jelenik meg, úgy a CD kiadásához meghatalmazás szükséges. 5.Részvételi jelentkezések bontásán való részvételi lehetőség: Ajánlatkérő hivatkozik a Vbt. 53. § (3) bekezdésére. A bontáson történő részvételen igazolni kell a képviseleti jogosultságot. Amennyiben a bontáson nem cégjegyzésre jogosult képviselő jelenik meg, úgy meghatalmazás szükséges. A részvételi jelentkezések felbontásának helye: HM Védelemgazdasági Hivatal Közbeszerzési Okmányátvevő Helyiség, 1135 Budapest, Aba utca 4. C épület 003-as számú iroda 6. Ajánlatkérő az Ajánlattételi szakaszban helyszíni bejárásra lehetőséget biztosít. 7. Kiegészítő tájékoztatás kérés: A Vbt. 41. § alapján bármely gazdasági szereplő, aki az adott beszerzési eljárásban Részvételre jelentkező lehet - a megfelelő részvételi jelentkezés érdekében - a részvételi felhívásban, a dokumentációban vagy a kiegészítő iratokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő, értelmező tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől a részvételi határidő lejárta előtt legkésőbb tíz nappal. 8. Hiánypótlás: Az Ajánlatkérő hiánypótlás lehetőségét a Vbt. 56. § szerint teljes körűen biztosítja. 9. Egyéb információk: A Vbt. 55. § (3) bekezdése alapján az Ajánlatkérő a részvételi jelentkezéseket köteles a lehető legrövidebb időn belül elbírálni. Ha a részvételi felhívásban feltüntetett ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjáig a bírálatot nem tudja befejezni, minden Részvételre jelentkezőnek egyidejűleg értesítést küld az ajánlattételi felhívás megküldésének - annak eredeti időpontjától számított hatvan napnál nem későbbi - új időpontjáról, és a részvételi szakasz eredményéről ezt megelőzően kell a Részvételre jelentkezőket értesíteni. Ajánlatkérő a részvételi jelentkezés elbírálásának befejezésekor írásbeli összegezést készít a részvételi jelentkezésről, melyet a Vbt. 64. § (2) bekezdése szerint küld meg a Részvételre jelentkezőnek. Az Ajánlatkérő felhívja Részvételre jelentkező figyelmét arra, hogy a Vbt. 59. § (1) bekezdése szerint az Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt a Részvételre jelentkezőt, aki (illetőleg akinek alvállalkozója, vagy a Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában résztvevő szervezet) a kizáró okok (Vbt. 45. §) ellenére nyújtotta be részvételi jelentkezést, illetve részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állását a Vbt. 46. § (6) bekezdése szerint az elérhető közhiteles hatósági vagy bírósági nyilvántartásokban ellenőrzi. Amennyiben Részvételre jelentkező, a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt kapacitást nyújtó szervezet vagy az igénybe venni kívánt alvállalkozó vonatkozásában ezen dokumentumok nem elérhetőek, úgy Részvételre jelentkező felelőssége, hogy azok adott esetben mind saját maga, mind a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt kapacitást nyújtó szervezet/alvállalkozó vonatkozásában benyújtásra kerüljenek az érintett szervezettől. A közös részvételre jelentkezőkre és az üzleti titokra vonatkozó előírásokat a Részvételi dokumentáció tartalmazza.

5.1.10 Odaítélési szempontok

Kritérium :
Típus : Ár
Megnevezés : A Vbt. 61.§ (2) bekezdés a) pont szerint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás elve alapján.
Leírás : A Vbt. 61.§ (2) bekezdés a) pont szerint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás elve alapján.
Az alkalmazandó módszer ismertetése, ha a súlyozás kritériumokkal nem fejezhető ki : A Vbt. 61.§ (2) bekezdés a) pont szerint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás elve alapján.
Annak indoklása, hogy az odaítélési szempontok súlyozását miért nem tüntették fel :

5.1.12 A közbeszerzésre irányadó feltételek

A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk : a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvényben meghatározottak szerint

5.1.15 Sajátos beszerzési módszerek

Keretmegállapodás :
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk :
Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16 További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Közvetítő szervezet : Közbeszerzési Hatóság
Felülvizsgálati szervezet : Közbeszerzési Hatóság
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet : Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH)
A közbeszerzési dokumentumokhoz offline hozzáférést biztosító szervezet : Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH)
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet : Közbeszerzési Hatóság
Az a szervezet, amelynek költségvetését a szerződés kifizetésére használják : Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH)
Fizetést végző szervezet : Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH)
Szerződést aláíró szervezet : Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH)
TED eSender : Publications Office of the European Union

5.1 Technikai azonosító a tételhez : LOT-0005

Cím : A Magyar Honvédség 8 objektumában tartályfelszámolási, kárenyhítési, kármentesítési munkálatok elvégzése -5. részajánlati kör: Székesfehérvár, Nagysándor József laktanya
Leírás : Tartályfelszámolási feladat 8 helyszínen 5. részajánlati kör. A teljesítés során Vállalkozó által elvégzendő főbb feladatok : 1. Kiviteli tervezési feladatok 2. Felvonulás, terület előkészítés, depóniák kialakítása 3. Tartályok tisztítása, kiemelése, szennyezett talaj kitermelése, kapcsolódó egyéb munkálatok Székesfehérvár 3 db 25 m3-es tartály 3 db 50 m3-es tartály 4. Munkagödör visszatöltése, részleges terület helyreállítása 5. Jelölt helyeken az egyéb bontási munkák elvégzése 6. Levonulás, terület helyreállítása, záródokumentáció összeállítása A Részvételi Dokumentációba foglalt 1. sz. melléklet Műszaki leírás alapján.
Belső azonosító : 3-86/VGH/384/VBT/2023-5

5.1.1 Cél

A szerződés jellege : Építési beruházás
A szerződés kiegészítő jellege : Szolgáltatások
Fő osztályozás ( cpv ): 45112000 Földkitermelési és talajmozgatási munka
További osztályozás ( cpv ): 90510000 Hulladék ártalmatlanítása és kezelése
További osztályozás ( cpv ): 45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
További osztályozás ( cpv ): 45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
További osztályozás ( cpv ): 90700000 Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások

5.1.2 A teljesítés helye

Ország : Magyarország
Bárhol az adott országban
További információk : HM Védelemgazdasági Hivatal (1135 Budapest, Lehel utca 35-37.), illetve az érintett helyszínek. 5. részajánlati kör: Székesfehérvár, Nagysándor József laktanya

