Správce stavby – Základní škola ROHAN, poradenství v oblasti řízení staveb

Předmětem plnění je poskytování služeb komplexního řízení stavebního projektu a činností členů realizačního týmu na níže vyjmenovaných pozicích, přičemž uvedené zahrnuje mj. cenové konzultace, odbornou technickou pomoc, kontrolní činnost a dále poskytování služeb technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to v souvislosti se záměrem …

CPV: 71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services, 71244000 Calculation of costs, monitoring of costs, 71247000 Supervision of building work, 71248000 Supervision of project and documentation, 71300000 Engineering services, 71311000 Civil engineering consultancy services, 71315100 Building-fabric consultancy services, 71315200 Building consultancy services, 71315400 Building-inspection services, 71210000 Advisory architectural services, 71240000 Architectural, engineering and planning services, 71250000 Architectural, engineering and surveying services, 71242000 Project and design preparation, estimation of costs, 71317210 Health and safety consultancy services, 71317200 Health and safety services, 71318000 Advisory and consultative engineering services, 71322100 Quantity surveying services for civil engineering works, 71520000 Construction supervision services, 71521000 Construction-site supervision services, 71540000 Construction management services, 71541000 Construction project management services
Place of execution:
Správce stavby – Základní škola ROHAN, poradenství v oblasti řízení staveb
Awarding body:
Osmá správa majetku a služeb a.s.
Award number:
1168/001

1. Kupující

1.1 Kupující

Oficiální název : Osmá správa majetku a služeb a.s.
Právní forma kupujícího : Veřejnoprávní subjekt ovládaný ústředním orgánem státní správy
Činnost veřejného zadavatele : Služby pro širokou veřejnost

2. Řízení

2.1 Řízení

Název : Správce stavby – Základní škola ROHAN, poradenství v oblasti řízení staveb
Popis : Předmětem plnění je poskytování služeb komplexního řízení stavebního projektu a činností členů realizačního týmu na níže vyjmenovaných pozicích, přičemž uvedené zahrnuje mj. cenové konzultace, odbornou technickou pomoc, kontrolní činnost a dále poskytování služeb technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to v souvislosti se záměrem stavby nové budovy základní školy na Praze 8 v rámci lokality Rohanského nábřeží. Zadavatel požaduje činnost v rámci následujících pozic: - Senior projektový manažer, - Projektový manažer, - Cenový manažer, - Provozní manažer, - Statik, - Specialista na technické zařízení budov (TZB), - Specialista na elektrické instalace, - BIM specialista, - Technický dozor stavebníka, - Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Předmětem plnění je poskytování popsaných služeb v souvislosti se záměrem stavby nové budovy základní školy na Praze 8 v rámci lokality Rohanského nábřeží, a to ve všech fázích tohoto projektu, resp. od fáze přípravy do fáze realizace stavby dle potřeby zadavatele. Zadavatel si dále vyhrazuje v čl. 21 zadávací dokumentace možnost použití jednacího řízení bez uveřejnění pro účely zajištění nových obdobných služeb v rámci jiných projektů realizovaných Zadavatelem. Bližší informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Identifikátor řízení : 5d3b62e5-d21c-4cfd-a93d-dec85815edb1
Typ řízení : Užší
Řízení se zrychlí : ne
Odůvodnění zrychleného řízení :
Hlavní prvky řízení :

