Wykonywanie w Lubelski Węgiel „Bogdanka" S.A. w dni poza harmonogramem pracy pracowników zatrudnionych u Zamawiającego, usług (zwanych dalej: Usługami lub Robotami lub Pracami) zgodnie z SWZ

Wykonywanie w Lubelski Węgiel „Bogdanka" S.A. w dni poza harmonogramem pracy pracowników zatrudnionych u Zamawiającego, usług (zwanych dalej: Usługami lub Robotami lub Pracami) w zakresie: 1) produkcji węgla i wydobycia urobku węglowego, przygotowania eksploatowanych ścian, drążonych wyrobisk i urządzeń szybowych szybów wydobywczych do ruchu; 2) prowadzenia robót przygotowawczych, drążenie wyrobisk; …

CPV: 71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services, 45221000 Construction work for bridges and tunnels, shafts and subways, 45221230 Shafts, 45221250 Underground work other than tunnels, shafts and subways, 45234122 Underground railway works, 45254000 Construction work for mining and manufacturing, 50220000 Repair, maintenance and associated services related to railways and other equipment, 50225000 Railway-track maintenance services, 50324200 Preventive maintenance services, 50531400 Repair and maintenance services of cranes, 50800000 Miscellaneous repair and maintenance services, 65320000 Operation of electrical installations, 63100000 Cargo handling and storage services, 45221200 Construction work for tunnels, shafts and subways
Place of execution:
Wykonywanie w Lubelski Węgiel „Bogdanka" S.A. w dni poza harmonogramem pracy pracowników zatrudnionych u Zamawiającego, usług (zwanych dalej: Usługami lub Robotami lub Pracami) zgodnie z SWZ
Awarding body:
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance
Award number:
2053/HZK/PFR/2024

1. Nabywca

1.1 Nabywca

Oficjalna nazwa : Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance
Sektor działalności podmiotu zamawiającego : Poszukiwanie lub wydobycie węgla lub innych paliw stałych

2. Procedura

2.1 Procedura

Tytuł : Wykonywanie w Lubelski Węgiel „Bogdanka" S.A. w dni poza harmonogramem pracy pracowników zatrudnionych u Zamawiającego, usług (zwanych dalej: Usługami lub Robotami lub Pracami) zgodnie z SWZ
Opis : Wykonywanie w Lubelski Węgiel „Bogdanka" S.A. w dni poza harmonogramem pracy pracowników zatrudnionych u Zamawiającego, usług (zwanych dalej: Usługami lub Robotami lub Pracami) w zakresie: 1) produkcji węgla i wydobycia urobku węglowego, przygotowania eksploatowanych ścian, drążonych wyrobisk i urządzeń szybowych szybów wydobywczych do ruchu; 2) prowadzenia robót przygotowawczych, drążenie wyrobisk; 3) wykonywania prac konserwacyjno-remontowych i transportowych na dole i na powierzchni zakładu górniczego Zamawiającego; 4) wykonywania prac mierniczo-geologicznych; 5) przeróbki mechanicznej węgla kamiennego, kontroli jakości i spedycji węgla kamiennego, obsłudze sprzedaży węgla (w tym: waga i kasa miałowa, waga i kasa węgla grubego, waga kamienia), korygowaniu kształtu i kompletowaniu elementów obudowy - a także wykonywanie innych czynności wyszczególnionych w Opisie przedmiotu zamówienia, niezbędnych do świadczenia Usług, przy wykorzystaniu maszyn, urządzeń, instalacji, sprzętu, narzędzi materiałów, wyrobisk górniczych oraz obiektów infrastruktury Zamawiającego zwane w dalszej treści: „Wykonywanie w Lubelski Węgiel „Bogdanka" S.A. w dni poza harmonogramem pracy pracowników zatrudnionych u Zamawiającego, usług (zwanych dalej: Usługami lub Robotami lub Pracami) zgodnie z SWZ”.
Identyfikator procedury : 12fa4501-9358-4435-83eb-f746a22ff035
Poprzednie ogłoszenie : 212921-2024
Wewnętrzny identyfikator : 2053/HZK/PFR/2024
Rodzaj procedury : Otwarta
Uzasadnienie procedury przyspieszonej :
Główne aspekty procedury :

