Construction du groupe scolaire Croix d'Argent de 17 Classes - Rue Colucci - Quartier Croix d'Argent - Montpellier

Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires. Les montants estimatifs sont indicatifs et comprennent les prestations similaires envisagées. Le quartier Croix d'Argent se situe au Sud de la ville de Montpellier. Il fait partie des quartiers connaissant une croissance démographique considérable. Il …

CPV: 45214210 Primary school construction work, 45214200 Construction work for school buildings, 45262311 Concrete carcassing work, 45261420 Waterproofing work, 45421150 Non-metal joinery installation work, 44316500 Smiths' wares, 45421141 Installation of partitioning, 45421000 Joinery work, 45311200 Electrical fitting work, 45331000 Heating, ventilation and air-conditioning installation work, 45432111 Laying work of flexible floor coverings, 45442100 Painting work, 45313100 Lift installation work, 45452000 Exterior cleaning work for buildings, 45112710 Landscaping work for green areas, 45261215 Solar panel roof-covering work
Deadline:
Dec. 19, 2024, noon
Deadline type:
Submitting a bid
Place of execution:
Construction du groupe scolaire Croix d'Argent de 17 Classes - Rue Colucci - Quartier Croix d'Argent - Montpellier
Awarding body:
Ville De Montpellier
Award number:
V4D0046PI

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Ville De Montpellier
Forme juridique de l’acheteur : Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Construction du groupe scolaire Croix d'Argent de 17 Classes - Rue Colucci - Quartier Croix d'Argent - Montpellier
Description : Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires. Les montants estimatifs sont indicatifs et comprennent les prestations similaires envisagées. Le quartier Croix d'Argent se situe au Sud de la ville de Montpellier. Il fait partie des quartiers connaissant une croissance démographique considérable. Il s'agit d'un quartier en mutation, s'étant majoritairement développé il y a à peine plus de 30 ans. Le groupe scolaire de 17 classes du quartier Croix d'Argent accueillera 447 élèves. Son accès se fera via une voirie destinée aux piétons et aux cyclistes, seuls les pompiers, les véhicules d'entretiens et les livraisons et le ramassage des poubelles pourront emprunter cette voirie qui cercle le bâtiment. Le bâtiment réunit 5 classes de 30 enfants pour l'école maternelle en rdc, et 12 classes de 27 enfants pour l'école élémentaire en étage. L'ensemble déploie une surface de plancher de 3 762 m² environ sur deux niveaux. Ce bâtiment répond à la réglementation RE2020. La simplicité géométrique du bâtiment efficace en maintenance, économise les linéaires de circulation, la poésie du lieu se déclinera dans les différents paysages des cours arborées. Le rez-de-chaussée sera traité comme un socle en pierre de Vers, les isolants thermiques ont été choisis pour gérer le bilan carbone et favoriser les circuits courts. Ce socle minéral résiste aux effractions tout en préservant le confort thermique d'été grâce à l'inertie de pierre en refend. Le plancher mixte permet de respecter le niveau l'acoustique réglementaire et conjugue le bois, matériau avec un faible impact carbone et limite l'emploi du béton plus consommateur en énergie. L'étage sera traité en bois de la structure au parement en privilégiant l'isolation naturelle en paille. Ce choix privilégie le circuit court, le faible impact carbone et la contrainte d'un chantier propre. Afin de respecter le confort thermique d'été, le plus grand nombre d'éléments passifs sont déclinés pour gérer l'apport solaire comme les brise-soleil fixes, composés suivant leur orientation, les casquettes, les cheminées de free-cooling avec des prises d'air judicieusement placées dans les éléments vitrés, les brasseurs d'air calepinés,et des masques végétaux plantés suivant la course solaire. Le chauffage et la climatisation sera gérée par zone pour optimiser la gestion des températures. Le groupe scolaire sera alimenté par géothermie. Les toits seront tapissés de panneaux photovoltaïques pour respecter les contraintes environnementales. A l'est, le parvis protégé des éléments amène enfants et parents dans un hall où deux circuits distincts séparent les enfants de la maternelle en rez-de-chaussée, des enfants de l'élémentaire à l'étage. - En rez de chaussée : - Hall, accueil et administration - Salle d'activité - Ecole maternelle - Cour maternelle - Office et salles de restauration - Vestiaires du personnel - Locaux techniques La zone de l'administration jouxte de hall pour permettre un accueil facilité pour les parents. La salle d'activité abrite à l'occasion des élections ou autres événements, elle dispose donc d'une entrée spécifique. Les salles de classes, de repos ainsi que les sanitaires de l'école maternelles bordent au Nord et au Sud la cour de récréation, protégée ainsi des vents et intrus, avec un accès direct au restaurant scolaire. La façade Ouest accueille les entrées du personnels et les locaux de logistiques nécessaires au fonctionnement du groupe scolaire comme les vestiaires, les cuisines et les locaux techniques comme la chaufferie bois. - En étage : - Ecole élémentaire - Salle des professeurs - Cour élémentaire Les classes seront superposées pour respecter une maintenance simplifiée et minimiser les risques de fuites d'eau. Le dimensionnement du toit est calculé pour accepter un étage supplémentaire et anticiper une évolution future. Le présent marché est soumis au calendrier scolaire. Livraison suivant planning et ouverture du groupe scolaire à la rentrée 2027
Identifiant de la procédure : 59777613-9d83-4b39-bc0f-f93500703273
Identifiant interne : V4D0046PI
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non
Justification de la procédure accélérée :
Principales caractéristiques de la procédure :