2.1.1 Účel

Charakter smlouvy : Služby
Hlavní klasifikace ( cpv ): 71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Další klasifikace ( cpv ): 71244000 Výpočet nákladů, sledování nákladů
Další klasifikace ( cpv ): 71247000 Dohled nad stavebními pracemi
Další klasifikace ( cpv ): 71248000 Dohled nad projektem a dokumentací
Další klasifikace ( cpv ): 71300000 Technicko-inženýrské služby
Další klasifikace ( cpv ): 71311000 Poradenství v oblasti stavebního inženýrství
Další klasifikace ( cpv ): 71315100 Poradenství v oblasti stavebních materiálů
Další klasifikace ( cpv ): 71315200 Stavební poradenství
Další klasifikace ( cpv ): 71315400 Stavební dozor
Další klasifikace ( cpv ): 71210000 Architektonické poradenství
Další klasifikace ( cpv ): 71240000 Architektonické, technické a plánovací služby
Další klasifikace ( cpv ): 71250000 Architektonické, technické a zeměměřičské služby
Další klasifikace ( cpv ): 71242000 Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
Další klasifikace ( cpv ): 71244000 Výpočet nákladů, sledování nákladů
Další klasifikace ( cpv ): 71247000 Dohled nad stavebními pracemi
Další klasifikace ( cpv ): 71248000 Dohled nad projektem a dokumentací
Další klasifikace ( cpv ): 71317210 Poradenství v oblasti bezpečnosti a zdraví
Další klasifikace ( cpv ): 71317200 Služby v oblasti bezpečnosti a zdraví
Další klasifikace ( cpv ): 71318000 Poradenské a konzultační inženýrství
Další klasifikace ( cpv ): 71322100 Stavební dozor pro stavebně inženýrské práce
Další klasifikace ( cpv ): 71520000 Stavební dohled
Další klasifikace ( cpv ): 71521000 Dohled na staveništi
Další klasifikace ( cpv ): 71540000 Řízení staveb
Další klasifikace ( cpv ): 71541000 Řízení stavebních projektů

2.1.2 Místo plnění

Nižší územní jednotka země (NUTS) : Hlavní město Praha ( CZ010 )
Země : Česko
Další informace : Místem plnění veřejné zakázky je území MČ Praha 8.

2.1.3 Hodnota

Odhadovaná hodnota bez DPH : 32 500 000 Česká koruna

2.1.4 Obecné informace

Právní základ :
Směrnice 2014/24/EU
32014L0024 - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

2.1.6 Důvody pro vyloučení

Čistě vnitrostátní důvody pro vyloučení : Možné důvody vyloučení účastníka zadávacího řízení jsou definovány v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (zejména v § 48, § 48a a § 122).

5. Část

5.1 Technické ID šarže : LOT-0001

Název : Správce stavby – Základní škola ROHAN, poradenství v oblasti řízení staveb
Popis : Předmětem plnění je poskytování služeb komplexního řízení stavebního projektu a činností členů realizačního týmu na níže vyjmenovaných pozicích, přičemž uvedené zahrnuje mj. cenové konzultace, odbornou technickou pomoc, kontrolní činnost a dále poskytování služeb technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to v souvislosti se záměrem stavby nové budovy základní školy na Praze 8 v rámci lokality Rohanského nábřeží. Zadavatel požaduje činnost v rámci následujících pozic: - Senior projektový manažer, - Projektový manažer, - Cenový manažer, - Provozní manažer, - Statik, - Specialista na technické zařízení budov (TZB), - Specialista na elektrické instalace, - BIM specialista, - Technický dozor stavebníka, - Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Předmětem plnění je poskytování popsaných služeb v souvislosti se záměrem stavby nové budovy základní školy na Praze 8 v rámci lokality Rohanského nábřeží, a to ve všech fázích tohoto projektu, resp. od fáze přípravy do fáze realizace stavby dle potřeby zadavatele. Zadavatel si dále vyhrazuje v čl. 21 zadávací dokumentace možnost použití jednacího řízení bez uveřejnění pro účely zajištění nových obdobných služeb v rámci jiných projektů realizovaných Zadavatelem. Bližší informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Interní identifikátor : 1168/001