2.1.1 Przeznaczenie

Charakter zamówienia : Usługi
Dodatkowy charakter zamówienia : Roboty budowlane
Główna klasyfikacja ( cpv ): 71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45221000 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45221230 Szyby
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45221250 Roboty podziemne inne niż dotyczące tuneli, szybów i kolei podziemnej
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45234122 Roboty w zakresie kolei podziemnej
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45254000 Roboty w zakresie wydobycia i produkcji
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 50220000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji oraz podobne usługi dotyczące kolei i innego sprzętu
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 50225000 Usługi w zakresie konserwacji torów kolejowych
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 50324200 Zapobiegawcze usługi konserwacyjne
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 50531400 Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 50800000 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 65320000 Eksploatacja instalacji elektrycznych
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 63100000 Usługi przeładunku i składowania towarów

2.1.2 Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS) : Lubelski ( PL814 )
Kraj : Polska
Informacje dodatkowe : Bogdanka, Nadrybie, Stefanów

2.1.4 Informacje ogólne

Podstawa prawna :
Dyrektywa 2014/25/UE

5. Część zamówienia

5.1 Techniczny ID partii : LOT-0000

Tytuł : Wykonywanie w Lubelski Węgiel „Bogdanka" S.A. w dni poza harmonogramem pracy pracowników zatrudnionych u Zamawiającego, usług (zwanych dalej: Usługami lub Robotami lub Pracami) zgodnie z SWZ
Opis : Wykonywanie w Lubelski Węgiel „Bogdanka" S.A. w dni poza harmonogramem pracy pracowników zatrudnionych u Zamawiającego, usług (zwanych dalej: Usługami lub Robotami lub Pracami) w zakresie: 1) produkcji węgla i wydobycia urobku węglowego, przygotowania eksploatowanych ścian, drążonych wyrobisk i urządzeń szybowych szybów wydobywczych do ruchu; 2) prowadzenia robót przygotowawczych, drążenie wyrobisk; 3) wykonywania prac konserwacyjno-remontowych i transportowych na dole i na powierzchni zakładu górniczego Zamawiającego; 4) wykonywania prac mierniczo-geologicznych; 5) przeróbki mechanicznej węgla kamiennego, kontroli jakości i spedycji węgla kamiennego, obsłudze sprzedaży węgla (w tym: waga i kasa miałowa, waga i kasa węgla grubego, waga kamienia), korygowaniu kształtu i kompletowaniu elementów obudowy - a także wykonywanie innych czynności wyszczególnionych w Opisie przedmiotu zamówienia, niezbędnych do świadczenia Usług, przy wykorzystaniu maszyn, urządzeń, instalacji, sprzętu, narzędzi materiałów, wyrobisk górniczych oraz obiektów infrastruktury Zamawiającego zwane w dalszej treści: „Wykonywanie w Lubelski Węgiel „Bogdanka" S.A. w dni poza harmonogramem pracy pracowników zatrudnionych u Zamawiającego, usług (zwanych dalej: Usługami lub Robotami lub Pracami) zgodnie z SWZ”.
Wewnętrzny identyfikator : 2053/HZK/PFR/2024

5.1.1 Przeznaczenie

Charakter zamówienia : Usługi
Dodatkowy charakter zamówienia : Roboty budowlane
Główna klasyfikacja ( cpv ): 71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45221200 Roboty budowlane w zakresie budowy tuneli, szybów i kolei podziemnej
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45221230 Szyby
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45221250 Roboty podziemne inne niż dotyczące tuneli, szybów i kolei podziemnej
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45234122 Roboty w zakresie kolei podziemnej
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45254000 Roboty w zakresie wydobycia i produkcji
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 50220000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji oraz podobne usługi dotyczące kolei i innego sprzętu
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 50225000 Usługi w zakresie konserwacji torów kolejowych
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 50324200 Zapobiegawcze usługi konserwacyjne
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 50531400 Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 50800000 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 65320000 Eksploatacja instalacji elektrycznych
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 63100000 Usługi przeładunku i składowania towarów