5.1.4 Megújítás

A megújítások maximális száma : 0

5.1.6 Általános információk

Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
További információk : 1.Kötbér: Amennyiben a Kivitelező a szerződést olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen (a jelen Részvételi felhívásban meghatározott határidőt követően) teljesíti, úgy késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a kivitelezési feladat vonatkozásában: - a kivitelezési munkák nettó Vállalkozói díj értékének 0,2%-a /nap, - maximális mértéke a kivitelezési munkák nettó Vállalkozói díj 20 %-a. A minőségi kifogás bejelentésétől a szolgáltatásnak kifogástalan minőségben történő teljesítéséig eltelt idő késedelmes teljesítésnek tekintendő, így ezen időtartam alatt Kivitelezőt késedelmi kötbérfizetési kötelezettség terheli. Megrendelő a Kivitelező hibás teljesítése esetén a Kivitelező szerződésszerű teljesítésére határidőt határoz meg. A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti a Kivitelezőt a szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól. A késedelmi kötbér maximumának elérésekor Megrendelő jogosult a szerződést egyoldalúan azonnali hatállyal felmondani. Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, illetve felmondani a szerződést, amennyiben a Kivitelező a jelen Részvételi felhívásban szereplő teljesítési határidőt legalább 30 nappal meghaladja, hibás teljesítés esetén a fennálló kötelezettségének a részére meghatározott határidőn belül nem tesz eleget, vagy a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan megszegi. Ezekben az esetekben, továbbá, ha a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért a Kivitelező felelős, a Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek alapja a meghiúsulással érintett Vállalkozói díj nettó értéke, mértéke annak 20 %-a. A részletes kötbér feltételeket az Ajánlattételi felhívás részeként kiadásra kerülő szerződéstervezet tartalmazza. A kötbért a Kivitelező a Megrendelő által kiállított felszólító levél alapján, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles megfizetni. A Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét. 2. Részszámlák benyújtásának feltétele: Részfeladatok Előrehaladást jelző mérföldkövek 1. részfeladat: szerződéskötéstől számított 2. hónap vége Kiviteli terv és kapcsolódó tervek elkészítése 2. részfeladat: szerződéskötéstől számított 4. hónap vége Felvonulás, terület előkészítés, bontási feladatok, depóniák és ideiglenes tároló tartályok kialakítása 3. részfeladat: szerződéskötéstől számított 6. hónap vége Tartályok tisztítása, kiemelése, szennyezett talaj kitermelése, kapcsolódó egyéb munkálatok 4. részfeladat: szerződéskötéstől számított 7. hónap vége Munkagödrök visszatöltése, terület részleges helyreállítása Végszámla benyújtásának és a számla kifizetésének feltétele Záró feladat: szerződéskötéstől számított 10. hónap vége Szerződésben foglalt, Kivitelezőt érintő feladatok maradéktalan teljesítése Projekt zárójelentés összeállítása, Megrendelő általi elfogadása A munka elszámolása az előírt mérföldköveken túl a 7. részszámláig (4. kötbérterhes részhatáridő) havonta egy részszámlával, illetve a feladat zárásakor egy végszámlával történik. Véghatáridő: szerződéskötéstől számított 10. hónap vége. A tartalmi és formai követelményeknek megfelelő számla ellenértékét Megrendelő a Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban: MÁK) vezetett számlájáról a Ptk. 6:130 § (1) bekezdése alapján a számla és kötelező mellékletei kézhezvételének napjától számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki a Kivitelező számlájára, a MÁK fizetési rendjének megfelelően. A számlákat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa törvény) és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban Art.) szerint kell kiállítani. Ajánlatkérő tartalékkeretet biztosít. A tartalékkeret mértéke az alapszerződés szerinti nettó Vállalkozói díj 10%-a, A részletes fizetési feltételeket, a tartalékkeretre vonatkozó feltételeket az Ajánlattételi felhívás részeként kiadásra kerülő szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő hivatkozik a Ptk. 6:155. §-ra. 3.Teljesítési határidő: Szerződéskötést követő 10. hónap vége. A szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha alábbi feltételek együttesen és teljeskörűen teljesülnek: • A tartály megszüntetési feladatok teljeskörűen elvégzésre kerültek; • Munkaterület helyreállítása, tereprendezési feladatok teljeskörűen elvégzésre kerültek; • Bontási feladatok elkészültek; • A zárójelentések benyújtásra és Megrendelő részéről elfogadásra kerültek. A kivitelezési munkákat az alábbi részhatáridők betartásának figyelembevételével kell elvégezni. Az előrehaladás mértékét a teljesítési részhatáridők, és a hozzájuk kapcsolódó teljesítési mérföldkövek alapján lehet követni és megítélni. • Kiviteli tervek leadása: szerződéskötést követő 2. hónap vége • Felvonulás, terület előkészítés, bontási feladatok, depóniák és ideiglenes tároló tartályok kialakítása: szerződéskötést követő 4. hónap vége • Tartályok tisztítása, kiemelése, szennyezett talaj kitermelése, kapcsolódó egyéb munkálatok: szerződéskötést követő 6. hónap vége • Munkagödrök visszatöltése, terület részleges helyreállítása: szerződéskötést követő 7. hónap vége • Levonulás, terület helyreállítás, záródokumentáció elkészítése: szerződéskötést követő 10. hónap vége A szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a fenti eredmények teljeskörűen rendelkezésre állnak. 4. Részvételi Dokumentáció: Részvételre jelentkező a részvételi dokumentációt – amely tartalmazza a műszaki leírást, kötelező nyilatkozatokat – térítésmentesen a beszerzes@hm.gov.hu email címen igényelheti Ajánlatkérőtől az alábbi adatok megadásával: Részvételre jelentkező, vagy a részvételi jelentkezésben megjelölt alvállalkozó cég pontos neve, székhelye, telephelye, adószáma, levelezési címe, e-mail címe és telefonszáma, a cégjegyzésre jogosult neve, a beszerzési eljárás tárgya: „A Magyar Honvédség 8 objektumában tartályfelszámolási, kárenyhítési, kármentesítési munkálatok elvégzése”. Ajánlatkérő a Vbt. 34. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy az érvényes részvételi jelentkezés feltétele a részvételi dokumentáció részvételi jelentkezésenként legalább egy Részvételre jelentkező vagy alvállalkozó általi átvétele.Ajánlatkérő tájékoztatja Részvételre jelentkezőt, hogy a Részvételi dokumentáció mellékletét képező Tervdokumentáció digitalizált formában történő (CD) átvételére a cég képviseletére jogosult személy(ek) és/vagy az általa(uk) meghatalmazott személy(ek) jogosultak alábbiakban meghatározottak szerint. Átvétel helye: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal Címe: 1135 Budapest, Aba utca 4. C épület 003-as számú iroda Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal Közbeszerzési Okmányátvevőhelyiség Átvétel időpontja: Munkanapokon 08.00-12.00 óra között. Ajánlatkérő felhívja Részvételre jelentkező figyelmét, hogy az átvételhez való jogosultság meglétét Ajánlatkérő munkatársa - a CD átvételének időpontjában - ellenőrzi. Amennyiben az átvétel során nem a cég képviseletére jogosult személy jelenik meg, úgy a CD kiadásához meghatalmazás szükséges. 5.Részvételi jelentkezések bontásán való részvételi lehetőség: Ajánlatkérő hivatkozik a Vbt. 53. § (3) bekezdésére. A bontáson történő részvételen igazolni kell a képviseleti jogosultságot. Amennyiben a bontáson nem cégjegyzésre jogosult képviselő jelenik meg, úgy meghatalmazás szükséges. A részvételi jelentkezések felbontásának helye: HM Védelemgazdasági Hivatal Közbeszerzési Okmányátvevő Helyiség, 1135 Budapest, Aba utca 4. C épület 003-as számú iroda 6. Ajánlatkérő az Ajánlattételi szakaszban helyszíni bejárásra lehetőséget biztosít. 7. Kiegészítő tájékoztatás kérés: A Vbt. 41. § alapján bármely gazdasági szereplő, aki az adott beszerzési eljárásban Részvételre jelentkező lehet - a megfelelő részvételi jelentkezés érdekében - a részvételi felhívásban, a dokumentációban vagy a kiegészítő iratokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő, értelmező tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől a részvételi határidő lejárta előtt legkésőbb tíz nappal. 8. Hiánypótlás: Az Ajánlatkérő hiánypótlás lehetőségét a Vbt. 56. § szerint teljes körűen biztosítja. 9. Egyéb információk: A Vbt. 55. § (3) bekezdése alapján az Ajánlatkérő a részvételi jelentkezéseket köteles a lehető legrövidebb időn belül elbírálni. Ha a részvételi felhívásban feltüntetett ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjáig a bírálatot nem tudja befejezni, minden Részvételre jelentkezőnek egyidejűleg értesítést küld az ajánlattételi felhívás megküldésének - annak eredeti időpontjától számított hatvan napnál nem későbbi - új időpontjáról, és a részvételi szakasz eredményéről ezt megelőzően kell a Részvételre jelentkezőket értesíteni. Ajánlatkérő a részvételi jelentkezés elbírálásának befejezésekor írásbeli összegezést készít a részvételi jelentkezésről, melyet a Vbt. 64. § (2) bekezdése szerint küld meg a Részvételre jelentkezőnek. Az Ajánlatkérő felhívja Részvételre jelentkező figyelmét arra, hogy a Vbt. 59. § (1) bekezdése szerint az Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt a Részvételre jelentkezőt, aki (illetőleg akinek alvállalkozója, vagy a Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában résztvevő szervezet) a kizáró okok (Vbt. 45. §) ellenére nyújtotta be részvételi jelentkezést, illetve részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állását a Vbt. 46. § (6) bekezdése szerint az elérhető közhiteles hatósági vagy bírósági nyilvántartásokban ellenőrzi. Amennyiben Részvételre jelentkező, a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt kapacitást nyújtó szervezet vagy az igénybe venni kívánt alvállalkozó vonatkozásában ezen dokumentumok nem elérhetőek, úgy Részvételre jelentkező felelőssége, hogy azok adott esetben mind saját maga, mind a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt kapacitást nyújtó szervezet/alvállalkozó vonatkozásában benyújtásra kerüljenek az érintett szervezettől. A közös részvételre jelentkezőkre és az üzleti titokra vonatkozó előírásokat a Részvételi dokumentáció tartalmazza.

5.1.10 Odaítélési szempontok

Kritérium :
Típus : Ár
Megnevezés : A Vbt. 61.§ (2) bekezdés a) pont szerint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás elve alapján.
Leírás : A Vbt. 61.§ (2) bekezdés a) pont szerint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás elve alapján.
Az alkalmazandó módszer ismertetése, ha a súlyozás kritériumokkal nem fejezhető ki : A Vbt. 61.§ (2) bekezdés a) pont szerint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás elve alapján.
Annak indoklása, hogy az odaítélési szempontok súlyozását miért nem tüntették fel :

5.1.12 A közbeszerzésre irányadó feltételek

A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk : a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvényben meghatározottak szerint

5.1.15 Sajátos beszerzési módszerek

Keretmegállapodás :
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk :
Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16 További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Közvetítő szervezet : Közbeszerzési Hatóság
Felülvizsgálati szervezet : Közbeszerzési Hatóság
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet : Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH)
A közbeszerzési dokumentumokhoz offline hozzáférést biztosító szervezet : Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH)
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet : Közbeszerzési Hatóság
Az a szervezet, amelynek költségvetését a szerződés kifizetésére használják : Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH)
Fizetést végző szervezet : Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH)
Szerződést aláíró szervezet : Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH)
TED eSender : Publications Office of the European Union

5.1 Technikai azonosító a tételhez : LOT-0006

Cím : A Magyar Honvédség 8 objektumában tartályfelszámolási, kárenyhítési, kármentesítési munkálatok elvégzése -6. részajánlati kör: Verőce, HM egészségügyi Központ
Leírás : Tartályfelszámolási feladat 8 helyszínen 6. részajánlati kör. A teljesítés során Vállalkozó által elvégzendő főbb feladatok : 1. Kiviteli tervezési feladatok 2. Felvonulás, terület előkészítés, depóniák kialakítása 3. Tartályok tisztítása, kiemelése, szennyezett talaj kitermelése, kapcsolódó egyéb munkálatok Verőce 1 db 30 m3-es tartály 1 db 50 m3-es tartály 4. Munkagödör visszatöltése, részleges terület helyreállítása 5. Jelölt helyeken az egyéb bontási munkák elvégzése 6. Levonulás, terület helyreállítása, záródokumentáció összeállítása A Részvételi Dokumentációba foglalt 1. sz. melléklet Műszaki leírás alapján.
Belső azonosító : 3-86/VGH/384/VBT/2023-6

5.1.1 Cél

A szerződés jellege : Építési beruházás
A szerződés kiegészítő jellege : Szolgáltatások
Fő osztályozás ( cpv ): 45112000 Földkitermelési és talajmozgatási munka
További osztályozás ( cpv ): 90510000 Hulladék ártalmatlanítása és kezelése
További osztályozás ( cpv ): 45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
További osztályozás ( cpv ): 45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
További osztályozás ( cpv ): 90700000 Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások

5.1.2 A teljesítés helye

Ország : Magyarország
Bárhol az adott országban
További információk : HM Védelemgazdasági Hivatal (1135 Budapest, Lehel utca 35-37.), illetve az érintett helyszínek. 6. részajánlati kör: Verőce, HM egészségügyi Központ