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45214210 Travaux de construction d'écoles primaires
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45214200 Travaux de construction de bâtiments scolaires

2.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : rue Colucci (quartier Croix d'Argent)
Ville : Montpellier
Code postal : 34000
Subdivision pays (NUTS) : Hérault ( FRJ13 )
Pays : France

2.1.3 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 14 000 000 Euro

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : Le délai global d'exécution est estimé à 27 mois dont 4 mois de préparation pour la livraison suivant planning et ouverture du groupe scolaire à la rentrée 2027. Le délai d'exécution propre à chaque lot est indiqué dans le calendrier détaillé d'exécution. L'exécution du marché débute à compter de la date fixée par ordre de service avec le lot 01 et les autres lots s'inscrivent dans le calendrier prévisionnel d'exécution fourni. L'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. Le dossier de consultation des entreprises est disponible gratuitement à l'adresse électronique suivante : https://marchespublics.montpellier3m.fr. L'Identification des candidats téléchargeant un dossier de consultation n'est plus obligatoire. Toutefois, afin d'être en mesure de leur transmettre automatiquement, en cours de procédure, toute modification du Dce et information complémentaire utile, les candidats sont fortement invités à s'identifier. A défaut, il leur appartiendra de récupérer ces informations par leurs propres moyens Aucune demande d'envoi du dossier sur support physique électronique n'est autorisée. - la candidature est présentée soit sous la forme des formulaires Dc1 et Dc2 (disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr.) , soit sous la forme d'un Document Unique de Marché Européen (Dume). - la transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation. La date de début indiquée au point 5.1.3 - Durée estimée est prévisionnelle et non contractuelle. Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie de 5,0 %, qui peut être remplacée par une garantie à première demande. Garantie à première demande couvrant 100,0 % du montant de l'avance. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : prestations réglées par un prix global forfaitaire Prix révisables mensuellement. Avance de 20,0 % accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 30 jours. Modalités de financement des prestations : Les prestations sont financées sur ressources propres, budget de la Ville de Montpellier. Une visite sur site est préconisée. Les modalités d'organisation de la visite sont disponibles dans le règlement de la consultation. Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (Cja), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du Cja, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. Recours contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du Cja, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme
Base juridique :
Directive 2014/24/UE

2.1.6 Motifs d’exclusion

Motifs d’exclusion purement nationaux : « Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, ne doit pas entrer dans l’un des cas d’exclusion de la procédure de passation prévus par le code de la commande publique.

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Gros oeuvre - Pierre massive - Structure et Bardage Bois - Isolation Paille
Description : Gros oeuvre - Pierre massive - Structure et Bardage Bois - Isolation Paille
Identifiant interne : 01

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45214210 Travaux de construction d'écoles primaires
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45262311 Travaux de gros œuvre en béton
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45214200 Travaux de construction de bâtiments scolaires
Options :
Description des options : Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : rue Colucci (quartier Croix d'Argent)
Ville : Montpellier
Code postal : 34000
Subdivision pays (NUTS) : Hérault ( FRJ13 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 02/06/2025
Durée : 27 Mois

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 5 700 000 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : 27 mois de travaux dont 4 mois de préparation