5.1.2 Miejsce realizacji

Miejscowość : Bogdanka, Nadrybie, Stefanów
Podpodział krajowy (NUTS) : Lubelski ( PL814 )
Kraj : Polska
Informacje dodatkowe :

5.1.3 Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania : 12 Miesiąc

5.1.4 Wznowienie

Maksymalna liczba wznowień : 0

5.1.6 Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE
Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : nie

5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium :
Rodzaj : Cena
Nazwa :
Opis : waga 100%
Opis stosowanej metody, jeżeli nie można przypisać wagi kryteriom :
Uzasadnienie, dlaczego nie określono wagi kryteriów udzielenia zamówienia :

5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia

Informacje o terminach odwołania : Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w części I SWZ Instrukcja dla Wykonawców - odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Lublinie.

5.1.15 Techniki

Umowa ramowa :
Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupów :
Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy : Krajowa Izba Odwoławcza
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia : Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych : Krajowa Izba Odwoławcza
TED eSender : Publications Office of the European Union

6. Wyniki

6.1 Wyniki – ID części zamówienia : LOT-0000

Nie wyłoniono zwycięzcy, a procedura konkurencyjna została zamknięta.
Powód, dla którego nie wyłoniono zwycięzcy : Nie otrzymano żadnych ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału lub projektów

6.1.4 Informacje statystyczne

Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału :
Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków : Oferty
Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału : 0

8. Organizacje

8.1 ORG-0001

Oficjalna nazwa : Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance
Numer rejestracyjny : PL 7130005784
Adres pocztowy : Bogdanka 21-013 Puchaczów Polska
Miejscowość : Puchaczów
Kod pocztowy : 21-013
Podpodział krajowy (NUTS) : Lubelski ( PL814 )
Kraj : Polska
Punkt kontaktowy : Paweł Fryt
Telefon : +48 814625125
Adres strony internetowej : www.lw.com.pl
Profil nabywcy : http://www.lw.com.pl
Role tej organizacji :
Nabywca
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia

8.1 ORG-0002

Oficjalna nazwa : Krajowa Izba Odwoławcza
Numer rejestracyjny : NIP5262239325
Adres pocztowy : ul. Postępu 17 A
Miejscowość : Warszawa
Kod pocztowy : 02-676
Podpodział krajowy (NUTS) : Miasto Warszawa ( PL911 )
Kraj : Polska
Telefon : +48 224587701
Faks : +48 224587701
Role tej organizacji :
Organ odwoławczy
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

8.1 ORG-0000

Oficjalna nazwa : Publications Office of the European Union
Numer rejestracyjny : PUBL
Miejscowość : Luxembourg
Kod pocztowy : 2417
Podpodział krajowy (NUTS) : Luxembourg ( LU000 )
Kraj : Luksemburg
Telefon : +352 29291
Adres strony internetowej : https://op.europa.eu
Role tej organizacji :
TED eSender

11. Informacje o ogłoszeniu

11.1 Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia : 7612a5e9-35a8-475c-a38e-0bf01316bfeb - 01
Typ formularza : Wyniki
Rodzaj ogłoszenia : Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia lub ogłoszenie o udzieleniu koncesji – tryb standardowy
Ogłoszenie – data wysłania : 08/11/2024 09:43 +00:00
Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne : polski

11.2 Informacje o publikacji

Numer publikacji ogłoszenia : 00683950-2024
Numer wydania Dz.U. S : 219/2024
Data publikacji : 11/11/2024