5.1.3 Becsült időtartam

Időtartam : 10 Hónap

5.1.4 Megújítás

A megújítások maximális száma : 0

5.1.6 Általános információk

Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
További információk : 1.Kötbér: Amennyiben a Kivitelező a szerződést olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen (a jelen Részvételi felhívásban meghatározott határidőt követően) teljesíti, úgy késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a kivitelezési feladat vonatkozásában: - a kivitelezési munkák nettó Vállalkozói díj értékének 0,2%-a /nap, - maximális mértéke a kivitelezési munkák nettó Vállalkozói díj 20 %-a. A minőségi kifogás bejelentésétől a szolgáltatásnak kifogástalan minőségben történő teljesítéséig eltelt idő késedelmes teljesítésnek tekintendő, így ezen időtartam alatt Kivitelezőt késedelmi kötbérfizetési kötelezettség terheli. Megrendelő a Kivitelező hibás teljesítése esetén a Kivitelező szerződésszerű teljesítésére határidőt határoz meg. A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti a Kivitelezőt a szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól. A késedelmi kötbér maximumának elérésekor Megrendelő jogosult a szerződést egyoldalúan azonnali hatállyal felmondani. Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, illetve felmondani a szerződést, amennyiben a Kivitelező a jelen Részvételi felhívásban szereplő teljesítési határidőt legalább 30 nappal meghaladja, hibás teljesítés esetén a fennálló kötelezettségének a részére meghatározott határidőn belül nem tesz eleget, vagy a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan megszegi. Ezekben az esetekben, továbbá, ha a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért a Kivitelező felelős, a Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek alapja a meghiúsulással érintett Vállalkozói díj nettó értéke, mértéke annak 20 %-a. A részletes kötbér feltételeket az Ajánlattételi felhívás részeként kiadásra kerülő szerződéstervezet tartalmazza. A kötbért a Kivitelező a Megrendelő által kiállított felszólító levél alapján, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles megfizetni. A Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét. 2. Részszámlák benyújtásának feltétele: Részfeladatok Előrehaladást jelző mérföldkövek 1. részfeladat: szerződéskötéstől számított 2. hónap vége Kiviteli terv és kapcsolódó tervek elkészítése 2. részfeladat: szerződéskötéstől számított 4. hónap vége Felvonulás, terület előkészítés, bontási feladatok, depóniák és ideiglenes tároló tartályok kialakítása 3. részfeladat: szerződéskötéstől számított 6. hónap vége Tartályok tisztítása, kiemelése, szennyezett talaj kitermelése, kapcsolódó egyéb munkálatok 4. részfeladat: szerződéskötéstől számított 7. hónap vége Munkagödrök visszatöltése, terület részleges helyreállítása Végszámla benyújtásának és a számla kifizetésének feltétele Záró feladat: szerződéskötéstől számított 10. hónap vége Szerződésben foglalt, Kivitelezőt érintő feladatok maradéktalan teljesítése Projekt zárójelentés összeállítása, Megrendelő általi elfogadása A munka elszámolása az előírt mérföldköveken túl a 7. részszámláig (4. kötbérterhes részhatáridő) havonta egy részszámlával, illetve a feladat zárásakor egy végszámlával történik. Véghatáridő: szerződéskötéstől számított 10. hónap vége. A tartalmi és formai követelményeknek megfelelő számla ellenértékét Megrendelő a Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban: MÁK) vezetett számlájáról a Ptk. 6:130 § (1) bekezdése alapján a számla és kötelező mellékletei kézhezvételének napjától számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki a Kivitelező számlájára, a MÁK fizetési rendjének megfelelően. A számlákat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa törvény) és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban Art.) szerint kell kiállítani. Ajánlatkérő tartalékkeretet biztosít. A tartalékkeret mértéke az alapszerződés szerinti nettó Vállalkozói díj 10%-a, A részletes fizetési feltételeket, a tartalékkeretre vonatkozó feltételeket az Ajánlattételi felhívás részeként kiadásra kerülő szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő hivatkozik a Ptk. 6:155. §-ra. 3.Teljesítési határidő: Szerződéskötést követő 10. hónap vége. A szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha alábbi feltételek együttesen és teljeskörűen teljesülnek: • A tartály megszüntetési feladatok teljeskörűen elvégzésre kerültek; • Munkaterület helyreállítása, tereprendezési feladatok teljeskörűen elvégzésre kerültek; • Bontási feladatok elkészültek; • A zárójelentések benyújtásra és Megrendelő részéről elfogadásra kerültek. A kivitelezési munkákat az alábbi részhatáridők betartásának figyelembevételével kell elvégezni. Az előrehaladás mértékét a teljesítési részhatáridők, és a hozzájuk kapcsolódó teljesítési mérföldkövek alapján lehet követni és megítélni. • Kiviteli tervek leadása: szerződéskötést követő 2. hónap vége • Felvonulás, terület előkészítés, bontási feladatok, depóniák és ideiglenes tároló tartályok kialakítása: szerződéskötést követő 4. hónap vége • Tartályok tisztítása, kiemelése, szennyezett talaj kitermelése, kapcsolódó egyéb munkálatok: szerződéskötést követő 6. hónap vége • Munkagödrök visszatöltése, terület részleges helyreállítása: szerződéskötést követő 7. hónap vége • Levonulás, terület helyreállítás, záródokumentáció elkészítése: szerződéskötést követő 10. hónap vége A szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a fenti eredmények teljeskörűen rendelkezésre állnak. 4. Részvételi Dokumentáció: Részvételre jelentkező a részvételi dokumentációt – amely tartalmazza a műszaki leírást, kötelező nyilatkozatokat – térítésmentesen a beszerzes@hm.gov.hu email címen igényelheti Ajánlatkérőtől az alábbi adatok megadásával: Részvételre jelentkező, vagy a részvételi jelentkezésben megjelölt alvállalkozó cég pontos neve, székhelye, telephelye, adószáma, levelezési címe, e-mail címe és telefonszáma, a cégjegyzésre jogosult neve, a beszerzési eljárás tárgya: „A Magyar Honvédség 8 objektumában tartályfelszámolási, kárenyhítési, kármentesítési munkálatok elvégzése”. Ajánlatkérő a Vbt. 34. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy az érvényes részvételi jelentkezés feltétele a részvételi dokumentáció részvételi jelentkezésenként legalább egy Részvételre jelentkező vagy alvállalkozó általi átvétele.Ajánlatkérő tájékoztatja Részvételre jelentkezőt, hogy a Részvételi dokumentáció mellékletét képező Tervdokumentáció digitalizált formában történő (CD) átvételére a cég képviseletére jogosult személy(ek) és/vagy az általa(uk) meghatalmazott személy(ek) jogosultak alábbiakban meghatározottak szerint. Átvétel helye: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal Címe: 1135 Budapest, Aba utca 4. C épület 003-as számú iroda Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal Közbeszerzési Okmányátvevőhelyiség Átvétel időpontja: Munkanapokon 08.00-12.00 óra között. Ajánlatkérő felhívja Részvételre jelentkező figyelmét, hogy az átvételhez való jogosultság meglétét Ajánlatkérő munkatársa - a CD átvételének időpontjában - ellenőrzi. Amennyiben az átvétel során nem a cég képviseletére jogosult személy jelenik meg, úgy a CD kiadásához meghatalmazás szükséges. 5.Részvételi jelentkezések bontásán való részvételi lehetőség: Ajánlatkérő hivatkozik a Vbt. 53. § (3) bekezdésére. A bontáson történő részvételen igazolni kell a képviseleti jogosultságot. Amennyiben a bontáson nem cégjegyzésre jogosult képviselő jelenik meg, úgy meghatalmazás szükséges. A részvételi jelentkezések felbontásának helye: HM Védelemgazdasági Hivatal Közbeszerzési Okmányátvevő Helyiség, 1135 Budapest, Aba utca 4. C épület 003-as számú iroda 6. Ajánlatkérő az Ajánlattételi szakaszban helyszíni bejárásra lehetőséget biztosít. 7. Kiegészítő tájékoztatás kérés: A Vbt. 41. § alapján bármely gazdasági szereplő, aki az adott beszerzési eljárásban Részvételre jelentkező lehet - a megfelelő részvételi jelentkezés érdekében - a részvételi felhívásban, a dokumentációban vagy a kiegészítő iratokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő, értelmező tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől a részvételi határidő lejárta előtt legkésőbb tíz nappal. 8. Hiánypótlás: Az Ajánlatkérő hiánypótlás lehetőségét a Vbt. 56. § szerint teljes körűen biztosítja. 9. Egyéb információk: A Vbt. 55. § (3) bekezdése alapján az Ajánlatkérő a részvételi jelentkezéseket köteles a lehető legrövidebb időn belül elbírálni. Ha a részvételi felhívásban feltüntetett ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjáig a bírálatot nem tudja befejezni, minden Részvételre jelentkezőnek egyidejűleg értesítést küld az ajánlattételi felhívás megküldésének - annak eredeti időpontjától számított hatvan napnál nem későbbi - új időpontjáról, és a részvételi szakasz eredményéről ezt megelőzően kell a Részvételre jelentkezőket értesíteni. Ajánlatkérő a részvételi jelentkezés elbírálásának befejezésekor írásbeli összegezést készít a részvételi jelentkezésről, melyet a Vbt. 64. § (2) bekezdése szerint küld meg a Részvételre jelentkezőnek. Az Ajánlatkérő felhívja Részvételre jelentkező figyelmét arra, hogy a Vbt. 59. § (1) bekezdése szerint az Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt a Részvételre jelentkezőt, aki (illetőleg akinek alvállalkozója, vagy a Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában résztvevő szervezet) a kizáró okok (Vbt. 45. §) ellenére nyújtotta be részvételi jelentkezést, illetve részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állását a Vbt. 46. § (6) bekezdése szerint az elérhető közhiteles hatósági vagy bírósági nyilvántartásokban ellenőrzi. Amennyiben Részvételre jelentkező, a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt kapacitást nyújtó szervezet vagy az igénybe venni kívánt alvállalkozó vonatkozásában ezen dokumentumok nem elérhetőek, úgy Részvételre jelentkező felelőssége, hogy azok adott esetben mind saját maga, mind a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt kapacitást nyújtó szervezet/alvállalkozó vonatkozásában benyújtásra kerüljenek az érintett szervezettől. A közös részvételre jelentkezőkre és az üzleti titokra vonatkozó előírásokat a Részvételi dokumentáció tartalmazza.