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre
Objectif social promu : Autre

5.1.9 Critères de sélection

Critère :
Type : Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Description : Lettre de candidature et Désignation du mandataire par ses cotraitants (Dc1)
Critère :
Type : Capacité économique et financière
Description : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global réalisé au cours du dernier exercice disponible en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ce chiffre d'affaire sont disponibles
Critère :
Type : Capacité technique et professionnelle
Description : Une liste ou des attestations de bonne exécution des travaux exécutés au cours des cinq dernières années indiquant le montant, la date et le lieu d'exécution. Certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats pour les lots suivants : Lot 1 : Gros oeuvre - Pierre massive - Structure et Bardage Bois - Isolation Paille Qualibat 1233 (réalisation de pieux) Qualibat 2113 (maçonnerie et ouvrages en béton armé - technicité supérieure) Qualibat 2313 (fourniture et pose de charpente traditionnelle et structure bois - technicité supérieure Qualibat 3813 (parois en bardage complexes - technicité supérieure) Lot 2 : Etanchéité Qualibat 3222 Lot 3 : Menuiseries Extérieures - Occultations - Brises soleil Qualibat 3522 - 3552 Lot 4 : Serrurerie Qualibat 4412 - 4382 Lot 5 : Doublage - Cloisons - Faux-Plafonds Qualibat 4132 - 7122 - 7132 -7213 Lot 6 : Menuiseries Intérieures - Mobilier Qualibat 4312 et 4322 Lot 7 : Electricité - Courants Forts et Faibles Qualifelect Mgti pour les courants forts Qualifelect Cfmgti2 et Cfmgti3 pour les courants faibles Lot 8 : Chauffage - Rafraichissement - Ventilation -Plomberie - Sanitaire Qualibat 5112, 5232, 5252, 5312, 5511 Lot 9 : Revêtements de Sols Souples - Sols Durs - Faïence Qualibat 6232 Lot 10 : Peinture Qualibat 6111 Lot 13 : Vrd - Espaces Verts Qualibat 1311 : Terrassements / Fouilles Qualibat 1321 : Canalisations Qualibat 1331 : Clôtures Qualibat 1341 : Chaussée / Trottoirs / Voirie Qualibat 1352 : Espaces Verts Qualibat 1361 : Arrosage Lot 14 : Générateur Photovoltaïque Qualibat 5911 Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine

5.1.11 Documents de marché

Canal de communication ad hoc :
Nom : AW Solutions

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 19/12/2024 12:00 +01:00
Date limite de validité de l’offre : 6 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 19/12/2024 14:00 +01:00
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Conditions relatives à l’exécution du contrat : L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables dans les conditions du CCAP. Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur. La consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social et environnemental détaillées au cahier des charges. Ressources propres, budget de la ville
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Montpellier
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Montpellier
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

Titre : Etanchéité
Description : Etanchéité<br/>
Identifiant interne : 02

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45214210 Travaux de construction d'écoles primaires
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45261420 Travaux d'étanchéification
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45214200 Travaux de construction de bâtiments scolaires
Options :
Description des options : Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : rue Colucci (quartier Croix d'Argent)
Ville : Montpellier
Code postal : 34000
Subdivision pays (NUTS) : Hérault ( FRJ13 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 02/06/2025
Durée : 27 Mois

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 400 000 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : 27 mois de travaux dont 4 mois de préparation

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre
Objectif social promu : Autre

