Herinrichting Amazonekwartier te Utrecht

De Gemeente Utrecht wil met betrekking tot het project ‘Herinrichting Amazonekwartier te Utrecht‘ met één partij een Bouwteamovereenkomst sluiten voor de ontwerp- en bestekfase. Aan het eind van de Bouwteamfase is de intentie om een Aannemingsovereenkomst op basis van de UAV 2012 te sluiten Zie hiervoor de Aanmeldingsleidraad. De Gemeente …

CPV: 45233120 Road construction works, 71320000 Engineering design services, 45000000 Construction work
Place of execution:
Herinrichting Amazonekwartier te Utrecht
Awarding body:
Gemeente Utrecht
Award number:
2024-SB-235

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam : Gemeente Utrecht
Rechtsvorm van de koper : Regionale overheid
Activiteit van de aanbestedende dienst : Algemene overheidsdiensten

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel : Herinrichting Amazonekwartier te Utrecht
Beschrijving : De Gemeente Utrecht wil met betrekking tot het project ‘Herinrichting Amazonekwartier te Utrecht‘ met één partij een Bouwteamovereenkomst sluiten voor de ontwerp- en bestekfase. Aan het eind van de Bouwteamfase is de intentie om een Aannemingsovereenkomst op basis van de UAV 2012 te sluiten Zie hiervoor de Aanmeldingsleidraad.
Identificatiecode van de procedure : 8a9182bc-d2bf-4c86-8df7-2354bba4b8b7
Interne identificatiecode : 2024-SB-235
Type procedure : Niet-openbaar
De procedure wordt versneld : neen
Rechtvaardiging voor de versnelde procedure :
Belangrijkste kenmerken van de procedure :

2.1.1 Doel

Aard van het contract : Werken
Belangrijkste classificatie ( cpv ): 45233120 Wegenbouwwerken
Aanvullende classificatie ( cpv ): 71320000 Technische ontwerpdiensten

2.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS) : Utrecht ( NL310 )
Land : Nederland
Aanvullende informatie : Utrecht

2.1.3 Waarde

Geraamde waarde exclusief btw : 7 000 000 Euro

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag :
Richtlijn 2014/24/EU

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel : LOT-0000

Titel : Herinrichting Amazonekwartier te Utrecht
Beschrijving : De Gemeente Utrecht wil met betrekking tot het project ‘Herinrichting Amazonekwartier te Utrecht‘ met één partij een Bouwteamovereenkomst sluiten voor de ontwerp- en bestekfase. Aan het eind van de Bouwteamfase is de intentie om een Aannemingsovereenkomst op basis van de UAV 2012 te sluiten. Zie hiervoor de Aanmeldingsleidraad.
Interne identificatiecode : 1

5.1.1 Doel

Aard van het contract : Werken
Belangrijkste classificatie ( cpv ): 45000000 Bouwwerkzaamheden
Aanvullende classificatie ( cpv ): 71320000 Technische ontwerpdiensten
Opties :
Beschrijving van de opties : Na afronding van het RAW-bestek start de Prijsvorming waarbij de Aannemer als enige wordt uitgenodigd voor het doen van een Prijsaanbieding op basis van het RAW-bestek. Deze Prijsaanbieding dient binnen het Taakstellend Budget Realisatiefase te liggen. Indien dit het geval is, krijgt de Aannemer de Realisatiefase opgedragen. Wanneer de Prijsaanbieding boven het Taakstellend Budget Realisatiefase ligt, treden Gemeente en Aannemer in overleg over de Prijsaanbieding. De Gemeente kan in dat geval ook besluiten om de Realisatiefase niet op te dragen aan de Aannemer, maar het RAW-bestek alsnog via een passende aanbestedingsprocedure in te kopen.