5.1.10 Odaítélési szempontok

Kritérium :
Típus : Ár
Megnevezés : A Vbt. 61.§ (2) bekezdés a) pont szerint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás elve alapján.
Leírás : A Vbt. 61.§ (2) bekezdés a) pont szerint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás elve alapján.
Az alkalmazandó módszer ismertetése, ha a súlyozás kritériumokkal nem fejezhető ki : A Vbt. 61.§ (2) bekezdés a) pont szerint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás elve alapján.
Annak indoklása, hogy az odaítélési szempontok súlyozását miért nem tüntették fel :

5.1.12 A közbeszerzésre irányadó feltételek

A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk : a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvényben meghatározottak szerint

5.1.15 Sajátos beszerzési módszerek

Keretmegállapodás :
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk :
Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16 További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Közvetítő szervezet : Közbeszerzési Hatóság
Felülvizsgálati szervezet : Közbeszerzési Hatóság
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet : Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH)
A közbeszerzési dokumentumokhoz offline hozzáférést biztosító szervezet : Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH)
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet : Közbeszerzési Hatóság
Az a szervezet, amelynek költségvetését a szerződés kifizetésére használják : Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH)
Fizetést végző szervezet : Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH)
Szerződést aláíró szervezet : Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH)
TED eSender : Publications Office of the European Union

5.1 Technikai azonosító a tételhez : LOT-0007

Cím : A Magyar Honvédség 8 objektumában tartályfelszámolási, kárenyhítési, kármentesítési munkálatok elvégzése -7. részajánlati kör: Kalocsa, Miskei úti laktanya
Leírás : Tartályfelszámolási feladat 8 helyszínen 7. részajánlati kör. A teljesítés során Vállalkozó által elvégzendő főbb feladatok : 1. Kiviteli tervezési feladatok 2. Felvonulás, terület előkészítés, depóniák kialakítása 3. Tartályok tisztítása, kiemelése, szennyezett talaj kitermelése, kapcsolódó egyéb munkálatok Kalocsa 1 db 0,5 m3-es tartály 1 db 0,7 m3-es tartály 1 db 0,8 m3-es tartály 1 db 1,0 m3-es tartály 1 db 1,1 m3-es tartály 2 db 3,0 m3-es tartály 1 db 25 m3-es tartály 2 db 30 m3-es tartály 2 db 50 m3-es tartály 4. Munkagödör visszatöltése, részleges terület helyreállítása 5. Jelölt helyeken az egyéb bontási munkák elvégzése 6. Levonulás, terület helyreállítása, záródokumentáció összeállítása A Részvételi Dokumentációba foglalt 1. sz. melléklet Műszaki leírás alapján.
Belső azonosító : 3-86/VGH/384/VBT/2023-7

5.1.1 Cél

A szerződés jellege : Építési beruházás
A szerződés kiegészítő jellege : Szolgáltatások
Fő osztályozás ( cpv ): 45112000 Földkitermelési és talajmozgatási munka
További osztályozás ( cpv ): 90510000 Hulladék ártalmatlanítása és kezelése
További osztályozás ( cpv ): 45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
További osztályozás ( cpv ): 45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
További osztályozás ( cpv ): 90700000 Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások

5.1.2 A teljesítés helye

Ország : Magyarország
Bárhol az adott országban
További információk : HM Védelemgazdasági Hivatal (1135 Budapest, Lehel utca 35-37.), illetve az érintett helyszínek. 7. részajánlati kör: Kalocsa, Miskei úti laktanya

5.1.3 Becsült időtartam

Időtartam : 10 Hónap

5.1.4 Megújítás

A megújítások maximális száma : 0

5.1.6 Általános információk

Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
További információk : 1.Kötbér: Amennyiben a Kivitelező a szerződést olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen (a jelen Részvételi felhívásban meghatározott határidőt követően) teljesíti, úgy késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a kivitelezési feladat vonatkozásában: - a kivitelezési munkák nettó Vállalkozói díj értékének 0,2%-a /nap, - maximális mértéke a kivitelezési munkák nettó Vállalkozói díj 20 %-a. A minőségi kifogás bejelentésétől a szolgáltatásnak kifogástalan minőségben történő teljesítéséig eltelt idő késedelmes teljesítésnek tekintendő, így ezen időtartam alatt Kivitelezőt késedelmi kötbérfizetési kötelezettség terheli. Megrendelő a Kivitelező hibás teljesítése esetén a Kivitelező szerződésszerű teljesítésére határidőt határoz meg. A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti a Kivitelezőt a szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól. A késedelmi kötbér maximumának elérésekor Megrendelő jogosult a szerződést egyoldalúan azonnali hatállyal felmondani. Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, illetve felmondani a szerződést, amennyiben a Kivitelező a jelen Részvételi felhívásban szereplő teljesítési határidőt legalább 30 nappal meghaladja, hibás teljesítés esetén a fennálló kötelezettségének a részére meghatározott határidőn belül nem tesz eleget, vagy a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan megszegi. Ezekben az esetekben, továbbá, ha a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért a Kivitelező felelős, a Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek alapja a meghiúsulással érintett Vállalkozói díj nettó értéke, mértéke annak 20 %-a. A részletes kötbér feltételeket az Ajánlattételi felhívás részeként kiadásra kerülő szerződéstervezet tartalmazza. A kötbért a Kivitelező a Megrendelő által kiállított felszólító levél alapján, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles megfizetni. A Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét. 2. Részszámlák benyújtásának feltétele: Részfeladatok Előrehaladást jelző mérföldkövek 1. részfeladat: szerződéskötéstől számított 2. hónap vége Kiviteli terv és kapcsolódó tervek elkészítése 2. részfeladat: szerződéskötéstől számított 4. hónap vége Felvonulás, terület előkészítés, bontási feladatok, depóniák és ideiglenes tároló tartályok kialakítása 3. részfeladat: szerződéskötéstől számított 6. hónap vége Tartályok tisztítása, kiemelése, szennyezett talaj kitermelése, kapcsolódó egyéb munkálatok 4. részfeladat: szerződéskötéstől számított 7. hónap vége Munkagödrök visszatöltése, terület részleges helyreállítása Végszámla benyújtásának és a számla kifizetésének feltétele Záró feladat: szerződéskötéstől számított 10. hónap vége Szerződésben foglalt, Kivitelezőt érintő feladatok maradéktalan teljesítése Projekt zárójelentés összeállítása, Megrendelő általi elfogadása A munka elszámolása az előírt mérföldköveken túl a 7. részszámláig (4. kötbérterhes részhatáridő) havonta egy részszámlával, illetve a feladat zárásakor egy végszámlával történik. Véghatáridő: szerződéskötéstől számított 10. hónap vége. A tartalmi és formai követelményeknek megfelelő számla ellenértékét Megrendelő a Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban: MÁK) vezetett számlájáról a Ptk. 6:130 § (1) bekezdése alapján a számla és kötelező mellékletei kézhezvételének napjától számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki a Kivitelező számlájára, a MÁK fizetési rendjének megfelelően. A számlákat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa törvény) és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban Art.) szerint kell kiállítani. Ajánlatkérő tartalékkeretet biztosít. A tartalékkeret mértéke az alapszerződés szerinti nettó Vállalkozói díj 10%-a, A részletes fizetési feltételeket, a tartalékkeretre vonatkozó feltételeket az Ajánlattételi felhívás részeként kiadásra kerülő szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő hivatkozik a Ptk. 6:155. §-ra. 3.Teljesítési határidő: Szerződéskötést követő 10. hónap vége. A szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha alábbi feltételek együttesen és teljeskörűen teljesülnek: • A tartály megszüntetési feladatok teljeskörűen elvégzésre kerültek; • Munkaterület helyreállítása, tereprendezési feladatok teljeskörűen elvégzésre kerültek; • Bontási feladatok elkészültek; • A zárójelentések benyújtásra és Megrendelő részéről elfogadásra kerültek. A kivitelezési munkákat az alábbi részhatáridők betartásának figyelembevételével kell elvégezni. Az előrehaladás mértékét a teljesítési részhatáridők, és a hozzájuk kapcsolódó teljesítési mérföldkövek alapján lehet követni és megítélni. • Kiviteli tervek leadása: szerződéskötést követő 2. hónap vége • Felvonulás, terület előkészítés, bontási feladatok, depóniák és ideiglenes tároló tartályok kialakítása: szerződéskötést követő 4. hónap vége • Tartályok tisztítása, kiemelése, szennyezett talaj kitermelése, kapcsolódó egyéb munkálatok: szerződéskötést követő 6. hónap vége • Munkagödrök visszatöltése, terület részleges helyreállítása: szerződéskötést követő 7. hónap vége • Levonulás, terület helyreállítás, záródokumentáció elkészítése: szerződéskötést követő 10. hónap vége A szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a fenti eredmények teljeskörűen rendelkezésre állnak. 4. Részvételi Dokumentáció: Részvételre jelentkező a részvételi dokumentációt – amely tartalmazza a műszaki leírást, kötelező nyilatkozatokat – térítésmentesen a beszerzes@hm.gov.hu email címen igényelheti Ajánlatkérőtől az alábbi adatok megadásával: Részvételre jelentkező, vagy a részvételi jelentkezésben megjelölt alvállalkozó cég pontos neve, székhelye, telephelye, adószáma, levelezési címe, e-mail címe és telefonszáma, a cégjegyzésre jogosult neve, a beszerzési eljárás tárgya: „A Magyar Honvédség 8 objektumában tartályfelszámolási, kárenyhítési, kármentesítési munkálatok elvégzése”. Ajánlatkérő a Vbt. 34. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy az érvényes részvételi jelentkezés feltétele a részvételi dokumentáció részvételi jelentkezésenként legalább egy Részvételre jelentkező vagy alvállalkozó általi átvétele.Ajánlatkérő tájékoztatja Részvételre jelentkezőt, hogy a Részvételi dokumentáció mellékletét képező Tervdokumentáció digitalizált formában történő (CD) átvételére a cég képviseletére jogosult személy(ek) és/vagy az általa(uk) meghatalmazott személy(ek) jogosultak alábbiakban meghatározottak szerint. Átvétel helye: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal Címe: 1135 Budapest, Aba utca 4. C épület 003-as számú iroda Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal Közbeszerzési Okmányátvevőhelyiség Átvétel időpontja: Munkanapokon 08.00-12.00 óra között. Ajánlatkérő felhívja Részvételre jelentkező figyelmét, hogy az átvételhez való jogosultság meglétét Ajánlatkérő munkatársa - a CD átvételének időpontjában - ellenőrzi. Amennyiben az átvétel során nem a cég képviseletére jogosult személy jelenik meg, úgy a CD kiadásához meghatalmazás szükséges. 5.Részvételi jelentkezések bontásán való részvételi lehetőség: Ajánlatkérő hivatkozik a Vbt. 53. § (3) bekezdésére. A bontáson történő részvételen igazolni kell a képviseleti jogosultságot. Amennyiben a bontáson nem cégjegyzésre jogosult képviselő jelenik meg, úgy meghatalmazás szükséges. A részvételi jelentkezések felbontásának helye: HM Védelemgazdasági Hivatal Közbeszerzési Okmányátvevő Helyiség, 1135 Budapest, Aba utca 4. C épület 003-as számú iroda 6. Ajánlatkérő az Ajánlattételi szakaszban helyszíni bejárásra lehetőséget biztosít. 7. Kiegészítő tájékoztatás kérés: A Vbt. 41. § alapján bármely gazdasági szereplő, aki az adott beszerzési eljárásban Részvételre jelentkező lehet - a megfelelő részvételi jelentkezés érdekében - a részvételi felhívásban, a dokumentációban vagy a kiegészítő iratokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő, értelmező tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől a részvételi határidő lejárta előtt legkésőbb tíz nappal. 8. Hiánypótlás: Az Ajánlatkérő hiánypótlás lehetőségét a Vbt. 56. § szerint teljes körűen biztosítja. 9. Egyéb információk: A Vbt. 55. § (3) bekezdése alapján az Ajánlatkérő a részvételi jelentkezéseket köteles a lehető legrövidebb időn belül elbírálni. Ha a részvételi felhívásban feltüntetett ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjáig a bírálatot nem tudja befejezni, minden Részvételre jelentkezőnek egyidejűleg értesítést küld az ajánlattételi felhívás megküldésének - annak eredeti időpontjától számított hatvan napnál nem későbbi - új időpontjáról, és a részvételi szakasz eredményéről ezt megelőzően kell a Részvételre jelentkezőket értesíteni. Ajánlatkérő a részvételi jelentkezés elbírálásának befejezésekor írásbeli összegezést készít a részvételi jelentkezésről, melyet a Vbt. 64. § (2) bekezdése szerint küld meg a Részvételre jelentkezőnek. Az Ajánlatkérő felhívja Részvételre jelentkező figyelmét arra, hogy a Vbt. 59. § (1) bekezdése szerint az Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt a Részvételre jelentkezőt, aki (illetőleg akinek alvállalkozója, vagy a Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában résztvevő szervezet) a kizáró okok (Vbt. 45. §) ellenére nyújtotta be részvételi jelentkezést, illetve részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állását a Vbt. 46. § (6) bekezdése szerint az elérhető közhiteles hatósági vagy bírósági nyilvántartásokban ellenőrzi. Amennyiben Részvételre jelentkező, a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt kapacitást nyújtó szervezet vagy az igénybe venni kívánt alvállalkozó vonatkozásában ezen dokumentumok nem elérhetőek, úgy Részvételre jelentkező felelőssége, hogy azok adott esetben mind saját maga, mind a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt kapacitást nyújtó szervezet/alvállalkozó vonatkozásában benyújtásra kerüljenek az érintett szervezettől. A közös részvételre jelentkezőkre és az üzleti titokra vonatkozó előírásokat a Részvételi dokumentáció tartalmazza.

