1.1 Acheteur
Nom officiel
:
CA du Puy en Velay
Extension et réorganisation des locaux de la DEA
Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les prestations sont réglées par des prix unitaires et forfaitaires. Le projet consiste en une extension et réorganisation des locaux de la DEA : - Extension des locaux de bureau : étage supplémentaire sur l'extension de 2019, prévue à cet effet : administratif …
CPV: 45262800 Building extension work, 45421130 Installation of doors and windows, 45410000 Plastering work, 45262321 Floor-screed works
1. Acheteur
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre
:
Extension et réorganisation des locaux de la DEA
Description
:
Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les prestations sont réglées par des prix unitaires et forfaitaires. Le projet consiste en une extension et réorganisation des locaux de la DEA : - Extension des locaux de bureau : étage supplémentaire sur l'extension de 2019, prévue à cet effet : administratif ; - Construction d'un bâtiment neuf : afin de séparer les agents d'exploitation pour des raisons sanitaires, … ; - Réorganisation et travaux dans les bâtiments existants : afin de créer entre autre une salle réfectoire, ... ; - Mise aux normes de l'ensemble et réhabilitation thermique de l'existant ; - Installation de panneaux photovoltaïques
Identifiant de la procédure
:
b63ebb2d-bedf-4952-844e-d8634b951a41
Identifiant interne
:
RG-A2024013
Type de procédure
:
Négociée sans mise en concurrence préalable
2.1.1 Objet
Nature du marché
:
Marché de travaux
Nomenclature principale
(
cpv
):
45262800
Travaux d'extension de bâtiments
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
45262800
Travaux d'extension de bâtiments
2.1.4 Informations générales
Base juridique
:
Directive 2014/24/UE
5. Lot
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0005
Titre
:
Menuiserie extérieure
Description
:
Menuiserie extérieure
Identifiant interne
:
05
5.1.1 Objet
Nature du marché
:
Marché de travaux
Nomenclature principale
(
cpv
):
45262800
Travaux d'extension de bâtiments
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
45421130
Poses de portes et de fenêtres
5.1.6 Informations générales
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
:
non
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique
:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours
:
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
:
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
TED eSender
:
Avenue-Web Systèmes
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0006
Titre
:
Plâtrerie et peinture
Description
:
Plâtrerie et peinture
Identifiant interne
:
06
5.1.1 Objet
Nature du marché
:
Marché de travaux
Nomenclature principale
(
cpv
):
45262800
Travaux d'extension de bâtiments
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
45410000
Travaux de plâtrerie
5.1.6 Informations générales
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
:
non
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique
:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours
:
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
:
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
TED eSender
:
Avenue-Web Systèmes
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0008
Titre
:
Chape, carrelage, sols souples, faïence
Description
:
Chape, carrelage, sols souples, faïence
Identifiant interne
:
08
5.1.1 Objet
Nature du marché
:
Marché de travaux
Nomenclature principale
(
cpv
):
45262800
Travaux d'extension de bâtiments
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
45262321
Travaux de chape
5.1.6 Informations générales
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
:
non
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique
:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours
:
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
:
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
TED eSender
:
Avenue-Web Systèmes
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis
:
1 105 982
Euro
Attribution directe
:
Justification de l’attribution directe
:
Marchés dont la valeur estimée est inférieure aux seuils applicables aux marchés publics
Autre justification
:
Marché à procédure adaptée
6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0005
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat
:
Nom officiel
:
MCC DIFFUSION
Offre
:
Identifiant de l’offre
:
MCC DIFFUSION
Identifiant du lot ou groupe de lots
:
LOT-0005
Valeur de l'offre
:
96 420,66
Euro