5.1.9 Critères de sélection

Critère :
Type : Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Description : Lettre de candidature et Désignation du mandataire par ses cotraitants (Dc1)
Critère :
Type : Capacité économique et financière
Description : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global réalisé au cours du dernier exercice disponible en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ce chiffre d'affaire sont disponibles
Critère :
Type : Capacité technique et professionnelle
Description : Une liste ou des attestations de bonne exécution des travaux exécutés au cours des cinq dernières années indiquant le montant, la date et le lieu d'exécution. Certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats pour les lots suivants : Lot 1 : Gros oeuvre - Pierre massive - Structure et Bardage Bois - Isolation Paille Qualibat 1233 (réalisation de pieux) Qualibat 2113 (maçonnerie et ouvrages en béton armé - technicité supérieure) Qualibat 2313 (fourniture et pose de charpente traditionnelle et structure bois - technicité supérieure Qualibat 3813 (parois en bardage complexes - technicité supérieure) Lot 2 : Etanchéité Qualibat 3222 Lot 3 : Menuiseries Extérieures - Occultations - Brises soleil Qualibat 3522 - 3552 Lot 4 : Serrurerie Qualibat 4412 - 4382 Lot 5 : Doublage - Cloisons - Faux-Plafonds Qualibat 4132 - 7122 - 7132 -7213 Lot 6 : Menuiseries Intérieures - Mobilier Qualibat 4312 et 4322 Lot 7 : Electricité - Courants Forts et Faibles Qualifelect Mgti pour les courants forts Qualifelect Cfmgti2 et Cfmgti3 pour les courants faibles Lot 8 : Chauffage - Rafraichissement - Ventilation -Plomberie - Sanitaire Qualibat 5112, 5232, 5252, 5312, 5511 Lot 9 : Revêtements de Sols Souples - Sols Durs - Faïence Qualibat 6232 Lot 10 : Peinture Qualibat 6111 Lot 13 : Vrd - Espaces Verts Qualibat 1311 : Terrassements / Fouilles Qualibat 1321 : Canalisations Qualibat 1331 : Clôtures Qualibat 1341 : Chaussée / Trottoirs / Voirie Qualibat 1352 : Espaces Verts Qualibat 1361 : Arrosage Lot 14 : Générateur Photovoltaïque Qualibat 5911 Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine

5.1.11 Documents de marché

Canal de communication ad hoc :
Nom : AW Solutions

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 19/12/2024 12:00 +01:00
Date limite de validité de l’offre : 6 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 19/12/2024 14:00 +01:00
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Conditions relatives à l’exécution du contrat : L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables dans les conditions du CCAP. Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur. La consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social et environnemental détaillées au cahier des charges. Ressources propres, budget de la ville
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Montpellier
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Montpellier
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0003

Titre : Menuiseries Extérieures - Occultations - Brises soleil
Description : Menuiseries Extérieures - Occultations - Brises soleil<br/>
Identifiant interne : 03

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45214210 Travaux de construction d'écoles primaires
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421150 Travaux d'installation de menuiseries non métalliques
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45214200 Travaux de construction de bâtiments scolaires
Options :
Description des options : Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : rue Colucci (quartier Croix d'Argent)
Ville : Montpellier
Code postal : 34000
Subdivision pays (NUTS) : Hérault ( FRJ13 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 02/06/2025
Durée : 27 Mois

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 1 800 000 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : 27 mois de travaux dont 4 mois de préparation

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre
Objectif social promu : Autre

5.1.9 Critères de sélection

Critère :
Type : Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Description : Lettre de candidature et Désignation du mandataire par ses cotraitants (Dc1)
Critère :
Type : Capacité économique et financière
Description : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global réalisé au cours du dernier exercice disponible en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ce chiffre d'affaire sont disponibles
Critère :
Type : Capacité technique et professionnelle
Description : Une liste ou des attestations de bonne exécution des travaux exécutés au cours des cinq dernières années indiquant le montant, la date et le lieu d'exécution. Certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats pour les lots suivants : Lot 1 : Gros oeuvre - Pierre massive - Structure et Bardage Bois - Isolation Paille Qualibat 1233 (réalisation de pieux) Qualibat 2113 (maçonnerie et ouvrages en béton armé - technicité supérieure) Qualibat 2313 (fourniture et pose de charpente traditionnelle et structure bois - technicité supérieure Qualibat 3813 (parois en bardage complexes - technicité supérieure) Lot 2 : Etanchéité Qualibat 3222 Lot 3 : Menuiseries Extérieures - Occultations - Brises soleil Qualibat 3522 - 3552 Lot 4 : Serrurerie Qualibat 4412 - 4382 Lot 5 : Doublage - Cloisons - Faux-Plafonds Qualibat 4132 - 7122 - 7132 -7213 Lot 6 : Menuiseries Intérieures - Mobilier Qualibat 4312 et 4322 Lot 7 : Electricité - Courants Forts et Faibles Qualifelect Mgti pour les courants forts Qualifelect Cfmgti2 et Cfmgti3 pour les courants faibles Lot 8 : Chauffage - Rafraichissement - Ventilation -Plomberie - Sanitaire Qualibat 5112, 5232, 5252, 5312, 5511 Lot 9 : Revêtements de Sols Souples - Sols Durs - Faïence Qualibat 6232 Lot 10 : Peinture Qualibat 6111 Lot 13 : Vrd - Espaces Verts Qualibat 1311 : Terrassements / Fouilles Qualibat 1321 : Canalisations Qualibat 1331 : Clôtures Qualibat 1341 : Chaussée / Trottoirs / Voirie Qualibat 1352 : Espaces Verts Qualibat 1361 : Arrosage Lot 14 : Générateur Photovoltaïque Qualibat 5911 Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine

