Modernisation du réseau d'irrigation - Buzet-sur-Baïse (47)

Le présent marché a pour objet des travaux de renouvellement de conduites en amiante-ciment et appareillages de protection réseau ainsi que le déploiement de compteurs communicants sur le réseau de Buzet. Travaux de renouvellement de conduites en amiante-ciment et appareillages de protection réseau ainsi que le déploiement de compteurs communicants …

CPV: 45232151 Water-main refurbishment construction work
Place of execution:
Modernisation du réseau d'irrigation - Buzet-sur-Baïse (47)
Awarding body:
Rives et Eaux du Sud-Ouest
Award number:
1

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Rives et Eaux du Sud-Ouest
Forme juridique de l’acheteur : Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Modernisation du réseau d'irrigation - Buzet-sur-Baïse (47)
Description : Le présent marché a pour objet des travaux de renouvellement de conduites en amiante-ciment et appareillages de protection réseau ainsi que le déploiement de compteurs communicants sur le réseau de Buzet.
Identifiant de la procédure : d81a65c7-2afd-457f-b175-d6dcad10ce1e
Avis précédent : 73371373-5dd8-4092-a606-c02c34a3dcb9-01
Type de procédure : Ouverte
Justification de la procédure accélérée :
Principales caractéristiques de la procédure :

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45232151 Travaux de remise à neuf de conduites d'eau

2.1.4 Informations générales

Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Travaux secteur Nord
Description : Travaux de renouvellement de conduites en amiante-ciment et appareillages de protection réseau ainsi que le déploiement de compteurs communicants sur le réseau de Buzet, secteur Nord.
Identifiant interne : 1

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45232151 Travaux de remise à neuf de conduites d'eau

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : jugé au vu du DQE
Valeur fixe (total) : 45
Critère :
Type : Qualité
Nom : Valeur Technique de l'offre
Description : - Méthodologie globale d'exécution - qualité technique de l'offre, méthodologie pour chaque tâche, cohérence du planning /12 ; - Délai d'exécution /10 ; - Moyens humains et matériels affectés au chantier : personnel d'encadrement, personnel de production, expérience et capacité, et moyens en matériel /10 ; - Matériaux et fournitures proposés /18 ;
Valeur fixe (total) : 50
Critère :
Type : Qualité
Nom : Démarche sociale et environnementale de l'entreprise pour les travaux
Description : - Gestion responsabilisée des déchets produits par les travaux (/2) ; - La compréhension des enjeux environnementaux et l'organisation pour l'exécution des travaux (/2) - Niveau de mobilisation volontaire de personnels en insertion professionnelle, et de jeunes en parcours de professionnalisation pour cette opération (/1)
Valeur fixe (total) : 5
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Délais de droit commun.

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal judiciaire de Tarbes
Organisation qui signe le marché : Rives et Eaux du Sud-Ouest

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

Titre : Travaux secteur Sud
Description : Travaux de renouvellement de conduites en amiante-ciment et appareillages de protection réseau ainsi que le déploiement de compteurs communicants sur le réseau de Buzet.
Identifiant interne : 2

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45232151 Travaux de remise à neuf de conduites d'eau

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Tranche optionnelle (variante autorisée)

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : jugé au vu du DQE
Valeur fixe (total) : 45
Critère :
Type : Qualité
Nom : Valeur Technique de l'offre
Description : - Méthodologie globale d'exécution - qualité technique de l'offre, méthodologie pour chaque tâche, cohérence du planning /12 ; - Délai d'exécution /10 ; - Moyens humains et matériels affectés au chantier : personnel d'encadrement, personnel de production, expérience et capacité, et moyens en matériel /10 ; - Matériaux et fournitures proposés /18 ;
Valeur fixe (total) : 50
Critère :
Type : Qualité
Nom : Démarche sociale et environnementale de l'entreprise pour les travaux
Description : - Gestion responsabilisée des déchets produits par les travaux (/2) ; - La compréhension des enjeux environnementaux et l'organisation pour l'exécution des travaux (/2) - Niveau de mobilisation volontaire de personnels en insertion professionnelle, et de jeunes en parcours de professionnalisation pour cette opération (/1)
Valeur fixe (total) : 5
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Délais de droit commun.

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal judiciaire de Tarbes
Organisation qui signe le marché : Rives et Eaux du Sud-Ouest

6. Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 747 717 Euro

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : SARL MONTIEUX TRAVAUX ET FILS
Offre :
Identifiant de l’offre : 1030117_offre_1023091_74890.crypt
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001
Valeur de l'offre : 297 215 Euro
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 24-056
Date de conclusion du marché : 07/10/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non
Organisation qui signe le marché : Rives et Eaux du Sud-Ouest

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 3

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0002

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : SAUR
Offre :
Identifiant de l’offre : 1030117_offre_1023092_911999.crypt
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0002
Valeur de l'offre : 450 502 Euro
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 24-055
Date de conclusion du marché : 01/10/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non
Organisation qui signe le marché : Rives et Eaux du Sud-Ouest

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 2

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Rives et Eaux du Sud-Ouest
Numéro d’enregistrement : 59278023300117
Adresse postale : Chemin de Lalette
Ville : TARBES CEDEX
Code postal : 65004
Subdivision pays (NUTS) : Hautes-Pyrénées ( FRJ26 )
Pays : France
Adresse électronique : c.tuha@riveseteaux.fr
Téléphone : +33 776033340
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui signe le marché

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal judiciaire de Tarbes
Numéro d’enregistrement : 17640111500041
Ville : Tarbes
Code postal : 65000
Subdivision pays (NUTS) : Hautes-Pyrénées ( FRJ26 )
Pays : France
Adresse électronique : emailtj-tarbes@justice.fr
Téléphone : 0581750350
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0003

Nom officiel : SARL MONTIEUX TRAVAUX ET FILS
Numéro d’enregistrement : 35198761500017
Ville : VIC FEZENSAC
Code postal : 32192
Subdivision pays (NUTS) : Gers ( FRJ24 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0001

8.1 ORG-0004

Nom officiel : SAUR
Numéro d’enregistrement : 33937998406437
Ville : SAINTE COLOMBE EN BRUILHOIS
Code postal : 47310
Subdivision pays (NUTS) : Lot-et-Garonne ( FRI14 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0002

11. Informations relatives à l’avis

11.1 Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : 3ea2a5d8-6b7b-4c80-855e-5074298ec952 - 01
Type de formulaire : Résultats
Type d’avis : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 24/01/2025 13:50 +01:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Numéro de publication de l’avis : 00053855-2025
Numéro de publication au JO S : 18/2025
Date de publication : 27/01/2025