Sous-traitance
:
Pas encore connu
Informations relatives au marché
:
Identifiant du marché
:
A2024013_05
Titre
:
Menuiserie extérieure
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre
:
non
6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0006
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat
:
Nom officiel
:
BATI & DECO SARL
Offre
:
Identifiant de l’offre
:
BATI & DECO SARL
Identifiant du lot ou groupe de lots
:
LOT-0006
Valeur de l'offre
:
202 000
Euro
Sous-traitance
:
Pas encore connu
Informations relatives au marché
:
Identifiant du marché
:
A2024013_06
Titre
:
Plâtrerie et peinture
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre
:
non
6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0008
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat
:
Nom officiel
:
SARL SATIBAT CHAPE
Offre
:
Identifiant de l’offre
:
SARL SATIBAT CHAPE
Identifiant du lot ou groupe de lots
:
LOT-0008
Valeur de l'offre
:
98 826,4
Euro
Sous-traitance
:
Pas encore connu
Informations relatives au marché
:
Identifiant du marché
:
A2024013_08
Titre
:
Chape, carrelage, sols souples, faïence
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre
:
non
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel
:
Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement
:
DD622F64-DA2B-09ED-EEE53F3FEED2E50C
Ville
:
Seyssinet-Pariset
Code postal
:
38170
Subdivision pays (NUTS)
:
Isère
(
FRK24
)
Pays
:
France
Téléphone
:
+33480041260
Rôles de cette organisation
:
TED eSender
8.1 ORG-0002
Nom officiel
:
CA du Puy en Velay
Numéro d’enregistrement
:
58886
Adresse postale
:
16 place de la Libération
Ville
:
Le Puy-en-Velay
Code postal
:
43003
Subdivision pays (NUTS)
:
Haute-Loire
(
FRK13
)
Pays
:
France
Point de contact
:
Joubert Michel
Téléphone
:
0471043700
Rôles de cette organisation
:
Acheteur
8.1 ORG-0003
Nom officiel
:
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Numéro d’enregistrement
:
DD622F80-0209-A30B-969D3D1F38105993
Adresse postale
:
6 cours Sablon
Ville
:
Clermont-Ferrand
Code postal
:
63033
Subdivision pays (NUTS)
:
Puy-de-Dôme
(
FRK14
)
Pays
:
France
Téléphone
:
0473146100
Télécopieur
:
0473146122
Rôles de cette organisation
:
Organisation chargée des procédures de recours
8.1 ORG-0004
Nom officiel
:
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Numéro d’enregistrement
:
DD622F99-95CF-8615-F4E86783A14B9842
Adresse postale
:
6 cours Sablon
Ville
:
Clermont-Ferrand
Code postal
:
63033
Subdivision pays (NUTS)
:
Puy-de-Dôme
(
FRK14
)
Pays
:
France
Téléphone
:
0473146100
Télécopieur
:
0473146122
Rôles de cette organisation
:
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1 ORG-0005
Nom officiel
:
MCC DIFFUSION
Taille de l’opérateur économique
:
Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement
:
1466448-2-5-1
Adresse postale
:
Z.A. De Nolhac
Ville
:
Saint-Paulien
Code postal
:
43350
Subdivision pays (NUTS)
:
Haute-Loire
(
FRK13
)
Pays
:
France
Téléphone
:
04 71 00 48 86
Rôles de cette organisation
:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire
:
France
Lauréat de ces lots
:
LOT-0005
8.1 ORG-0006
Nom officiel
:
BATI & DECO SARL
Taille de l’opérateur économique
:
Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement
:
1466448-2-6-1
Adresse postale
:
Che De Farnier
Ville
:
Le Puy-En-Velay
Code postal
:
43000
Subdivision pays (NUTS)
:
Haute-Loire
(
FRK13
)
Pays
:
France
Téléphone
:
04 71 05 05 04
Rôles de cette organisation
:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire
:
France
Lauréat de ces lots
:
LOT-0006
8.1 ORG-0007
Nom officiel
:
SARL SATIBAT CHAPE
Taille de l’opérateur économique
:
Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement
:
1466448-2-8-1
Adresse postale
:
Zone D Activite De Chavanon Ii
Ville
:
Monistrol-Sur-Loire
Code postal
:
43120
Subdivision pays (NUTS)
:
Haute-Loire
(
FRK13
)
Pays
:
France
Téléphone
:
0471611603
Rôles de cette organisation
:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire
:
France
Lauréat de ces lots
:
LOT-0008
11. Informations relatives à l’avis
11.1 Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis
:
ff0a2bc3-5208-4953-8171-69f90f842059
-
01
Type de formulaire
:
Notification préalable d’attribution directe
Type d’avis
:
Avis en cas de transparence ex ante volontaire
Date d’envoi de l’avis
:
21/10/2024
17:40 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible
:
français
11.2 Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis
:
00642558-2024
Numéro de publication au JO S
:
207/2024
Date de publication
:
23/10/2024