5.1.10 Odaítélési szempontok

Kritérium :
Típus : Ár
Megnevezés : A Vbt. 61.§ (2) bekezdés a) pont szerint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás elve alapján.
Leírás : A Vbt. 61.§ (2) bekezdés a) pont szerint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás elve alapján.
Az alkalmazandó módszer ismertetése, ha a súlyozás kritériumokkal nem fejezhető ki : A Vbt. 61.§ (2) bekezdés a) pont szerint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás elve alapján.
Annak indoklása, hogy az odaítélési szempontok súlyozását miért nem tüntették fel :

5.1.12 A közbeszerzésre irányadó feltételek

A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk : a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvényben meghatározottak szerint

5.1.15 Sajátos beszerzési módszerek

Keretmegállapodás :
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk :
Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16 További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Közvetítő szervezet : Közbeszerzési Hatóság
Felülvizsgálati szervezet : Közbeszerzési Hatóság
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet : Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH)
A közbeszerzési dokumentumokhoz offline hozzáférést biztosító szervezet : Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH)
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet : Közbeszerzési Hatóság
Az a szervezet, amelynek költségvetését a szerződés kifizetésére használják : Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH)
Fizetést végző szervezet : Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH)
Szerződést aláíró szervezet : Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH)
TED eSender : Publications Office of the European Union

5.1 Technikai azonosító a tételhez : LOT-0008

Cím : A Magyar Honvédség 8 objektumában tartályfelszámolási, kárenyhítési, kármentesítési munkálatok elvégzése -8. részajánlati kör: Pusztavacs, MH Anyagellátó Raktárbázis
Leírás : Tartályfelszámolási feladat 8 helyszínen 8. részajánlati kör. A teljesítés során Vállalkozó által elvégzendő főbb feladatok : 1. Kiviteli tervezési feladatok 2. Felvonulás, terület előkészítés, depóniák kialakítása 3. Tartályok tisztítása, kiemelése, szennyezett talaj kitermelése, kapcsolódó egyéb munkálatok Pusztavacs 1 db 1 m3-es tartály 2 db 10 m3-es tartály 1 db 50 m3-es tartály 4. Munkagödör visszatöltése, részleges terület helyreállítása 5. Jelölt helyeken az egyéb bontási munkák elvégzése 6. Levonulás, terület helyreállítása, záródokumentáció összeállítása A Részvételi Dokumentációba foglalt 1. sz. melléklet Műszaki leírás alapján.
Belső azonosító : 3-86/VGH/384/VBT/2023-8

5.1.1 Cél

A szerződés jellege : Építési beruházás
A szerződés kiegészítő jellege : Szolgáltatások
Fő osztályozás ( cpv ): 45112000 Földkitermelési és talajmozgatási munka
További osztályozás ( cpv ): 90510000 Hulladék ártalmatlanítása és kezelése
További osztályozás ( cpv ): 45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
További osztályozás ( cpv ): 45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
További osztályozás ( cpv ): 90700000 Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások

5.1.2 A teljesítés helye

Ország : Magyarország
Bárhol az adott országban
További információk : HM Védelemgazdasági Hivatal (1135 Budapest, Lehel utca 35-37.), illetve az érintett helyszínek. 8. részajánlati kör: Pusztavacs, MH Anyagellátó Raktárbázis