5.1.1 Účel

Charakter smlouvy : Služby
Hlavní klasifikace ( cpv ): 71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Další klasifikace ( cpv ): 71244000 Výpočet nákladů, sledování nákladů
Další klasifikace ( cpv ): 71322100 Stavební dozor pro stavebně inženýrské práce
Další klasifikace ( cpv ): 71315400 Stavební dozor
Další klasifikace ( cpv ): 71210000 Architektonické poradenství
Další klasifikace ( cpv ): 71240000 Architektonické, technické a plánovací služby
Další klasifikace ( cpv ): 71250000 Architektonické, technické a zeměměřičské služby
Další klasifikace ( cpv ): 71242000 Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
Další klasifikace ( cpv ): 71315100 Poradenství v oblasti stavebních materiálů
Další klasifikace ( cpv ): 71247000 Dohled nad stavebními pracemi
Další klasifikace ( cpv ): 71248000 Dohled nad projektem a dokumentací
Další klasifikace ( cpv ): 71317210 Poradenství v oblasti bezpečnosti a zdraví
Další klasifikace ( cpv ): 71317200 Služby v oblasti bezpečnosti a zdraví
Další klasifikace ( cpv ): 71318000 Poradenské a konzultační inženýrství
Další klasifikace ( cpv ): 71315200 Stavební poradenství
Další klasifikace ( cpv ): 71520000 Stavební dohled
Další klasifikace ( cpv ): 71521000 Dohled na staveništi
Další klasifikace ( cpv ): 71540000 Řízení staveb
Další klasifikace ( cpv ): 71541000 Řízení stavebních projektů
Další klasifikace ( cpv ): 71311000 Poradenství v oblasti stavebního inženýrství
Další klasifikace ( cpv ): 71244000 Výpočet nákladů, sledování nákladů
Další klasifikace ( cpv ): 71247000 Dohled nad stavebními pracemi
Další klasifikace ( cpv ): 71248000 Dohled nad projektem a dokumentací
Další klasifikace ( cpv ): 71300000 Technicko-inženýrské služby
Možnosti :
Popis možností : Zadavatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 3 ZZVZ a § 66 ZZVZ právo použití jednacího řízení bez uveřejnění pro poskytnutí nových služeb vybraným dodavatelem (dále jen „opce“). Předmětem opce je poskytnutí nových služeb na následujících pozicích, a to v rámci dalších zadavatelem realizovaných projektů: - Senior projektový manažer, - Projektový manažer, - Cenový manažer, - Provozní manažer, - Statik, - Specialista na technické zařízení budov (TZB), - Specialista na elektrické instalace, - BIM specialista, - Technický dozor stavebníka, - Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zadavatel si vyhrazuje opci v souhrnu za všechny pozice v rozsahu 7 500 000 Kč, což odpovídá 30 % předpokládané hodnotě veřejné zakázky, tedy předpokládanému rozsahu plnění dle čl. 2 zadávací dokumentace. Jednací řízení bez uveřejnění bude zahájeno nejpozději do 3 let od uzavření smlouvy na původní veřejnou zakázku.

5.1.2 Místo plnění

Nižší územní jednotka země (NUTS) : Hlavní město Praha ( CZ010 )
Země : Česko
Další informace : Místem plnění veřejné zakázky je území MČ Praha 8.

5.1.3 Odhadovaná doba trvání

Jiná doba : Neznámý

5.1.5 Hodnota

Odhadovaná hodnota bez DPH : 32 500 000 Česká koruna

5.1.6 Obecné informace

Vyhrazená účast : Účast není vyhrazena.
Musí být uvedena jména a příslušná odborná kvalifikace pracovníků pověřených realizací zakázky : Vyžaduje se v žádosti o účast
Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU
Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách : ano
Tato zakázka je vhodná i pro malé a střední podniky
Další informace : Veškeré informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je dostupná na profilu zadavatele.

5.1.7 Strategické zadávání zakázek

Cíl strategického zadávání zakázek : Plnění sociálních cílů
Popis : Zadavatel zvážil v souladu s ust. § 6 odst. 4 ZZVZ možnosti sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací v této veřejné zakázce. Dodavatel zajistí při provádění plnění dodržování veškerých právních předpisů vyplývajících z pracovněprávních předpisů a kolektivních smluv s důrazem na legální zaměstnávání, důstojné pracovní podmínky, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny osoby, které se budou podílet na realizaci veřejné zakázky včetně poddodavatelů; a dále zajistí řádné a včasné uhrazení svých finančních závazků vůči svým případným poddodavatelům.
Prosazovaný sociální cíl : Jiné
Prosazovaný sociální cíl : Spravedlivé pracovní podmínky