5.1.11 Documents de marché

Canal de communication ad hoc :
Nom : AW Solutions

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 19/12/2024 12:00 +01:00
Date limite de validité de l’offre : 6 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 19/12/2024 14:00 +01:00
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Conditions relatives à l’exécution du contrat : L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables dans les conditions du CCAP. Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur. La consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social et environnemental détaillées au cahier des charges. Ressources propres, budget de la ville
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Montpellier
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Montpellier
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0004

Titre : Serrurerie
Description : Serrurerie<br/>
Identifiant interne : 04

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45214210 Travaux de construction d'écoles primaires
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 44316500 Serrurerie
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45214200 Travaux de construction de bâtiments scolaires
Options :
Description des options : Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : rue Colucci (quartier Croix d'Argent)
Ville : Montpellier
Code postal : 34000
Subdivision pays (NUTS) : Hérault ( FRJ13 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 02/06/2025
Durée : 27 Mois

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 160 000 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : 27 mois de travaux dont 4 mois de préparation

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre
Objectif social promu : Autre

5.1.9 Critères de sélection

Critère :
Type : Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Description : Lettre de candidature et Désignation du mandataire par ses cotraitants (Dc1)
Critère :
Type : Capacité économique et financière
Description : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global réalisé au cours du dernier exercice disponible en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ce chiffre d'affaire sont disponibles
Critère :
Type : Capacité technique et professionnelle
Description : Une liste ou des attestations de bonne exécution des travaux exécutés au cours des cinq dernières années indiquant le montant, la date et le lieu d'exécution. Certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats pour les lots suivants : Lot 1 : Gros oeuvre - Pierre massive - Structure et Bardage Bois - Isolation Paille Qualibat 1233 (réalisation de pieux) Qualibat 2113 (maçonnerie et ouvrages en béton armé - technicité supérieure) Qualibat 2313 (fourniture et pose de charpente traditionnelle et structure bois - technicité supérieure Qualibat 3813 (parois en bardage complexes - technicité supérieure) Lot 2 : Etanchéité Qualibat 3222 Lot 3 : Menuiseries Extérieures - Occultations - Brises soleil Qualibat 3522 - 3552 Lot 4 : Serrurerie Qualibat 4412 - 4382 Lot 5 : Doublage - Cloisons - Faux-Plafonds Qualibat 4132 - 7122 - 7132 -7213 Lot 6 : Menuiseries Intérieures - Mobilier Qualibat 4312 et 4322 Lot 7 : Electricité - Courants Forts et Faibles Qualifelect Mgti pour les courants forts Qualifelect Cfmgti2 et Cfmgti3 pour les courants faibles Lot 8 : Chauffage - Rafraichissement - Ventilation -Plomberie - Sanitaire Qualibat 5112, 5232, 5252, 5312, 5511 Lot 9 : Revêtements de Sols Souples - Sols Durs - Faïence Qualibat 6232 Lot 10 : Peinture Qualibat 6111 Lot 13 : Vrd - Espaces Verts Qualibat 1311 : Terrassements / Fouilles Qualibat 1321 : Canalisations Qualibat 1331 : Clôtures Qualibat 1341 : Chaussée / Trottoirs / Voirie Qualibat 1352 : Espaces Verts Qualibat 1361 : Arrosage Lot 14 : Générateur Photovoltaïque Qualibat 5911 Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine

5.1.11 Documents de marché

Canal de communication ad hoc :
Nom : AW Solutions

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 19/12/2024 12:00 +01:00
Date limite de validité de l’offre : 6 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 19/12/2024 14:00 +01:00
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Conditions relatives à l’exécution du contrat : L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables dans les conditions du CCAP. Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur. La consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social et environnemental détaillées au cahier des charges. Ressources propres, budget de la ville
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Montpellier
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Montpellier
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0005

Titre : Doublage - Cloisons - Faux-Plafonds
Description : Doublage - Cloisons - Faux-Plafonds<br/>
Identifiant interne : 05