5.1.3 Becsült időtartam

Időtartam : 10 Hónap

5.1.4 Megújítás

A megújítások maximális száma : 0

5.1.6 Általános információk

Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
További információk : 1.Kötbér: Amennyiben a Kivitelező a szerződést olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen (a jelen Részvételi felhívásban meghatározott határidőt követően) teljesíti, úgy késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a kivitelezési feladat vonatkozásában: - a kivitelezési munkák nettó Vállalkozói díj értékének 0,2%-a /nap, - maximális mértéke a kivitelezési munkák nettó Vállalkozói díj 20 %-a. A minőségi kifogás bejelentésétől a szolgáltatásnak kifogástalan minőségben történő teljesítéséig eltelt idő késedelmes teljesítésnek tekintendő, így ezen időtartam alatt Kivitelezőt késedelmi kötbérfizetési kötelezettség terheli. Megrendelő a Kivitelező hibás teljesítése esetén a Kivitelező szerződésszerű teljesítésére határidőt határoz meg. A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti a Kivitelezőt a szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól. A késedelmi kötbér maximumának elérésekor Megrendelő jogosult a szerződést egyoldalúan azonnali hatállyal felmondani. Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, illetve felmondani a szerződést, amennyiben a Kivitelező a jelen Részvételi felhívásban szereplő teljesítési határidőt legalább 30 nappal meghaladja, hibás teljesítés esetén a fennálló kötelezettségének a részére meghatározott határidőn belül nem tesz eleget, vagy a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan megszegi. Ezekben az esetekben, továbbá, ha a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért a Kivitelező felelős, a Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek alapja a meghiúsulással érintett Vállalkozói díj nettó értéke, mértéke annak 20 %-a. A részletes kötbér feltételeket az Ajánlattételi felhívás részeként kiadásra kerülő szerződéstervezet tartalmazza. A kötbért a Kivitelező a Megrendelő által kiállított felszólító levél alapján, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles megfizetni. A Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét. 2. Részszámlák benyújtásának feltétele: Részfeladatok Előrehaladást jelző mérföldkövek 1. részfeladat: szerződéskötéstől számított 2. hónap vége Kiviteli terv és kapcsolódó tervek elkészítése 2. részfeladat: szerződéskötéstől számított 4. hónap vége Felvonulás, terület előkészítés, bontási feladatok, depóniák és ideiglenes tároló tartályok kialakítása 3. részfeladat: szerződéskötéstől számított 6. hónap vége Tartályok tisztítása, kiemelése, szennyezett talaj kitermelése, kapcsolódó egyéb munkálatok 4. részfeladat: szerződéskötéstől számított 7. hónap vége Munkagödrök visszatöltése, terület részleges helyreállítása Végszámla benyújtásának és a számla kifizetésének feltétele Záró feladat: szerződéskötéstől számított 10. hónap vége Szerződésben foglalt, Kivitelezőt érintő feladatok maradéktalan teljesítése Projekt zárójelentés összeállítása, Megrendelő általi elfogadása A munka elszámolása az előírt mérföldköveken túl a 7. részszámláig (4. kötbérterhes részhatáridő) havonta egy részszámlával, illetve a feladat zárásakor egy végszámlával történik. Véghatáridő: szerződéskötéstől számított 10. hónap vége. A tartalmi és formai követelményeknek megfelelő számla ellenértékét Megrendelő a Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban: MÁK) vezetett számlájáról a Ptk. 6:130 § (1) bekezdése alapján a számla és kötelező mellékletei kézhezvételének napjától számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki a Kivitelező számlájára, a MÁK fizetési rendjének megfelelően. A számlákat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa törvény) és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban Art.) szerint kell kiállítani. Ajánlatkérő tartalékkeretet biztosít. A tartalékkeret mértéke az alapszerződés szerinti nettó Vállalkozói díj 10%-a, A részletes fizetési feltételeket, a tartalékkeretre vonatkozó feltételeket az Ajánlattételi felhívás részeként kiadásra kerülő szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő hivatkozik a Ptk. 6:155. §-ra. 3.Teljesítési határidő: Szerződéskötést követő 10. hónap vége. A szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha alábbi feltételek együttesen és teljeskörűen teljesülnek: • A tartály megszüntetési feladatok teljeskörűen elvégzésre kerültek; • Munkaterület helyreállítása, tereprendezési feladatok teljeskörűen elvégzésre kerültek; • Bontási feladatok elkészültek; • A zárójelentések benyújtásra és Megrendelő részéről elfogadásra kerültek. A kivitelezési munkákat az alábbi részhatáridők betartásának figyelembevételével kell elvégezni. Az előrehaladás mértékét a teljesítési részhatáridők, és a hozzájuk kapcsolódó teljesítési mérföldkövek alapján lehet követni és megítélni. • Kiviteli tervek leadása: szerződéskötést követő 2. hónap vége • Felvonulás, terület előkészítés, bontási feladatok, depóniák és ideiglenes tároló tartályok kialakítása: szerződéskötést követő 4. hónap vége • Tartályok tisztítása, kiemelése, szennyezett talaj kitermelése, kapcsolódó egyéb munkálatok: szerződéskötést követő 6. hónap vége • Munkagödrök visszatöltése, terület részleges helyreállítása: szerződéskötést követő 7. hónap vége • Levonulás, terület helyreállítás, záródokumentáció elkészítése: szerződéskötést követő 10. hónap vége A szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a fenti eredmények teljeskörűen rendelkezésre állnak. 4. Részvételi Dokumentáció: Részvételre jelentkező a részvételi dokumentációt – amely tartalmazza a műszaki leírást, kötelező nyilatkozatokat – térítésmentesen a beszerzes@hm.gov.hu email címen igényelheti Ajánlatkérőtől az alábbi adatok megadásával: Részvételre jelentkező, vagy a részvételi jelentkezésben megjelölt alvállalkozó cég pontos neve, székhelye, telephelye, adószáma, levelezési címe, e-mail címe és telefonszáma, a cégjegyzésre jogosult neve, a beszerzési eljárás tárgya: „A Magyar Honvédség 8 objektumában tartályfelszámolási, kárenyhítési, kármentesítési munkálatok elvégzése”. Ajánlatkérő a Vbt. 34. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy az érvényes részvételi jelentkezés feltétele a részvételi dokumentáció részvételi jelentkezésenként legalább egy Részvételre jelentkező vagy alvállalkozó általi átvétele.Ajánlatkérő tájékoztatja Részvételre jelentkezőt, hogy a Részvételi dokumentáció mellékletét képező Tervdokumentáció digitalizált formában történő (CD) átvételére a cég képviseletére jogosult személy(ek) és/vagy az általa(uk) meghatalmazott személy(ek) jogosultak alábbiakban meghatározottak szerint. Átvétel helye: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal Címe: 1135 Budapest, Aba utca 4. C épület 003-as számú iroda Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal Közbeszerzési Okmányátvevőhelyiség Átvétel időpontja: Munkanapokon 08.00-12.00 óra között. Ajánlatkérő felhívja Részvételre jelentkező figyelmét, hogy az átvételhez való jogosultság meglétét Ajánlatkérő munkatársa - a CD átvételének időpontjában - ellenőrzi. Amennyiben az átvétel során nem a cég képviseletére jogosult személy jelenik meg, úgy a CD kiadásához meghatalmazás szükséges. 5.Részvételi jelentkezések bontásán való részvételi lehetőség: Ajánlatkérő hivatkozik a Vbt. 53. § (3) bekezdésére. A bontáson történő részvételen igazolni kell a képviseleti jogosultságot. Amennyiben a bontáson nem cégjegyzésre jogosult képviselő jelenik meg, úgy meghatalmazás szükséges. A részvételi jelentkezések felbontásának helye: HM Védelemgazdasági Hivatal Közbeszerzési Okmányátvevő Helyiség, 1135 Budapest, Aba utca 4. C épület 003-as számú iroda 6. Ajánlatkérő az Ajánlattételi szakaszban helyszíni bejárásra lehetőséget biztosít. 7. Kiegészítő tájékoztatás kérés: A Vbt. 41. § alapján bármely gazdasági szereplő, aki az adott beszerzési eljárásban Részvételre jelentkező lehet - a megfelelő részvételi jelentkezés érdekében - a részvételi felhívásban, a dokumentációban vagy a kiegészítő iratokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő, értelmező tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől a részvételi határidő lejárta előtt legkésőbb tíz nappal. 8. Hiánypótlás: Az Ajánlatkérő hiánypótlás lehetőségét a Vbt. 56. § szerint teljes körűen biztosítja. 9. Egyéb információk: A Vbt. 55. § (3) bekezdése alapján az Ajánlatkérő a részvételi jelentkezéseket köteles a lehető legrövidebb időn belül elbírálni. Ha a részvételi felhívásban feltüntetett ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjáig a bírálatot nem tudja befejezni, minden Részvételre jelentkezőnek egyidejűleg értesítést küld az ajánlattételi felhívás megküldésének - annak eredeti időpontjától számított hatvan napnál nem későbbi - új időpontjáról, és a részvételi szakasz eredményéről ezt megelőzően kell a Részvételre jelentkezőket értesíteni. Ajánlatkérő a részvételi jelentkezés elbírálásának befejezésekor írásbeli összegezést készít a részvételi jelentkezésről, melyet a Vbt. 64. § (2) bekezdése szerint küld meg a Részvételre jelentkezőnek. Az Ajánlatkérő felhívja Részvételre jelentkező figyelmét arra, hogy a Vbt. 59. § (1) bekezdése szerint az Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt a Részvételre jelentkezőt, aki (illetőleg akinek alvállalkozója, vagy a Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában résztvevő szervezet) a kizáró okok (Vbt. 45. §) ellenére nyújtotta be részvételi jelentkezést, illetve részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állását a Vbt. 46. § (6) bekezdése szerint az elérhető közhiteles hatósági vagy bírósági nyilvántartásokban ellenőrzi. Amennyiben Részvételre jelentkező, a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt kapacitást nyújtó szervezet vagy az igénybe venni kívánt alvállalkozó vonatkozásában ezen dokumentumok nem elérhetőek, úgy Részvételre jelentkező felelőssége, hogy azok adott esetben mind saját maga, mind a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt kapacitást nyújtó szervezet/alvállalkozó vonatkozásában benyújtásra kerüljenek az érintett szervezettől. A közös részvételre jelentkezőkre és az üzleti titokra vonatkozó előírásokat a Részvételi dokumentáció tartalmazza.

5.1.10 Odaítélési szempontok

Kritérium :
Típus : Ár
Megnevezés : A Vbt. 61.§ (2) bekezdés a) pont szerint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás elve alapján.
Leírás : A Vbt. 61.§ (2) bekezdés a) pont szerint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás elve alapján.
Az alkalmazandó módszer ismertetése, ha a súlyozás kritériumokkal nem fejezhető ki : A Vbt. 61.§ (2) bekezdés a) pont szerint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás elve alapján.
Annak indoklása, hogy az odaítélési szempontok súlyozását miért nem tüntették fel :

5.1.12 A közbeszerzésre irányadó feltételek

A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk : a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvényben meghatározottak szerint

5.1.15 Sajátos beszerzési módszerek

Keretmegállapodás :
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk :
Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16 További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Közvetítő szervezet : Közbeszerzési Hatóság
Felülvizsgálati szervezet : Közbeszerzési Hatóság
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet : Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH)
A közbeszerzési dokumentumokhoz offline hozzáférést biztosító szervezet : Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH)
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet : Közbeszerzési Hatóság
Az a szervezet, amelynek költségvetését a szerződés kifizetésére használják : Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH)
Fizetést végző szervezet : Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH)
Szerződést aláíró szervezet : Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH)
TED eSender : Publications Office of the European Union

6. Eredmények

Az értesítésben odaítélt összes szerződés értéke : 813 457 733 Forint

6.1 Eredmény – részazonosító : LOT-0001

Legalább egy nyertes kiválasztására sor került.

6.1.2 Információk a nyertesekről

Nyertes :
Hivatalos név : GEOHIDROTERV Mérnökgeológiai, Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
A nyertes alvállalkozói :
Hivatalos név : GeoEco Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság BÁLINT ANALITIKA Mérnöki Kutató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlat :
Ajánlat azonosítója : 1/1
A rész vagy a részcsoport azonosítója : LOT-0001
Ajánlat értéke : 26 562 558 Forint
Az ajánlatot rangsorolták : nem
Helyezés a nyertesek listáján : 1
Az ajánlat az egyik változat : nem
Alvállalkozás : Igen
Az alvállalkozásba adott szerződésrész értéke ismert : nem
Az alvállalkozásba adott szerződésrész százalékos aránya ismert : nem
A szerződésre vonatkozó információk :
A szerződés azonosítója : 3-86/VGH/384/VBT/2023/01/HA
Cím : A Magyar Honvédség 8 objektumában tartályfelszámolási, kárenyhítési, kármentesítési munkálatok elvégzése - 1. részajánlati kör: MH Nagykanizsa, volt határőrlaktanya
A nyertes kiválasztásának időpontja : 19/09/2024
A szerződés megkötésének időpontja : 02/10/2024
A szerződés odaítélésére keretmegállapodáson belül kerül sor : nem
Szerződést aláíró szervezet : Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH)

6.1.3 Nem nyertes ajánlattevők :

Ajánlattevő :
Hivatalos név : AGRUNIVER HOLDING Környezetvédelmi és Kutatásfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő :
Hivatalos név : ELGOSCAR Környezettechnológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattevő :
Hivatalos név : UVR Építő Korlátolt Felelősségű Társaság

6.1.4 Statisztikai információk

Beérkezett ajánlatok vagy részvételi jelentkezések :
A benyújtott beadványok típusa : Ajánlatok
A beérkezett ajánlatok vagy részvételi jelentkezések száma : 4
Az ajánlatok köre :
A legalacsonyabb érvényes ajánlat értéke : 26 562 558 Forint
A legmagasabb érvényes ajánlat értéke : 31 432 500 Forint

6.1 Eredmény – részazonosító : LOT-0002

Legalább egy nyertes kiválasztására sor került.