5.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS) : Utrecht ( NL310 )
Land : Nederland
Aanvullende informatie : Utrecht

5.1.3 Geraamde duur

Looptijd : 43 Maand

5.1.5 Waarde

Geraamde waarde exclusief btw : 7 000 000 Euro

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname : Deelname is niet voorbehouden.
De namen en beroepskwalificaties van het voor de uitvoering van de opdracht ingezette personeel moeten worden vermeld : Niet vereist
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja

5.1.7 Strategische aanbestedingen

Doel van strategische aanbestedingen : Geen strategische aanbesteding

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium :
Type : Kwaliteit
Naam : Kwaliteit
Beschrijving : Voor de kwaliteitscriteria zal bij de inschrijving om een schriftelijke uitwerking van de gunningscriteria wordt gevraagd. Deze gunningscriteria worden beoordeeld door een beoordelingsteam en hebben betrekking op: - Prijsbeheersing in Bouwteam- en Realisatiefase - Inrichting projectorganisatie en samenwerking - Aanpak circulariteit en zero emissie (materiaal en materieel) - Interview
Vaste waarde (totaal) : 70
Criterium :
Type : Prijs
Naam : Prijs
Beschrijving : Bij inschrijving wordt een inschrijvingsprijs voor het doorlopen van de Bouwteamfase (DO en Bestek) verlangd.
Vaste waarde (totaal) : 30
Beschrijving van de methode die moet worden gebruikt als de weging niet aan de hand van criteria kan worden uitgedrukt :
Rechtvaardiging voor het niet vermelden van de weging van de gunningscriteria :

5.1.11 Aanbestedingsstukken

Termijn voor verzoeken om aanvullende informatie : 22/11/2024 23:59 +01:00

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden van de procedure :
Vermoedelijke datum van verzending van de uitnodigingen tot inschrijving : 13/01/2025
Voorwaarden voor indiening :
Elektronische indiening : Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend : Nederlands
Elektronische catalogus : Niet toegestaan
Varianten : Niet toegestaan
Uiterste datum voor de ontvangst van verzoeken tot deelname : 09/12/2024 12:00 +01:00
Voorwaarden van het contract :
De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma’s voor maatwerkbedrijven : Neen
Elektronische facturering : Toegestaan
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing : neen
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling : neen
Informatie over de termijnen voor beroep : zie Aanmeldingleidraad

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst :
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem :
Geen dynamisch aankoopsysteem
Elektronische veiling : neen

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures : Gemeente Utrecht
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt : Gemeente Utrecht
Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures : Gemeente Utrecht
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt : Gemeente Utrecht

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam : Gemeente Utrecht
Registratienummer : 71663234
Postadres : Stadsplateau 1
Stad : UTRECHT
Postcode : 3521 AZ
Onderverdeling land (NUTS) : Utrecht ( NL310 )
Land : Nederland
Contactpunt : Martijn de Jong
Telefoon : +31 302860000
Andere contactpunten :
Officiële naam : Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming dienen te worden gedaan via www.tenderned.nl
Stad : Utrecht
Postcode : 3521 AZ
Onderverdeling land (NUTS) : Utrecht ( NL310 )
Land : Nederland
Andere contactpunten :
Officiële naam : Gemeente Utrecht
Stad : Utrecht
Postcode : 3521 AZ
Onderverdeling land (NUTS) : Utrecht ( NL310 )
Land : Nederland
Andere contactpunten :
Officiële naam : Rechtbank Midden-Nederland
Postadres : Postbus 16005
Stad : UTRECHT
Postcode : 3500 DA
Onderverdeling land (NUTS) : Utrecht ( NL310 )
Land : Nederland
Contactpunt : Rechtbank Midden-Nederland
Andere contactpunten :
Officiële naam : Financiën, Inkoop en Juridische Zaken
Postadres : Postbus 10080
Stad : UTRECHT
Postcode : 3505 AB
Onderverdeling land (NUTS) : Utrecht ( NL310 )
Land : Nederland
Contactpunt : Team Aanbesteden
Rollen van deze organisatie :
Koper
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt
Organisatie voor beroepsprocedures
Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging : e5e06842-d305-4020-845f-0294d6248d02 - 01
Type formulier : Mededinging
Type aankondiging : Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging : 31/10/2024 11:53 +01:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is : Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking

Publicatienummer aankondiging : 00668447-2024
Nummer uitgave PB S : 214/2024
Datum van bekendmaking : 04/11/2024