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45214210 Travaux de construction d'écoles primaires
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421141 Travaux de cloisonnement
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45214200 Travaux de construction de bâtiments scolaires
Options :
Description des options : Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : rue Colucci (quartier Croix d'Argent)
Ville : Montpellier
Code postal : 34000
Subdivision pays (NUTS) : Hérault ( FRJ13 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 02/06/2025
Durée : 27 Mois

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 1 000 000 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : 27 mois de travaux dont 4 mois de préparation

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre
Objectif social promu : Autre

5.1.9 Critères de sélection

Critère :
Type : Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Description : Lettre de candidature et Désignation du mandataire par ses cotraitants (Dc1)
Critère :
Type : Capacité économique et financière
Description : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global réalisé au cours du dernier exercice disponible en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ce chiffre d'affaire sont disponibles
Critère :
Type : Capacité technique et professionnelle
Description : Une liste ou des attestations de bonne exécution des travaux exécutés au cours des cinq dernières années indiquant le montant, la date et le lieu d'exécution. Certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats pour les lots suivants : Lot 1 : Gros oeuvre - Pierre massive - Structure et Bardage Bois - Isolation Paille Qualibat 1233 (réalisation de pieux) Qualibat 2113 (maçonnerie et ouvrages en béton armé - technicité supérieure) Qualibat 2313 (fourniture et pose de charpente traditionnelle et structure bois - technicité supérieure Qualibat 3813 (parois en bardage complexes - technicité supérieure) Lot 2 : Etanchéité Qualibat 3222 Lot 3 : Menuiseries Extérieures - Occultations - Brises soleil Qualibat 3522 - 3552 Lot 4 : Serrurerie Qualibat 4412 - 4382 Lot 5 : Doublage - Cloisons - Faux-Plafonds Qualibat 4132 - 7122 - 7132 -7213 Lot 6 : Menuiseries Intérieures - Mobilier Qualibat 4312 et 4322 Lot 7 : Electricité - Courants Forts et Faibles Qualifelect Mgti pour les courants forts Qualifelect Cfmgti2 et Cfmgti3 pour les courants faibles Lot 8 : Chauffage - Rafraichissement - Ventilation -Plomberie - Sanitaire Qualibat 5112, 5232, 5252, 5312, 5511 Lot 9 : Revêtements de Sols Souples - Sols Durs - Faïence Qualibat 6232 Lot 10 : Peinture Qualibat 6111 Lot 13 : Vrd - Espaces Verts Qualibat 1311 : Terrassements / Fouilles Qualibat 1321 : Canalisations Qualibat 1331 : Clôtures Qualibat 1341 : Chaussée / Trottoirs / Voirie Qualibat 1352 : Espaces Verts Qualibat 1361 : Arrosage Lot 14 : Générateur Photovoltaïque Qualibat 5911 Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine

5.1.11 Documents de marché

Canal de communication ad hoc :
Nom : AW Solutions

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 19/12/2024 12:00 +01:00
Date limite de validité de l’offre : 6 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 19/12/2024 14:00 +01:00
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Conditions relatives à l’exécution du contrat : L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables dans les conditions du CCAP. Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur. La consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social et environnemental détaillées au cahier des charges. Ressources propres, budget de la ville
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Montpellier
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Montpellier
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0006

Titre : Menuiseries Intérieures - Mobilier
Description : Menuiseries Intérieures - Mobilier<br/>
Identifiant interne : 06

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45214210 Travaux de construction d'écoles primaires
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421000 Travaux de menuiserie
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45214200 Travaux de construction de bâtiments scolaires
Options :
Description des options : Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : rue Colucci (quartier Croix d'Argent)
Ville : Montpellier
Code postal : 34000
Subdivision pays (NUTS) : Hérault ( FRJ13 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 02/06/2025
Durée : 27 Mois

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 1 200 000 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : 27 mois de travaux dont 4 mois de préparation

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre
Objectif social promu : Autre

