evergabe.com

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : OPH Vendée Habitat

Forme juridique de l’acheteur : Organisme de droit public, contrôlé par une autorité locale

Activité du pouvoir adjudicateur : Logement et équipements collectifs

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Maitrise d'oeuvre pour la Résidentialisation de la résidence Les Moulins Liot à FONTENAY LE COMTE (PRIR)

Description : Maitrise d'oeuvre pour la Résidentialisation de la résidence Les Moulins Liot à FONTENAY LE COMTE (PRIR)

Identifiant de la procédure : 407c281b-e032-45a1-ab5f-0680a6e20063

Avis précédent : 0bd5450f-c3b8-4ff2-84b7-3255cd66233e-02

Type de procédure : Ouverte

Justification de la procédure accélérée :

Principales caractéristiques de la procédure : Appel d'offres ouvert en application des dispositions fixées aux articles L.2124-1, L.2124-2 de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique et aux articles R.2124-1, R.2124-2-1°, R.2161-2 à R.2161-5 et R.2172-1 du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique.

2.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale ( cpv ): 71200000 Services d'architecture

2.1.4 Informations générales

Base juridique :

Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Maitrise d'oeuvre pour la Résidentialisation de la résidence Les Moulins Liot à FONTENAY LE COMTE (PRIR)

Description : Maitrise d'oeuvre pour la Résidentialisation de la résidence Les Moulins Liot à FONTENAY LE COMTE (PRIR)

Identifiant interne : JUR2029

5.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale ( cpv ): 71200000 Services d'architecture

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

Informations complémentaires : Le Maitre d'oeuvre se verra confier une mission de base étendue aux études d'exécution totales et à l'OPC. Il est précisé que la mission EXE TOTALE comprend une GIEP (Gestion intégrée des eaux pluviales, approche GIEP du projet, montage du dossier de demande de subventions et échanges avec l'Agence de l'eau ). Compte tenu du projet, le maitre d'œuvre devra obligatoirement prévoir des Réunions Publiques de présentations du projet ( y compris montage du support de communication PowerPoint), et l'Elaboration d'un Carnet d'Entretien des Espaces Verts, comprenant une rencontre avec les équipes d'entretien. Le marché débutera à compter de la date de notification et cessera à l'issue de la garantie de parfait achèvement ou après prolongation de ce délai de G.P.A. Les candidats ne sont pas autorisés à présenter des variantes. La monnaie du marché est l'Euro. Le marché est traité à prix révisables. Le règlement des comptes s'effectuera par versements d'acomptes. Le délai de paiement est fixé à 30 jours à compter de la date de réception par le Maître d'ouvrage des demandes d'acomptes ou de la mise à disposition de la facture sur CHORUS PRO. Début prévisionnel de la mission: Octobre 2024. A titre indicatif, la réalisation des travaux devrait débuter en Octobre 2025. Le délai de validité des offres est fixé à CENT QUATRE VINGT (180) JOURS à compter de la date limite de réception des offres. L'opération visée à l'article 1er ci-avant est financée par emprunts bancaires, fonds propres, et ANRU. S'il peut prétendre au versement d'une avance, le titulaire du marché ne pourra la percevoir qu'après production d'une garantie à première demande s'engageant à rembourser, s'il y a lieu, l'intégralité du montant de l'avance consentie. L'offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères pondérés suivants : Valeur Technique sur 80 points et Prix sur 20 points. Les candidatures seront appréciées selon les compétences, références et moyens. Ils devront déposer les pièces suivantes : 1) lettre de candidature établie selon imprimé « DC1 » ou renseignements équivalents ; 2)Déclaration du candidat établie selon l'imprimé référencé DC2 ou renseignements équivalents, 3)Note précisant la composition, l'organisation et les moyens techniques et humains de l'équipe de Maîtrise d'œuvre pour ce projet (modèle joint), 4)Dossiers de références datant de moins de cinq ans, précisant les dates et coûts de réalisation :Ce dossier devra obligatoirement comporter présenter les références spécifiques suivantes :- Références d'opérations de résidentialisation de même ampleur et de même nature, - Références de cas appliquées de GIEP,- Références de montage de dossier de subvention Ange de l'Eau réalisés ; 5) Justificatifs, certificats de qualification délivrés par les organismes professionnels pour tous les membres du groupement, ou preuve par tous moyens, 6) Attestation sur l'honneur au regard des articles L. 2141-1 à L. 2141-5 du code de la commande publique ; 7)La copie du jugement en cas de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire, le cas échéant. La DC1, DC2, le modèle d'attestation sur l'honneur, la déclaration de sous-traitance sont disponibles en téléchargement sur le site internet de Vendée Habitat : www.vendeehabitat.fr - Espace « Entreprises ». La présente consultation est ouverte aux Maîtres d'oeuvre et aux Bureaux d'Etudes Spécialisés. Le marché sera conclu avec un prestataire unique (opérateur économique) ou un groupement d'opérateurs économiques solidaire ou conjoint. Le prestataire ou le groupement devra obligatoirement être composé comme suit : Un Paysagiste Concepteur, Un Urbaniste OPQU, Un Bureau D'études VRD, Un Bureau d'études spécialisé en Hydrologie Urbaine ( GIEP). Dans le cas d'un groupement conjoint, le mandataire du groupement conjoint sera solidaire lors de l'exécution du marché de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles envers le Maître de l'Ouvrage. IMPORTANT : UN MEME OPERATEUR ECONOMIQUE NE PEUT PAS ETRE MANDATAIRE DE PLUS D'UN GROUPEMENT POUR UN MEME MARCHE (ARTICLE R. 2142-23 DU CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE). Le dossier de consultation sera remis gratuitement aux candidats, uniquement par voie électronique en téléchargement sur la plateforme de dématérialisation de Vendée Habitat : www.vendeehabitat.fr , Espace « Entreprises ». De même, les candidats devront transmettre leur candidature et leur offre par l'intermédiaire de la plateforme de dématérialisation de Vendée Habitat. Les modalités pratiques d'inscription et d'accès à la plateforme de dématérialisation de Vendée Habitat figurent en annexe du présent règlement.