5.1.9 Kritéria pro výběr

Kritérium :
Typ : Vhodnost pro výkon odborné činnosti
Popis : Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením: - dle ust. § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. - dle ust. § 77 odst. 2 písm. b) ZZVZ, předložením výpisu z živnostenského rejstříku dle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a/nebo živnostenský list, resp. jiné oprávnění k podnikání v oborech: • Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci; - dle ust. § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ osvědčení o autorizaci: • v oboru Pozemní stavby, které vydává Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb., nebo • architekt se všeobecnou působností (A.0), nebo autorizovaný architekt (A.1), které vydává Česká komora architektů. (dodavatelé mohou uvedené osvědčení dle tohoto požadavku pro účely žádosti o účast nahradit čestným prohlášením o tom, že příslušným osvědčením budou před podpisem smlouvy disponovat. Příslušný doklad může předložit až vybraný dodavatel. V případě usazených či hostujících osob lze předložit potvrzení o zápisu do seznamu registrovaných osob dle § 23 odst. 6 písm. e) zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění). Splnění základní a profesní způsobilosti může dodavatel prokázat také předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s ust. § 228 ZZVZ.
Kritérium :
Typ : Technická a odborná způsobilost
Popis : Dodavatel předloží: Seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let dle ust. § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ. Z předloženého seznamu významných služeb musí vyplývat, že dodavatel v posledních 5 letech (není-li dále výslovně uvedeno jinak) před zahájením zadávacího řízení realizoval celkem alespoň 5 významných služeb dle následujících požadavků: a) alespoň 3 významné služby, jejichž předmětem byl výkon funkce správce stavby či manažera projektu nebo obdobná funkce zahrnující řízení plnění smlouvy o výstavbě (procesu výstavby) od fáze zahájení realizace stavby do dokončení stavby ve formě kolaudace („řízená smlouva“) nikoli na straně zhotovitele, a to dle následujících požadavků: - předmětem plnění řízené smlouvy byla novostavba nebo komplexní rekonstrukce budovy občanské výstavby, haly občanské výstavby, nebo budovy pro bydlení dle Klasifikace pro zatřídění stavebních a inženýrských objektů ve smyslu § 4 odst. 2 vyhlášky č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů , přičemž finanční hodnota nákladů na realizaci takové stavby v rámci řízené smlouvy byla v případě alespoň 2 významných služeb min. 500 mil. Kč bez DPH a v případě alespoň 1 významné služby min. 250 mil. Kč bez DPH; Další dílčí požadavky na posledně uvedené řízené smlouvy: - a1) předmětem alespoň 1 významné služby bylo řízení plnění řízené smlouvy, jejímž předmětem byla novostavba či rekonstrukce stravovacího zařízení (jídelna), - a2) předmětem alespoň 1 významné služby bylo řízení plnění řízené smlouvy, jejímž předmětem byla novostavba či rekonstrukce sportovní haly (tělocvičny), - a3) předmětem alespoň 1 významné služby bylo řízení plnění řízené smlouvy, jež byla realizována formou Design & Build a stavba, která byla předmětem řízené smlouvy byla řádně dokončena a zkolaudována, - a4) předmětem alespoň 1 významné služby bylo řízení plnění řízené smlouvy, kdy byla stavba projektována v režimu Building Information Modelling (BIM). b) alespoň 1 významná služba, jejímž předmětem byl výkon funkce technického dozoru stavebníka, dle následujících požadavků: - významná služba byla realizována v rámci novostavby nebo komplexní rekonstrukce budovy občanské výstavby, haly občanské výstavby, nebo budovy pro bydlení dle Klasifikace pro zatřídění stavebních a inženýrských objektů ve smyslu § 4 odst. 2 vyhlášky č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších (dále jen „dozorovaná stavba“), - dozorovaná stavba byla dokončena a zkolaudována, přičemž významná služba byla poskytována po celou dobu realizace dozorované stavby (tj. od zahájení realizace dozorované stavby do její kolaudace), - finanční hodnota dozorované stavby byla alespoň 250 mil. Kč bez DPH. c) alespoň 1 významná služba, jejímž předmětem byl výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dle následujících požadavků: - významná služba byla realizována v rámci novostavby nebo komplexní rekonstrukce budovy občanské výstavby, haly občanské výstavby, nebo budovy pro bydlení dle Klasifikace pro zatřídění stavebních a inženýrských objektů ve smyslu § 4 odst. 2 vyhlášky č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších (dále jen „dozorovaná stavba“), - dozorovaná stavba byla dokončena a zkolaudována, přičemž významná služba byla poskytována po celou dobu realizace dozorované stavby (tj. od zahájení realizace dozorované stavby do její kolaudace), - finanční hodnota dozorované stavby byla alespoň 250 mil. Kč bez DPH. Požadavky podle písm. a), b) a c) výše lze prokazovat totožnými významnými službami.
Kritérium :
Typ : Technická a odborná způsobilost
Popis : Dodavatel dále předloží: Jmenný seznam techniků nebo technických útvarů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci – fyzických osob odpovědných za poskytování příslušného plnění podle ust. § 79 odst. 2 písm. c), d) ZZVZ. Splnění kritérií technické kvalifikace prokáže dodavatel předložením: dle ust. § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ seznamu osob (techniků), které se budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli, z něhož bude vyplývat, že dodavatel má k dispozici realizační tým sestávající z alespoň 10 osob na pozicích uvedených níže, u nichž jsou požadavky zadavatele na vzdělání a odbornou kvalifikaci (pokud se pro některou pozici vyžaduje více osob, musí každá z nich splnit veškeré požadavky kladené zadavatelem na vzdělání a odbornou kvalifikaci osoby na dané pozici) podrobněji uvedeny v zadávací dokumentaci: a) Správce stavby – Senior projektový manažer b) Asistent správce stavby – Projektový manažer c) Cenový manažer d) Provozní manažer e) Autorizovaná osoba (statika a dynamika staveb) - Statik f) Specialista na technické zařízení budov (TZB) g) Specialista na elektrické instalace h) BIM specialista i) Technický dozor stavebníka j) Koordinátor bezpečnostní a ochrany zdraví při práci
Informace o druhé fázi dvoufázového řízení :
Minimální počet uchazečů, kteří budou pozváni do druhé fáze řízení : 5

