Sanef Programme d'entretien des chaussées - 2025/2026

La présente consultation concerne le programme d'entretien des chaussées Sanef - 2025/2026. Plus précisément les lots suivants : - Lot 2 A1 - Centre d'Exploitation de Roye - Lot 3 A29 - Centre d'Exploitation d'Amiens Point d'Appui de Poix de Picardie - Lot 7 - A1 - Centre de Roye …

CPV: 45233210 Surface work for highways, 45233221 Road-surface painting work, 45316213 Installation of traffic guidance equipment, 45233292 Installation of safety equipment, 45340000 Fencing, railing and safety equipment installation work, 34928100 Crash barriers, 34928300 Safety barriers
Deadline:
April 18, 2025, 1 p.m.
Deadline type:
Submitting a bid
Place of execution:
Sanef Programme d'entretien des chaussées - 2025/2026
Awarding body:
SANEF
Award number:
PR2024000700 - Lots 2, 3 et 7

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : SANEF
Forme juridique de l’acheteur : Entité disposant de droits spéciaux ou exclusifs
Activité du pouvoir adjudicateur : Affaires économiques

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Sanef Programme d'entretien des chaussées - 2025/2026
Description : La présente consultation concerne le programme d'entretien des chaussées Sanef - 2025/2026. Plus précisément les lots suivants : - Lot 2 A1 - Centre d'Exploitation de Roye - Lot 3 A29 - Centre d'Exploitation d'Amiens Point d'Appui de Poix de Picardie - Lot 7 - A1 - Centre de Roye - Balisage SMV des travaux de chaussées
Identifiant de la procédure : ccf8881c-df1d-4ae9-8ebc-4feeb785769e
Avis précédent : 116074-2024
Identifiant interne : PR2024000700 - Lots 2, 3 et 7
Type de procédure : Ouverte
Justification de la procédure accélérée :
Principales caractéristiques de la procédure :

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45233210 Travaux de revêtement d'autoroutes
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45233221 Travaux de marquage routier
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45316213 Installation de balisage
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45233292 Installation de dispositifs de sécurité
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45340000 Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 34928100 Glissières de sécurité
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 34928300 Barrières de sécurité

2.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Somme ( FRE23 )
Pays : France

2.1.4 Informations générales

Base juridique :
Directive 2014/24/UE

2.1.5 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre : 3
Conditions du marché :
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés : 3

2.1.6 Motifs d’exclusion

Manquement aux obligations dans le domaine du droit du travail : L'ensemble des motifs d'exclusion est précisé dans le règlement de consultation

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0003

Titre : Lot 2 A1 - Centre d'Exploitation de Roye-2026 et 2027
Description : Les travaux comprendront notamment le rabotage des couches existantes, la fourniture des composants, la fabrication, le transport, la mise en oeuvre des différentes couches d'enrobés et la signalisation horizontale derrière finisseur. Les travaux seront réalisés, de nuit et/ou de jour et/ou de week end.
Identifiant interne : PR2024000700 - Lot 2

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45233210 Travaux de revêtement d'autoroutes
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45233221 Travaux de marquage routier

5.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Somme ( FRE23 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 24 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non
Informations relatives aux avis antérieurs :
Identifiant de l’avis antérieur : 116074-2024
Informations complémentaires : Les candidats devront obligatoirement effectuer une visite sur site sous peine de rejet de leur offre. L'attestation de visite devra être remise dans l'offre. L'adresse du site à visiter est la suivante : Centre d'Entretien A1 Diffuseur A1 RD 934 80 700 ROYE Marché avec une tranche ferme et une tranche optionnelle : Tranche ferme : 2026 : PR 115 au 126 sens 1 et 2 + Echangeur A1/A29 2027 : PR 100 au 115 sens 1 et 2 + Diffuseur n°13 de Péronne Tranche optionnelle : 2026 : Aire de Coeur des Hauts de France Est et Ouest Les variantes sont autorisées.

5.1.9 Critères de sélection

Critère :
Type : Autre
Description : Les critères de sélection sont précisés dans le règlement de consultation

5.1.11 Documents de marché

Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles : français
Date limite de demande d’informations complémentaires : 03/04/2025 13:00 +02:00

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.achatpublic.com/
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Autorisée
Date limite de réception des offres : 18/04/2025 13:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 180 Jour
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 22/04/2025 10:00 +02:00
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Non autorisée
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal judiciaire de Nanterre -
Informations relatives aux délais de recours : Introduction de recours : Précisions concernant les délais d'introduction de recours : L'opérateur économique dispose de la faculté de former les recours devant le tribunal judiciaire de Nanterre dans les délais d'introduction précisés à l'article L122-20 du Code de la voirie routière

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0006

Titre : Lot 3 A29 - Centre d'Exploitation d'Amiens Point d'Appui de Poix de Picardie 2026
Description : Les travaux comprendront notamment le rabotage des couches existantes, la fourniture des composants, la fabrication, le transport, la mise en oeuvre des différentes couches d'enrobés et la signalisation horizontale derrière finisseur. Les travaux seront réalisés, de nuit et/ou de jour et/ou de week end.
Identifiant interne : PR2024000700 - Lot 3

