Opere civili e impiantistiche con l'utilizzo di pratiche e materiali eco-compatibili

L'obiettivo di questa procedura d’appalto è quello di stipulare un contratto quadro a cascata con uno o più contraenti che dovranno fornire servizi di opere civili e impiantistiche con l’utilizzo di pratiche e materiali eco- compatibili. L'obiettivo di questa procedura d’appalto è quello di stipulare un contratto quadro a cascata …

CPV: 45210000 Building construction work
Deadline:
March 17, 2025, 2:30 p.m.
Deadline type:
Submitting a bid
Place of execution:
Opere civili e impiantistiche con l'utilizzo di pratiche e materiali eco-compatibili
Awarding body:
European Food Safety Authority
Award number:
EFSA/2024/OP/0004

1. Committente

1.1 Committente

Nome ufficiale : European Food Safety Authority
Forma giuridica del committente : Istituzione, organo o agenzia dell’UE
Attività dell'amministrazione aggiudicatrice : Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

2. Procedura

2.1 Procedura

Titolo : Opere civili e impiantistiche con l'utilizzo di pratiche e materiali eco-compatibili
Descrizione : L'obiettivo di questa procedura d’appalto è quello di stipulare un contratto quadro a cascata con uno o più contraenti che dovranno fornire servizi di opere civili e impiantistiche con l’utilizzo di pratiche e materiali eco- compatibili.
Identificativo della procedura : b85b0dd6-38a7-49ff-aa16-1536bcad7c46
Identificativo interno : EFSA/2024/OP/0004
Tipo di procedura : Aperta
Giustificazione della procedura accelerata :
Caratteristiche principali della procedura :

2.1.1 Finalità

Natura dell'appalto : Lavori
Classificazione principale ( cpv ): 45210000 Lavori generali di costruzione di edifici

2.1.3 Valore

Valore stimato al netto dell'IVA : 5 280 000 Euro

2.1.4 Informazioni generali

Informazioni supplementari : Si prega di notare che per questa gara sono previste due date per il sopralluogo. Tali date sono indicate nel Capitolato d'Oneri e nella Lettera d'Invito (16/01/2025 e 23/01/2025)In caso di indisponibilità o di perturbazioni nel funzionamento dei mezzi di comunicazione elettronici di cui alla sezione 5.1.11 nei 5 giorni di calendario precedenti il termine di ricezione indicato alla sezione 5.1.12, l'amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di prorogare tale termine e di rendere pubblica tale proroga all'indirizzo Internet di cui alla sezione 5.1.11, senza previa pubblicazione di una rettifica del presente avviso. Gli operatori economici interessati a questo appalto sono invitati a iscriversi alla gara d'appalto all'indirizzo di cui alla sezione 5.1.11., in modo da essere informati della pubblicazione di nuovi documenti o informazioni.
Base giuridica :
Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046

2.1.6 Motivi di esclusione

Fallimento : Per l'elenco completo dei motivi di esclusione, consultare i documenti di gara.

5. Lotto

5.1 Identificativo tecnico del lotto : LOT-0001

Titolo : Opere civili e impiantistiche con l'utilizzo di pratiche e materiali eco-compatibili
Descrizione : L'obiettivo di questa procedura d’appalto è quello di stipulare un contratto quadro a cascata con uno o più contraenti che dovranno fornire servizi di opere civili e impiantistiche con l’utilizzo di pratiche e materiali eco- compatibili.
Identificativo interno : EFSA/2024/OP/0004

5.1.1 Finalità

Natura dell'appalto : Lavori
Classificazione principale ( cpv ): 45210000 Lavori generali di costruzione di edifici
Opzioni :
Descrizione delle opzioni : a condizione che siano conformi al progetto di base, nuovi servizi o lavori consistenti nella ripetizione di servizi o lavori analoghi possono essere affidati fino a 50 % del contratto iniziale al contraente iniziale mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

5.1.3 Durata stimata

Durata : 48 Mese

5.1.4 Rinnovo

Altre informazioni sul rinnovo : Il contratto quadro è concluso per un periodo iniziale di 12 (dodici) mesi, rinnovabile 3 (tre) volte. Si prega di consultare il progetto di contratto quadro nei documenti di gara.