5.1.10 Kritéria pro zadání

Kritérium :
Typ : Cena
Jméno/název : Nabídková cena
Popis : Hodnoticí kritérium A. Nabídková cena: Toto hodnotící kritérium představuje kvantitativní kritérium, u něhož jsou výhodnější nižší hodnoty před vyššími. Předmětem hodnocení je dodavatelem uvedená nabídková cena za 1 hodinu poskytování služeb v Kč bez DPH, kterou dodavatel uvede v těle návrhu Smlouvy. Nejvýhodnější nabídce, tj. nabídce s nejnižší nabídkovou cenou za 1 hodinu poskytování služeb v Kč bez DPH ze všech hodnocených nabídek bude přiřazeno 100 bodů. Ostatním nabídkám bude přidělena bodová hodnota stanovená násobkem čísla 100 a poměru nabídkové ceny za 1 hodinu poskytování služeb v Kč bez DPH předložené v nejvýhodnější nabídce (tj. nabídce s nejnižší nabídkovou cenou) k nabídkové ceně za 1 hodinu poskytování služeb v Kč bez DPH hodnocené nabídky. Takto získaný počet bodů bude vynásoben koeficientem 0,70 (tj. váhou dílčího hodnotícího kritéria Nabídková cena) a následně matematicky zaokrouhlen na dvě desetinná místa.
Váha (procenta, přesně) : 70
Kritérium :
Typ : Kvalita
Jméno/název : Organizace, kvalifikace a zkušenosti osob, které se mají přímo podílet na plnění Veřejné zakázky
Popis : Hodnoticí kritérium B. Organizace, kvalifikace a zkušenosti osob, které se mají přímo podílet na plnění Veřejné zakázky V rámci tohoto dílčího kritéria bude zadavatel hodnotit míru naplnění parametrů praxe a zkušeností relevantních pro plnění Veřejné zakázky u členů realizačního týmu dodavatele na pozicích uvedených v zadávací dokumentaci. Subkritéria hodnotícího kritéria B včetně váhy v % jsou: B.1 Kvalifikace a zkušenosti Správce stavby - Senior projektového manažera 50% B.2 Kvalifikace a zkušenosti Technického dozoru stavebníka 25% B.3 Kvalifikace a zkušenosti Cenového manažera 25% Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Váha (procenta, přesně) : 30
Popis metody, která se použije v případě, že vážení nelze vyjádřit pomocí kritérií :
Odůvodnění neuvedení váhy kritérií pro zadání :