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :

Type : Prix

Nom :

Description : Prix sur 20 points

Critère :

Type : Qualité

Nom :

Description : Valeur technique sur 80 points

Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Valeur technique sur 80 points et Prix sur 20 Points

Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Un recours en référé pré-contractuel peut être introduit avant la conclusion du contrat (conformément aux délais et aux dispositions de l'article L.551-1 du code de justice administrative). Un référé contractuel peut être exercé conformément aux dispositions des articles L. 551-13 et suivants du Code de Justice Administrative. En application de l'arrêt du Conseil d'Etat « Département du Tarn-et-Garonne » du 4 avril 2014 (n° 358994), toute personne justifiant d'un intérêt dispose d'un recours de plein contentieux contre le marché. Le recours doit être intenté devant le Tribunal Administratif de Nantes dans le délai de 2 mois à compter de la date de publication de la décision de signer le contrat (avis d'information) (liste consultable sur www.vendeehabitat.fr - Espace Entreprises»). Il vous est également possible de demander au Préfet de déférer cet acte au Tribunal Administratif dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire. Un recours indemnitaire peut enfin être intenté.

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d’accord-cadre

Informations sur le système d’acquisition dynamique :

Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Comité Consultatif Interrégional de Règlement amiable des différends, Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE)

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif (TA) de NANTES,

Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal Administratif (TA) de NANTES,

Organisation qui signe le marché : OPH Vendée Habitat

6. Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 127 395,85 Euro

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom de la partie appelante : ZEPHYR GROUPEMENT

Chef de file du soumissionnaire : ZEPHYR

Nom officiel : A2I Infra SAS MAITRES CUBES

Offre :

Identifiant de l’offre : OFFRE ZEPHYR GROUPEMENT

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001

Valeur de l'offre : 127 395,85 Euro

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : MOE

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 19/09/2024

Date de conclusion du marché : 07/10/2024

Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

Organisation qui signe le marché : OPH Vendée Habitat

6.1.4 Informations statistiques

Soumissionnaire

Lauréat de ces lots : LOT-0001

8.1 ORG-0006

Nom officiel : SAS MAITRES CUBES

Numéro d’enregistrement : 893 005 884 00026

Adresse postale : 18 rue de la Somme

Ville : LA ROCHELLE

Code postal : 17000

Subdivision pays (NUTS) : Charente-Maritime ( FRI32 )

Pays : France

Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Lauréat de ces lots : LOT-0001

11. Informations relatives à l’avis

11.1 Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : 058ed232-f787-4c10-be4f-00ff611244f9 - 01

Type de formulaire : Résultats

Type d’avis : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire

Date d’envoi de l’avis : 28/10/2024 14:44 +02:00

Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Numéro de publication de l’avis : 00655712-2024

Numéro de publication au JO S : 211/2024

Date de publication : 29/10/2024