5.1.5 Valore

Valore stimato al netto dell'IVA : 5 280 000 Euro

5.1.6 Informazioni generali

Partecipazione riservata : La partecipazione non è riservata.
Progetto di appalto finanziato in tutto o in parte con fondi UE
L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) : no
Informazioni su avvisi precedenti :
Identificativo dell'avviso precedente : 183380-2024

5.1.9 Criteri di selezione

Criterio :
Tipo : Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale
Descrizione : Si invita a consultare i documenti di gara.
Criterio :
Tipo : Capacità economica e finanziaria
Descrizione : Si invita a consultare i documenti di gara.
Criterio :
Tipo : Capacità tecniche e professionali
Descrizione : Si invita a consultare i documenti di gara.

5.1.10 Criteri di aggiudicazione

Criterio :
Tipo : Qualità
Nome :
Descrizione : Si invita a consultare i documenti di gara.
Categoria del criterio di aggiudicazione soglia : Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero : 60
Criterio :
Tipo : Prezzo
Nome :
Descrizione : Si invita a consultare i documenti di gara.
Categoria del criterio di aggiudicazione soglia : Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero : 40
Descrizione del metodo da utilizzare se la ponderazione non può essere espressa da criteri :
Giustificazione della mancata indicazione della ponderazione dei criteri di aggiudicazione :

5.1.12 Condizioni di appalto

Modalità di presentazione :
Presentazione elettronica delle offerte : Obbligatoria
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione : bulgaro, ceco, danese, tedesco, greco, inglese, spagnolo, estone, finlandese, francese, irlandese, croato, ungherese, italiano, lituano, lettone, maltese, neerlandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, svedese
Catalogo elettronico : Non consentita
Termine per il ricevimento delle offerte : 17/03/2025 14:30 +01:00
Termine entro il quale l'offerta deve rimanere valida : 9 Mese
Informazioni sull'apertura pubblica delle offerte :
Data di apertura : 18/03/2025 14:30 +01:00
Condizioni contrattuali :
L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti : No
Fatturazione elettronica : Consentita
Si farà ricorso all'ordinazione elettronica : no
Sarà utilizzato il pagamento elettronico :

5.1.15 Tecniche

Accordo quadro :
Accordo quadro, senza riapertura della gara
Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione :
Nessun sistema dinamico di acquisizione

5.1.16 Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi : LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA - Tribunale -

8. Organizzazioni

8.1 ORG-0001

Nome ufficiale : European Food Safety Authority
Numero di registrazione : EFSA
Servizio : EFSA.ED - Executive Director,EFSA.ED.EMPOWER - Management Services,EFSA.ED.EMPOWER.CORSER - Corporate Services
Indirizzo postale : Via Carlo Magno 1A
Località : Parma
Codice postale : I-43126
Suddivisione del paese (NUTS) : Parma ( ITH52 )
Paese : Italia
Telefono : +39 0521 036 111
Indirizzo internet : https://www.efsa.europa.eu
Ruoli di questa organizzazione :
Committente

8.1 ORG-0002

Nome ufficiale : LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA - Tribunale
Numero di registrazione : CURIA
Indirizzo postale : Rue du Fort Niedergrünewald
Località : Luxembourg
Codice postale : L-2925
Suddivisione del paese (NUTS) : Luxembourg ( LU000 )
Paese : Lussemburgo
Telefono : +352 4303-1
Indirizzo internet : http://curia.europa.eu
Ruoli di questa organizzazione :
Organizzazione competente per i ricorsi

8.1 ORG-0003

Nome ufficiale : Commissione europea
Numero di registrazione : EUCOM
Indirizzo postale : Mondrian (CDMA), Rue du Champ de Mars 21
Località : Brussels
Codice postale : B-1050
Suddivisione del paese (NUTS) : Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad ( BE100 )
Paese : Belgio
Telefono : +32 2 299 11 11
Indirizzo internet : https://commission.europa.eu/
Ruoli di questa organizzazione :
TED eSender

10. Modifica

Versione dell'avviso precedente da modificare : b20dc5de-5f55-41c5-a1af-ff7e4f499238-01
Motivo principale della modifica : Aggiornamento informazioni
Descrizione : Addition of the version in Italian language of the Declaration on Honour. Added as Annex 6. Aggiunta della versione in Italiano della Dichiarazione sull'onore. Aggiunta come Allegato 6
Informazioni sull'avviso
Identificativo/versione dell'avviso : dcdbd7cd-6456-4ca9-8885-10a0e9ea8aac - 01
Tipo di formulario : Gara
Tipo di avviso : Bando di gara o di concessione – regime ordinario
Data di trasmissione dell'avviso : 12/03/2025 11:24 +01:00
Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile : italiano
Numero di pubblicazione dell'avviso : 00164876-2025
Numero dell'edizione della GU S : 51/2025
Data di pubblicazione : 13/03/2025