5.1.11 Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace : https://vz.osms.cz/vz00000115

5.1.12 Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání :
Elektronické podání : Požadována
Adresa pro podání : https://vz.osms.cz/
Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast : slovenština, čeština
Elektronický katalog : Nepovolena
Varianty : Nepovolena
Lhůta pro doručení žádostí o účast : 27/11/2024 10:00 +01:00
Smluvní podmínky :
Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání : Ne
Elektronická fakturace : Požadována
Bude použito elektronické objednávání : ne
Bude použita elektronická platba : ano
Finanční ujednání : Podmínky financování a platební podmínky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Informace o lhůtách pro přezkum : Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

5.1.15 Techniky

Rámcová dohoda :
Žádná rámcová dohoda
Informace o dynamickém nákupním systému :
Žádný dynamický nákupní systém
Elektronická aukce : ne

5.1.16 Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum : Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení : MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum : Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poskytovatel služeb v oblasti zadávání zakázek : MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

8. Organizace

8.1 ORG-0001

Oficiální název : MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Registrační číslo : 28305043
Poštovní adresa : Jana Babáka 2733
Obec : Brno
PSČ : 61200
Nižší územní jednotka země (NUTS) : Jihomoravský kraj ( CZ064 )
Země : Česko
Telefon : +420 222866555
Internetová adresa : https://www.mt-legal.com/
Úlohy této organizace :
Poskytovatel služeb v oblasti zadávání zakázek
Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení

8.1 ORG-0002

Oficiální název : Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Registrační číslo : 65349423
Poštovní adresa : třída Kpt. Jaroše 1926/7
Obec : Brno
PSČ : 60200
Nižší územní jednotka země (NUTS) : Jihomoravský kraj ( CZ064 )
Země : Česko
Telefon : +420 542167111
Internetová adresa : https://uohs.gov.cz
Úlohy této organizace :
Organizace příslušná pro přezkum
Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum

8.1 ORG-0003

Oficiální název : Osmá správa majetku a služeb a.s.
Registrační číslo : 04650522
Poštovní adresa : Nekvasilova 625/2
Obec : Praha 8
PSČ : 18600
Nižší územní jednotka země (NUTS) : Hlavní město Praha ( CZ010 )
Země : Česko
Telefon : +420 284841780
Internetová adresa : https://www.osms.cz/
Profil kupujícího : https://vz.osms.cz/
Úlohy této organizace :
Kupující

10. Změna

Znění předchozího oznámení, které má být změněno : 604369-2024
Hlavní důvod změny : Informace aktualizovány
Popis : V návaznosti na vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek (původní lhůta 5.11.2024 10:00 hodin) a uvádí novou lhůtu pro podání nabídek, tj. 27. 11. 2024 10:00 hodin.

10.1 Změna

Identifikátor sekce : LOT-0001
Popis změn : Úprava obsahu u typu kritéria kvalifikace Profesní způsobilost - "Popis kritéria kvalifikace (BT-750-Lot)* nové znění: - dle ust. § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ osvědčení o autorizaci: • v oboru Pozemní stavby, které vydává Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb., nebo • architekt se všeobecnou působností (A.0), nebo autorizovaný architekt (A.1), které vydává Česká komora architektů. Úprava obsahu pole "Lhůta pro podání žádostí o účast – den (BT-1311(d)-Lot)"
Zadávací dokumentace byla změněna dne : 26/10/2024

11. Oznámení - informace

11.1 Oznámení - informace

Identifikátor oznámení/verze : 0dbc3e81-e41d-43f1-b046-9dc79a132ea9 - 01
Druh formuláře : Zadávání
Typ oznámení : Oznámení o zahájení zadávacího nebo koncesního řízení – standardní režim
Datum odeslání oznámení : 26/10/2024 12:54 +02:00
Jazyky, v nichž je toto oznámení oficiálně k dispozici : čeština

11.2 Informace o zveřejnění

Číslo zveřejnění oznámení : 00655838-2024
Číslo vydání v řadě S Úř. věst. : 211/2024
Datum zveřejnění : 29/10/2024