Marché de travaux de rénovation de la résidence Albert Muylaert à LOMME

Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires GROS oeUVRE ETENDU VRD - ESPACES VERTS MENUISERIES - CONTROLE D'ACCES PEINTURES

CPV: 45453100 Refurbishment work, 45223220 Structural shell work, 45112700 Landscaping work, 45421000 Joinery work, 45442100 Painting work
Place of execution:
Marché de travaux de rénovation de la résidence Albert Muylaert à LOMME
Awarding body:
Sia Habitat
Award number:
2024119

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Sia Habitat

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Marché de travaux de rénovation de la résidence Albert Muylaert à LOMME
Description : Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires
Identifiant de la procédure : a23cec3a-7fba-434f-8693-dc9d11c3f359
Identifiant interne : 2024119
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence préalable

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45453100 Travaux de remise en état
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45453100 Travaux de remise en état

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : Un recours précontractuel peut être introduit dans un délai de 11 jours à compter de la publication du présent avis Offre économiquement le plus avantageuse appréciée selon les critères énoncés dans le Rc
Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : GROS oeUVRE ETENDU
Description : GROS oeUVRE ETENDU
Identifiant interne : 01

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45453100 Travaux de remise en état
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45223220 Travaux de gros œuvre

5.1.6 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre

5.1.15 Techniques

Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Judiciaire de Lille
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Greffe du Tribunal Judiciaire de Lille
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

Titre : VRD - ESPACES VERTS
Description : VRD - ESPACES VERTS
Identifiant interne : 02

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45453100 Travaux de remise en état
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45112700 Travaux d'aménagement paysager

5.1.6 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre

5.1.15 Techniques

Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Judiciaire de Lille
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Greffe du Tribunal Judiciaire de Lille
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0003

Titre : MENUISERIES - CONTROLE D'ACCES
Description : MENUISERIES - CONTROLE D'ACCES
Identifiant interne : 03

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45453100 Travaux de remise en état
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421000 Travaux de menuiserie

5.1.6 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre

5.1.15 Techniques

Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Judiciaire de Lille
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Greffe du Tribunal Judiciaire de Lille
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0004

Titre : PEINTURES
Description : PEINTURES
Identifiant interne : 04

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45453100 Travaux de remise en état
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45442100 Travaux de peinture

5.1.6 Informations générales

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre

5.1.15 Techniques

Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Judiciaire de Lille
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Greffe du Tribunal Judiciaire de Lille
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

6. Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 530 597,26 Euro
Attribution directe :
Justification de l’attribution directe : Marchés dont la valeur estimée est inférieure aux seuils applicables aux marchés publics
Autre justification : Mapa

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS
Offre :
Identifiant de l’offre : EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001
Valeur de l'offre : 152 563,49 Euro
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2024119
Titre : Marché de travaux de rénovation de la résidence Albert Muylaert à Lomme
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0002

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : PARCS ET JARDINS ANDRIOLO SARL
Offre :
Identifiant de l’offre : PARCS ET JARDINS ANDRIOLO SARL
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0002
Valeur de l'offre : 107 426,15 Euro
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2024119
Titre : Marché de travaux de rénovation de la résidence Albert Muylaert à Lomme
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0003

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : CRC
Offre :
Identifiant de l’offre : CRC
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0003
Valeur de l'offre : 171 315,62 Euro
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2024119
Titre : Marché de travaux de rénovation de la résidence Albert Muylaert à Lomme
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0004

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : SARL DUPRIEZ NAQUART
Offre :
Identifiant de l’offre : SARL DUPRIEZ NAQUART
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0004
Valeur de l'offre : 99 292 Euro
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2024119
Titre : Marché de travaux de rénovation de la résidence Albert Muylaert à Lomme
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement : E7BE6D33-953E-C660-DCAFF95AC1FF3BBB
Ville : Seyssinet-Pariset
Code postal : 38170
Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )
Pays : France
Adresse électronique : publications-joue@aws-france.com
Téléphone : +33480041260
Rôles de cette organisation :
TED eSender

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Sia Habitat
Numéro d’enregistrement : 54088
Adresse postale : 67 Avenue des Potiers Cs80649
Ville : Douai
Code postal : 59506
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Point de contact : M. PIERRE TONNEAU
Adresse électronique : correspondre@aws-france.com
Téléphone : 0969321218
Rôles de cette organisation :
Acheteur

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Tribunal Judiciaire de Lille
Numéro d’enregistrement : E7BE6D50-ACB1-D750-55A2C61824672220
Adresse postale : 13 avenue du Peuple Belge
Ville : Lille
Code postal : 59034
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Adresse électronique : tj1-lille@justice.fr
Téléphone : 0320783333
Télécopieur : 0320785009
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0004

Nom officiel : Greffe du Tribunal Judiciaire de Lille
Numéro d’enregistrement : E7BE6D5D-F74B-19DD-B149B41FB612B37F
Adresse postale : 13 avenue du Peuple Belge
Ville : Lille
Code postal : 59034
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Adresse électronique : tj1-lille@justice.fr
Téléphone : 0320783333
Télécopieur : 0320785009
Rôles de cette organisation :
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours

8.1 ORG-0005

Nom officiel : EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 1538055-1-1-1
Adresse postale : Rue De L Espoir
Ville : Lezennes
Code postal : 59260
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Adresse électronique : severine.achin@eiffage.com
Téléphone : 0320418418
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0001

8.1 ORG-0006

Nom officiel : PARCS ET JARDINS ANDRIOLO SARL
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 1538055-1-2-1
Adresse postale : Zone Activite Belleforiere
Ville : Roost-Warendin
Code postal : 59286
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Adresse électronique : genevieve.andriolo@andriolo.fr
Téléphone : 03 27 96 40 50
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0002

8.1 ORG-0007

Nom officiel : CRC
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 1538055-1-3-1
Adresse postale : 34 Rue Clemenceau
Ville : Saint-Laurent-Blangy
Code postal : 62223
Subdivision pays (NUTS) : Pas-de-Calais ( FRE12 )
Pays : France
Adresse électronique : contact@creruseaux.fr
Téléphone : 0321480848
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0003

8.1 ORG-0008

Nom officiel : SARL DUPRIEZ NAQUART
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 1538055-1-4-1
Adresse postale : 94 Rue Jean Jaures
Ville : Douchy-Les-Mines
Code postal : 59282
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Adresse électronique : dupriez-naquart@orange.fr
Téléphone : 0327251265
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0004

11. Informations relatives à l’avis

11.1 Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : f9eaf45e-9e15-4e2b-bd08-90797a662f12 - 01
Type de formulaire : Notification préalable d’attribution directe
Type d’avis : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
Date d’envoi de l’avis : 20/11/2024 17:20 +01:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Numéro de publication de l’avis : 00714213-2024
Numéro de publication au JO S : 228/2024
Date de publication : 22/11/2024