6.1.2 Információk a nyertesekről

Nyertes :
Hivatalos név : AGRUNIVER HOLDING Környezetvédelmi és Kutatásfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság
A nyertes alvállalkozói :
Hivatalos név : MAJOROS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság INKER-CAR Infrastruktúraépítő, Gépjármű-kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Eurofins Analytical Services Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlat :
Ajánlat azonosítója : 1/2
A rész vagy a részcsoport azonosítója : LOT-0002
Ajánlat értéke : 97 370 900 Forint
Az ajánlatot rangsorolták : nem
Helyezés a nyertesek listáján : 1
Az ajánlat az egyik változat : nem
Alvállalkozás : Igen
Az alvállalkozásba adott szerződésrész értéke ismert : nem
Az alvállalkozásba adott szerződésrész százalékos aránya ismert : nem
A szerződésre vonatkozó információk :
A szerződés azonosítója : 3-86/VGH/384/VBT/2023/02/HA
Cím : A Magyar Honvédség 8 objektumában tartályfelszámolási, kárenyhítési, kármentesítési munkálatok elvégzése - 2. részajánlati kör: Nyíregyháza, MH Bottyán János laktanya
A nyertes kiválasztásának időpontja : 19/09/2024
A szerződés megkötésének időpontja : 10/10/2024
A szerződés odaítélésére keretmegállapodáson belül kerül sor : nem
Szerződést aláíró szervezet : Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH)

6.1.3 Nem nyertes ajánlattevők :

Ajánlattevő :
Hivatalos név : GEOHIDROTERV Mérnökgeológiai, Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő :
Hivatalos név : UVR Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő :
Hivatalos név : ELGOSCAR Környezettechnológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

6.1.4 Statisztikai információk

Beérkezett ajánlatok vagy részvételi jelentkezések :
A benyújtott beadványok típusa : Ajánlatok
A beérkezett ajánlatok vagy részvételi jelentkezések száma : 4
Az ajánlatok köre :
A legalacsonyabb érvényes ajánlat értéke : 97 370 900 Forint
A legmagasabb érvényes ajánlat értéke : 104 977 565 Forint

6.1 Eredmény – részazonosító : LOT-0003

Legalább egy nyertes kiválasztására sor került.

6.1.2 Információk a nyertesekről

Nyertes :
Hivatalos név : ELGOSCAR Környezettechnológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A nyertes alvállalkozói :
Hivatalos név : ENVIROTRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlat :
Ajánlat azonosítója : 1/3
A rész vagy a részcsoport azonosítója : LOT-0003
Ajánlat értéke : 30 203 140 Forint
Az ajánlatot rangsorolták : nem
Helyezés a nyertesek listáján : 1
Az ajánlat az egyik változat : nem
Alvállalkozás : Igen
Az alvállalkozásba adott szerződésrész értéke ismert : nem
Az alvállalkozásba adott szerződésrész százalékos aránya ismert : nem
A szerződésre vonatkozó információk :
A szerződés azonosítója : 3-86/VGH/384/VBT/2023/03/HA
Cím : A Magyar Honvédség 8 objektumában tartályfelszámolási, kárenyhítési, kármentesítési munkálatok elvégzése - 3. részajánlati kör: Békéscsaba, MH Rt. laktanya
A nyertes kiválasztásának időpontja : 19/09/2024
A szerződés megkötésének időpontja : 10/10/2024
A szerződés odaítélésére keretmegállapodáson belül kerül sor : nem
Szerződést aláíró szervezet : Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH)

6.1.3 Nem nyertes ajánlattevők :

Ajánlattevő :
Hivatalos név : GEOHIDROTERV Mérnökgeológiai, Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő :
Hivatalos név : UVR Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő :
Hivatalos név : AGRUNIVER HOLDING Környezetvédelmi és Kutatásfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság

6.1.4 Statisztikai információk

Beérkezett ajánlatok vagy részvételi jelentkezések :
A benyújtott beadványok típusa : Ajánlatok
A beérkezett ajánlatok vagy részvételi jelentkezések száma : 4
Az ajánlatok köre :
A legalacsonyabb érvényes ajánlat értéke : 30 203 140 Forint
A legmagasabb érvényes ajánlat értéke : 32 916 114 Forint

6.1 Eredmény – részazonosító : LOT-0004

Legalább egy nyertes kiválasztására sor került.

6.1.2 Információk a nyertesekről

Nyertes :
Hivatalos név : UVR Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
A nyertes alvállalkozói :
Hivatalos név : Bácska Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlat :
Ajánlat azonosítója : 1/4
A rész vagy a részcsoport azonosítója : LOT-0004
Ajánlat értéke : 179 654 200 Forint
Az ajánlatot rangsorolták : nem
Helyezés a nyertesek listáján : 1
Az ajánlat az egyik változat : nem
Alvállalkozás : Igen
Az alvállalkozásba adott szerződésrész értéke ismert : nem
Az alvállalkozásba adott szerződésrész százalékos aránya ismert : nem
A szerződésre vonatkozó információk :
A szerződés azonosítója : 3-86/VGH/384/VBT/2023/04/HA
Cím : A Magyar Honvédség 8 objektumában tartályfelszámolási, kárenyhítési, kármentesítési munkálatok elvégzése - 4. részajánlati kör: Kiskőrös, MH Petőfi Sándor laktanya
A nyertes kiválasztásának időpontja : 19/09/2024
A szerződés megkötésének időpontja : 04/10/2024
A szerződés odaítélésére keretmegállapodáson belül kerül sor : nem
Szerződést aláíró szervezet : Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH)

6.1.3 Nem nyertes ajánlattevők :

Ajánlattevő :
Hivatalos név : GEOHIDROTERV Mérnökgeológiai, Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő :
Hivatalos név : ELGOSCAR Környezettechnológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

6.1.4 Statisztikai információk

Beérkezett ajánlatok vagy részvételi jelentkezések :
A benyújtott beadványok típusa : Ajánlatok
A beérkezett ajánlatok vagy részvételi jelentkezések száma : 3
Az ajánlatok köre :
A legalacsonyabb érvényes ajánlat értéke : 179 654 200 Forint
A legmagasabb érvényes ajánlat értéke : 189 888 622 Forint

6.1 Eredmény – részazonosító : LOT-0005

Legalább egy nyertes kiválasztására sor került.

6.1.2 Információk a nyertesekről

Nyertes :
Hivatalos név : ELGOSCAR Környezettechnológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A nyertes alvállalkozói :
Hivatalos név : ENVIROTRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlat :
Ajánlat azonosítója : 1/5
A rész vagy a részcsoport azonosítója : LOT-0005
Ajánlat értéke : 109 594 650 Forint
Az ajánlatot rangsorolták : nem
Helyezés a nyertesek listáján : 1
Az ajánlat az egyik változat : nem
Alvállalkozás : Igen
Az alvállalkozásba adott szerződésrész értéke ismert : nem
Az alvállalkozásba adott szerződésrész százalékos aránya ismert : nem
A szerződésre vonatkozó információk :
A szerződés azonosítója : 3-86/VGH/384/VBT/2023/05/HA
Cím : A Magyar Honvédség 8 objektumában tartályfelszámolási, kárenyhítési, kármentesítési munkálatok elvégzése - 5. részajánlati kör: Székesfehérvár, Nagysándor József laktanya
A nyertes kiválasztásának időpontja : 19/09/2024
A szerződés megkötésének időpontja : 10/10/2024
A szerződés odaítélésére keretmegállapodáson belül kerül sor : nem
Szerződést aláíró szervezet : Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH)

6.1.3 Nem nyertes ajánlattevők :

Ajánlattevő :
Hivatalos név : GEOHIDROTERV Mérnökgeológiai, Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő :
Hivatalos név : AGRUNIVER HOLDING Környezetvédelmi és Kutatásfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő :
Hivatalos név : UVR Építő Korlátolt Felelősségű Társaság

6.1.4 Statisztikai információk

Beérkezett ajánlatok vagy részvételi jelentkezések :
A benyújtott beadványok típusa : Ajánlatok
A beérkezett ajánlatok vagy részvételi jelentkezések száma : 4
Az ajánlatok köre :
A legalacsonyabb érvényes ajánlat értéke : 109 594 650 Forint
A legmagasabb érvényes ajánlat értéke : 113 785 650 Forint

6.1 Eredmény – részazonosító : LOT-0006

Legalább egy nyertes kiválasztására sor került.

6.1.2 Információk a nyertesekről

Nyertes :
Hivatalos név : GEOHIDROTERV Mérnökgeológiai, Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
A nyertes alvállalkozói :
Hivatalos név : GeoEco Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság BÁLINT ANALITIKA Mérnöki Kutató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlat :
Ajánlat azonosítója : 1/6
A rész vagy a részcsoport azonosítója : LOT-0006
Ajánlat értéke : 59 938 285 Forint
Az ajánlatot rangsorolták : nem
Helyezés a nyertesek listáján : 1
Az ajánlat az egyik változat : nem
Alvállalkozás : Igen
Az alvállalkozásba adott szerződésrész értéke ismert : nem
Az alvállalkozásba adott szerződésrész százalékos aránya ismert : nem
A szerződésre vonatkozó információk :
A szerződés azonosítója : 3-86/VGH/384/VBT/2023/06/HA
Cím : A Magyar Honvédség 8 objektumában tartályfelszámolási, kárenyhítési, kármentesítési munkálatok elvégzése - 6. részajánlati kör: Verőce, HM egészségügyi Központ;
A nyertes kiválasztásának időpontja : 19/09/2024
A szerződés megkötésének időpontja : 02/10/2024
A szerződés odaítélésére keretmegállapodáson belül kerül sor : nem
Szerződést aláíró szervezet : Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH)

6.1.3 Nem nyertes ajánlattevők :

Ajánlattevő :
Hivatalos név : ELGOSCAR Környezettechnológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattevő :
Hivatalos név : AGRUNIVER HOLDING Környezetvédelmi és Kutatásfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő :
Hivatalos név : UVR Építő Korlátolt Felelősségű Társaság

6.1.4 Statisztikai információk

Beérkezett ajánlatok vagy részvételi jelentkezések :
A benyújtott beadványok típusa : Ajánlatok
A beérkezett ajánlatok vagy részvételi jelentkezések száma : 4
Az ajánlatok köre :
A legalacsonyabb érvényes ajánlat értéke : 59 938 285 Forint
A legmagasabb érvényes ajánlat értéke : 69 151 500 Forint

6.1 Eredmény – részazonosító : LOT-0007

Legalább egy nyertes kiválasztására sor került.