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45233210 Travaux de revêtement d'autoroutes
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45233221 Travaux de marquage routier

5.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Somme ( FRE23 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 12 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non
Informations relatives aux avis antérieurs :
Identifiant de l’avis antérieur : 116074-2024
Informations complémentaires : Les candidats devront obligatoirement effectuer une visite sur site sous peine de rejet de leur offre. L'attestation de visite devra être remise dans l'offre. L'adresse du site à visiter est la suivante : Point d'appui de Poix de Picardie 80 290 CROIXRAULT PR 149+350 à 169+000 sens 1 et 2 Et PR 129+000 à 147+000 sens 2 (dont la BPV en sens 2) Diffuseur n°11 de Mortemer : bretelle de sortie sens 2 Et Diffuseur n°12 d'Aumale Nord : bretelles d'entrée et de sortie sens 2 Les variantes sont autorisées.

5.1.9 Critères de sélection

Critère :
Type : Autre
Description : Les critères de sélection sont précisés dans le règlement de consultation

5.1.11 Documents de marché

Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles : français
Date limite de demande d’informations complémentaires : 03/04/2025 13:00 +02:00

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.achatpublic.com/
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 18/04/2025 13:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 180 Jour
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 22/04/2025 10:00 +02:00
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Non autorisée
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal judiciaire de Nanterre -
Informations relatives aux délais de recours : Introduction de recours : Précisions concernant les délais d'introduction de recours : L'opérateur économique dispose de la faculté de former les recours devant le tribunal judiciaire de Nanterre dans les délais d'introduction précisés à l'article L122-20 du Code de la voirie routière

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0007

Titre : Lot 7 - A1 - Centre de Roye - Balisage SMV des travaux de chaussées-2026 et 2027
Description : Les travaux comprendront notamment la fourniture et acheminement de SMV sur autoroute, le ripage haut rendement, leur transfert d'un sens à l'autre, le repli des SMV hors autoroute. Les travaux comprendront également les prestations d'ouverture fermeture d'ITPC et allongement de partie circulable. Les travaux seront réalisés, de nuit et/ou de jour et/ou de week end.
Identifiant interne : PR2024000700 - Lot 7

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45316213 Installation de balisage
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45233292 Installation de dispositifs de sécurité
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45340000 Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 34928100 Glissières de sécurité
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 34928300 Barrières de sécurité

5.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Somme ( FRE23 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 24 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non
Informations relatives aux avis antérieurs :
Identifiant de l’avis antérieur : 116074-2024
Informations complémentaires : Les candidats devront obligatoirement effectuer une visite sur site sous peine de rejet de leur offre. L'attestation de visite devra être remise dans l'offre. L'adresse du site à visiter est la suivante : Centre d'Entretien A1 Diffuseur A1 RD 934 80 700 ROYE 2026 : Balisage SMV et ITPC A1 - PR 115 au 126 sens 1 et 2 2027 : Balisage SMV et ITPC A1 - PR 100 au 115 sens 1 et 2

5.1.9 Critères de sélection

Critère :
Type : Autre
Description : Les critères de sélection sont précisés dans le règlement de consultation

5.1.11 Documents de marché

Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles : français
Date limite de demande d’informations complémentaires : 03/04/2025 13:00 +02:00

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.achatpublic.com/
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 18/04/2025 13:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 180 Jour
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 22/04/2025 10:00 +02:00
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Non autorisée
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal judiciaire de Nanterre -
Informations relatives aux délais de recours : Introduction de recours : Précisions concernant les délais d'introduction de recours : L'opérateur économique dispose de la faculté de former les recours devant le tribunal judiciaire de Nanterre dans les délais d'introduction précisés à l'article L122-20 du Code de la voirie routière

8. Organisations

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal judiciaire de Nanterre
Numéro d’enregistrement : 177 801 115 00151
Adresse postale : 171 - 191 Avenue Joliot Curie
Ville : NANTERRE
Code postal : 92020
Subdivision pays (NUTS) : Hauts-de-Seine ( FR105 )
Pays : France
Adresse électronique : tj-nanterre@justice.fr
Téléphone : 0140971010
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0001

Nom officiel : SANEF
Numéro d’enregistrement : 632 050 019 00 199
Adresse postale : 30 bd Gallieni Le Crossing
Ville : Issy les moulineaux
Code postal : 92130
Subdivision pays (NUTS) : Hauts-de-Seine ( FR105 )
Pays : France
Téléphone : 0141905900
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis : d8cefbf7-19b5-430c-bf3b-0f63a75322ed - 15
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d’avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 20/02/2025 16:56 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Numéro de publication de l’avis : 00121004-2025
Numéro de publication au JO S : 38/2025
Date de publication : 24/02/2025