6.1.2 Információk a nyertesekről

Nyertes :
Hivatalos név : GEOHIDROTERV Mérnökgeológiai, Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
A nyertes alvállalkozói :
Hivatalos név : GeoEco Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság BÁLINT ANALITIKA Mérnöki Kutató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlat :
Ajánlat azonosítója : 1/7
A rész vagy a részcsoport azonosítója : LOT-0007
Ajánlat értéke : 203 542 900 Forint
Az ajánlatot rangsorolták : nem
Helyezés a nyertesek listáján : 1
Az ajánlat az egyik változat : nem
Alvállalkozás : Igen
Az alvállalkozásba adott szerződésrész értéke ismert : nem
Az alvállalkozásba adott szerződésrész százalékos aránya ismert : nem
A szerződésre vonatkozó információk :
A szerződés azonosítója : 3-86/VGH/384/VBT/2023/07/HA
Cím : A Magyar Honvédség 8 objektumában tartályfelszámolási, kárenyhítési, kármentesítési munkálatok elvégzése - 7. részajánlati kör: Kalocsa, Miskei úti laktanya
A nyertes kiválasztásának időpontja : 19/09/2024
A szerződés megkötésének időpontja : 02/10/2024
A szerződés odaítélésére keretmegállapodáson belül kerül sor : nem
Szerződést aláíró szervezet : Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH)

6.1.3 Nem nyertes ajánlattevők :

Ajánlattevő :
Hivatalos név : ELGOSCAR Környezettechnológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattevő :
Hivatalos név : AGRUNIVER HOLDING Környezetvédelmi és Kutatásfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő :
Hivatalos név : UVR Építő Korlátolt Felelősségű Társaság

6.1.4 Statisztikai információk

Beérkezett ajánlatok vagy részvételi jelentkezések :
A benyújtott beadványok típusa : Ajánlatok
A beérkezett ajánlatok vagy részvételi jelentkezések száma : 4
Az ajánlatok köre :
A legalacsonyabb érvényes ajánlat értéke : 203 542 900 Forint
A legmagasabb érvényes ajánlat értéke : 208 208 880 Forint

6.1 Eredmény – részazonosító : LOT-0008

Legalább egy nyertes kiválasztására sor került.

6.1.2 Információk a nyertesekről

Nyertes :
Hivatalos név : UVR Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
A nyertes alvállalkozói :
Hivatalos név : Bácska Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlat :
Ajánlat azonosítója : 1/8
A rész vagy a részcsoport azonosítója : LOT-0008
Ajánlat értéke : 106 591 100 Forint
Az ajánlatot rangsorolták : nem
Helyezés a nyertesek listáján : 1
Az ajánlat az egyik változat : nem
Alvállalkozás : Igen
Az alvállalkozásba adott szerződésrész értéke ismert : nem
Az alvállalkozásba adott szerződésrész százalékos aránya ismert : nem
A szerződésre vonatkozó információk :
A szerződés azonosítója : 3-86/VGH/384/VBT/2023/08/HA
Cím : A Magyar Honvédség 8 objektumában tartályfelszámolási, kárenyhítési, kármentesítési munkálatok elvégzése - 8. részajánlati kör: Pusztavacs, MH Anyagellátó Raktárbázis
A nyertes kiválasztásának időpontja : 19/09/2024
A szerződés megkötésének időpontja : 04/10/2024
A szerződés odaítélésére keretmegállapodáson belül kerül sor : nem
Szerződést aláíró szervezet : Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH)

6.1.3 Nem nyertes ajánlattevők :

Ajánlattevő :
Hivatalos név : AGRUNIVER HOLDING Környezetvédelmi és Kutatásfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő :
Hivatalos név : ELGOSCAR Környezettechnológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattevő :
Hivatalos név : GEOHIDROTERV Mérnökgeológiai, Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság

6.1.4 Statisztikai információk

Beérkezett ajánlatok vagy részvételi jelentkezések :
A benyújtott beadványok típusa : Ajánlatok
A beérkezett ajánlatok vagy részvételi jelentkezések száma : 4
Az ajánlatok köre :
A legalacsonyabb érvényes ajánlat értéke : 106 591 100 Forint
A legmagasabb érvényes ajánlat értéke : 110 551 595 Forint

8. Szervezetek

8.1 ORG-0001

Hivatalos név : Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH)
Regisztrációs szám : AK03174
Postacím : Lehel u. 35-37.
Város : Budapest
Irányítószám : 1135
Ország alegysége (NUTS) : Budapest ( HU110 )
Ország : Magyarország
Kapcsolattartó pont : Ballainé Krikker Zsuzsánna vezérőrnagy, főigazgató
E-mail-cím : beszerzes@hm.gov.hu
Telefonszám : +36 1 236 5189
Az ajánlatkérő szervezet profilja : https://honvedelmibeszerzes.kormany.hu/
E szervezet szerepei :
Vevő
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet
A közbeszerzési dokumentumokhoz offline hozzáférést biztosító szervezet
Szerződést aláíró szervezet
Az a szervezet, amelynek költségvetését a szerződés kifizetésére használják
Fizetést végző szervezet

8.1 ORG-0002

Hivatalos név : Közbeszerzési Hatóság
Szervezeti egység : Közbeszerzési Hatóság
Postacím : 1525. Pf. 166. 1026 Budapest, Riadó utca 5.
Város : Budapest
Irányítószám : 1026
Ország alegysége (NUTS) : Budapest ( HU110 )
Ország : Magyarország
E szervezet szerepei :
Felülvizsgálati szervezet
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet
Közvetítő szervezet

8.1 ORG-0003

Hivatalos név : GEOHIDROTERV Mérnökgeológiai, Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
Regisztrációs szám : 01 09 071926
Postacím : Fehér út 10. ab. ép.
Város : Budapest
Irányítószám : 1106
Ország alegysége (NUTS) : Budapest ( HU110 )
Ország : Magyarország
E szervezet szerepei :
Ajánlattevő
E tételek nyertese : LOT-0001 LOT-0006 LOT-0007

8.1 ORG-0004

Hivatalos név : ELGOSCAR Környezettechnológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Regisztrációs szám : 01-10-142026
Postacím : Soroksári út 164. 3. ép. Földszint
Város : Budapest
Irányítószám : 1095
Ország alegysége (NUTS) : Budapest ( HU110 )
Ország : Magyarország
Internetcím : https://elgoscar.eu
E szervezet szerepei :
Ajánlattevő
E tételek nyertese : LOT-0003 LOT-0005

8.1 ORG-0005

Hivatalos név : UVR Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Regisztrációs szám : 03-09-129106
Postacím : Majsai út 10.
Város : Kiskunhalas
Irányítószám : 6400
Ország alegysége (NUTS) : Budapest ( HU110 )
Ország : Magyarország
Internetcím : https://www.uvr.hu
E szervezet szerepei :
Ajánlattevő
E tételek nyertese : LOT-0004 LOT-0008

8.1 ORG-0006

Hivatalos név : AGRUNIVER HOLDING Környezetvédelmi és Kutatásfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság
Regisztrációs szám : 13-09-092938
Postacím : Ganz Ábrahám utca 2.
Város : Gödöllő
Irányítószám : 2100
Ország alegysége (NUTS) : Pest ( HU120 )
Ország : Magyarország
E szervezet szerepei :
Ajánlattevő
E tételek nyertese : LOT-0002

8.1 ORG-0007

Hivatalos név : GeoEco Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Regisztrációs szám : 16-09-022319
Postacím : Panel utca 5.
Város : Szolnok
Irányítószám : 5000
Ország alegysége (NUTS) : Jász-Nagykun-Szolnok ( HU322 )
Ország : Magyarország
E szervezet szerepei :
Alvállalkozó

8.1 ORG-0008

Hivatalos név : BÁLINT ANALITIKA Mérnöki Kutató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Regisztrációs szám : 01-09-463714
Postacím : Kondorfa utca 6-8.
Város : Budapest
Irányítószám : 1116
Ország alegysége (NUTS) : Budapest ( HU110 )
Ország : Magyarország
E szervezet szerepei :
Alvállalkozó

8.1 ORG-0010

Hivatalos név : MAJOROS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Regisztrációs szám : 03-09-108307
Postacím : Halasi út 29.
Város : Kecskemét
Irányítószám : 6000
Ország alegysége (NUTS) : Bács-Kiskun ( HU331 )
Ország : Magyarország
E szervezet szerepei :
Alvállalkozó

8.1 ORG-0011

Hivatalos név : INKER-CAR Infrastruktúraépítő, Gépjármű-kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Regisztrációs szám : 13-09-094137
Postacím : Mátyás király utca 58.
Város : Gödöllő
Irányítószám : 2100
Ország alegysége (NUTS) : Pest ( HU120 )
Ország : Magyarország
E szervezet szerepei :
Alvállalkozó

8.1 ORG-0012

Hivatalos név : ENVIROTRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Postacím : Jarosik Jakab utca 6
Város : Esztergom
Irányítószám : 2509
Ország alegysége (NUTS) : Komárom-Esztergom ( HU212 )
Ország : Magyarország
E szervezet szerepei :
Alvállalkozó

8.1 ORG-0013

Hivatalos név : Bácska Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Regisztrációs szám : 03-09-107676
Postacím : Majsai út 10.
Város : Kiskunhalas
Irányítószám : 6400
Ország alegysége (NUTS) : Bács-Kiskun ( HU331 )
Ország : Magyarország
E szervezet szerepei :
Alvállalkozó

8.1 ORG-0014

Hivatalos név : Eurofins Analytical Services Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Regisztrációs szám : 01-09-167826
Postacím : Anonymus utca 6.
Város : Budapest
Irányítószám : 1045
Ország alegysége (NUTS) : Budapest ( HU110 )
Ország : Magyarország
E szervezet szerepei :
Alvállalkozó

8.1 ORG-0000

Hivatalos név : Publications Office of the European Union
Regisztrációs szám : PUBL
Város : Luxembourg
Irányítószám : 2417
Ország alegysége (NUTS) : Luxembourg ( LU000 )
Ország : Luxemburg
Telefonszám : +352 29291
Internetcím : https://op.europa.eu
E szervezet szerepei :
TED eSender

11. A hirdetményre vonatkozó információk

11.1 A hirdetményre vonatkozó információk

A hirdetmény azonosítója/verziója : 78b810df-f177-4830-a7b3-35d3dad5db83 - 01
Hirdetményminta típusa : Eredmény
A hirdetmény típusa : Tájékoztató az eljárás eredményéről vagy koncesszió odaítéléséről – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok
A hirdetmény megküldésének dátuma : 23/01/2025 14:16 +00:00
Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhető : magyar

11.2 A közzétételre vonatkozó információk

A hirdetmény közzétételi száma : 00051288-2025
HL S kiadás száma : 17/2025
A közzététel dátuma : 24/01/2025