5.1.9 Critères de sélection

Critère :
Type : Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Description : Lettre de candidature et Désignation du mandataire par ses cotraitants (Dc1)
Critère :
Type : Capacité économique et financière
Description : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global réalisé au cours du dernier exercice disponible en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ce chiffre d'affaire sont disponibles
Critère :
Type : Capacité technique et professionnelle
Description : Une liste ou des attestations de bonne exécution des travaux exécutés au cours des cinq dernières années indiquant le montant, la date et le lieu d'exécution. Certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats pour les lots suivants : Lot 1 : Gros oeuvre - Pierre massive - Structure et Bardage Bois - Isolation Paille Qualibat 1233 (réalisation de pieux) Qualibat 2113 (maçonnerie et ouvrages en béton armé - technicité supérieure) Qualibat 2313 (fourniture et pose de charpente traditionnelle et structure bois - technicité supérieure Qualibat 3813 (parois en bardage complexes - technicité supérieure) Lot 2 : Etanchéité Qualibat 3222 Lot 3 : Menuiseries Extérieures - Occultations - Brises soleil Qualibat 3522 - 3552 Lot 4 : Serrurerie Qualibat 4412 - 4382 Lot 5 : Doublage - Cloisons - Faux-Plafonds Qualibat 4132 - 7122 - 7132 -7213 Lot 6 : Menuiseries Intérieures - Mobilier Qualibat 4312 et 4322 Lot 7 : Electricité - Courants Forts et Faibles Qualifelect Mgti pour les courants forts Qualifelect Cfmgti2 et Cfmgti3 pour les courants faibles Lot 8 : Chauffage - Rafraichissement - Ventilation -Plomberie - Sanitaire Qualibat 5112, 5232, 5252, 5312, 5511 Lot 9 : Revêtements de Sols Souples - Sols Durs - Faïence Qualibat 6232 Lot 10 : Peinture Qualibat 6111 Lot 13 : Vrd - Espaces Verts Qualibat 1311 : Terrassements / Fouilles Qualibat 1321 : Canalisations Qualibat 1331 : Clôtures Qualibat 1341 : Chaussée / Trottoirs / Voirie Qualibat 1352 : Espaces Verts Qualibat 1361 : Arrosage Lot 14 : Générateur Photovoltaïque Qualibat 5911 Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine

5.1.11 Documents de marché

Canal de communication ad hoc :
Nom : AW Solutions

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 19/12/2024 12:00 +01:00
Date limite de validité de l’offre : 6 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 19/12/2024 14:00 +01:00
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Conditions relatives à l’exécution du contrat : L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables dans les conditions du CCAP. Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur. La consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social et environnemental détaillées au cahier des charges. Ressources propres, budget de la ville
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Montpellier
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Montpellier
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0007

Titre : Electricité - Courants Forts et Faibles
Description : Electricité - Courants Forts et Faibles<br/>
Identifiant interne : 07

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45214210 Travaux de construction d'écoles primaires
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45311200 Travaux d'installations électriques
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45214200 Travaux de construction de bâtiments scolaires
Options :
Description des options : Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : rue Colucci (quartier Croix d'Argent)
Ville : Montpellier
Code postal : 34000
Subdivision pays (NUTS) : Hérault ( FRJ13 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 02/06/2025
Durée : 27 Mois

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 600 000 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : 27 mois de travaux dont 4 mois de préparation

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre
Objectif social promu : Autre

5.1.9 Critères de sélection

Critère :
Type : Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Description : Lettre de candidature et Désignation du mandataire par ses cotraitants (Dc1)
Critère :
Type : Capacité économique et financière
Description : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global réalisé au cours du dernier exercice disponible en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ce chiffre d'affaire sont disponibles
Critère :
Type : Capacité technique et professionnelle
Description : Une liste ou des attestations de bonne exécution des travaux exécutés au cours des cinq dernières années indiquant le montant, la date et le lieu d'exécution. Certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats pour les lots suivants : Lot 1 : Gros oeuvre - Pierre massive - Structure et Bardage Bois - Isolation Paille Qualibat 1233 (réalisation de pieux) Qualibat 2113 (maçonnerie et ouvrages en béton armé - technicité supérieure) Qualibat 2313 (fourniture et pose de charpente traditionnelle et structure bois - technicité supérieure Qualibat 3813 (parois en bardage complexes - technicité supérieure) Lot 2 : Etanchéité Qualibat 3222 Lot 3 : Menuiseries Extérieures - Occultations - Brises soleil Qualibat 3522 - 3552 Lot 4 : Serrurerie Qualibat 4412 - 4382 Lot 5 : Doublage - Cloisons - Faux-Plafonds Qualibat 4132 - 7122 - 7132 -7213 Lot 6 : Menuiseries Intérieures - Mobilier Qualibat 4312 et 4322 Lot 7 : Electricité - Courants Forts et Faibles Qualifelect Mgti pour les courants forts Qualifelect Cfmgti2 et Cfmgti3 pour les courants faibles Lot 8 : Chauffage - Rafraichissement - Ventilation -Plomberie - Sanitaire Qualibat 5112, 5232, 5252, 5312, 5511 Lot 9 : Revêtements de Sols Souples - Sols Durs - Faïence Qualibat 6232 Lot 10 : Peinture Qualibat 6111 Lot 13 : Vrd - Espaces Verts Qualibat 1311 : Terrassements / Fouilles Qualibat 1321 : Canalisations Qualibat 1331 : Clôtures Qualibat 1341 : Chaussée / Trottoirs / Voirie Qualibat 1352 : Espaces Verts Qualibat 1361 : Arrosage Lot 14 : Générateur Photovoltaïque Qualibat 5911 Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine

5.1.11 Documents de marché

Canal de communication ad hoc :
Nom : AW Solutions

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 19/12/2024 12:00 +01:00
Date limite de validité de l’offre : 6 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 19/12/2024 14:00 +01:00
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Conditions relatives à l’exécution du contrat : L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables dans les conditions du CCAP. Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur. La consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social et environnemental détaillées au cahier des charges. Ressources propres, budget de la ville
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Montpellier
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Montpellier
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0008

Titre : Chauffage - Rafraichissement - Ventilation -Plomberie - Sanitaire
Description : Chauffage - Rafraichissement - Ventilation -Plomberie - Sanitaire <br/>
Identifiant interne : 08

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45214210 Travaux de construction d'écoles primaires
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45214200 Travaux de construction de bâtiments scolaires
Options :
Description des options : Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : rue Colucci (quartier Croix d'Argent)
Ville : Montpellier
Code postal : 34000
Subdivision pays (NUTS) : Hérault ( FRJ13 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 02/06/2025
Durée : 27 Mois

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 2 000 000 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : 27 mois de travaux dont 4 mois de préparation

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre
Objectif social promu : Autre

5.1.9 Critères de sélection

Critère :
Type : Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Description : Lettre de candidature et Désignation du mandataire par ses cotraitants (Dc1)
Critère :
Type : Capacité économique et financière
Description : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global réalisé au cours du dernier exercice disponible en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ce chiffre d'affaire sont disponibles
Critère :
Type : Capacité technique et professionnelle
Description : Une liste ou des attestations de bonne exécution des travaux exécutés au cours des cinq dernières années indiquant le montant, la date et le lieu d'exécution. Certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats pour les lots suivants : Lot 1 : Gros oeuvre - Pierre massive - Structure et Bardage Bois - Isolation Paille Qualibat 1233 (réalisation de pieux) Qualibat 2113 (maçonnerie et ouvrages en béton armé - technicité supérieure) Qualibat 2313 (fourniture et pose de charpente traditionnelle et structure bois - technicité supérieure Qualibat 3813 (parois en bardage complexes - technicité supérieure) Lot 2 : Etanchéité Qualibat 3222 Lot 3 : Menuiseries Extérieures - Occultations - Brises soleil Qualibat 3522 - 3552 Lot 4 : Serrurerie Qualibat 4412 - 4382 Lot 5 : Doublage - Cloisons - Faux-Plafonds Qualibat 4132 - 7122 - 7132 -7213 Lot 6 : Menuiseries Intérieures - Mobilier Qualibat 4312 et 4322 Lot 7 : Electricité - Courants Forts et Faibles Qualifelect Mgti pour les courants forts Qualifelect Cfmgti2 et Cfmgti3 pour les courants faibles Lot 8 : Chauffage - Rafraichissement - Ventilation -Plomberie - Sanitaire Qualibat 5112, 5232, 5252, 5312, 5511 Lot 9 : Revêtements de Sols Souples - Sols Durs - Faïence Qualibat 6232 Lot 10 : Peinture Qualibat 6111 Lot 13 : Vrd - Espaces Verts Qualibat 1311 : Terrassements / Fouilles Qualibat 1321 : Canalisations Qualibat 1331 : Clôtures Qualibat 1341 : Chaussée / Trottoirs / Voirie Qualibat 1352 : Espaces Verts Qualibat 1361 : Arrosage Lot 14 : Générateur Photovoltaïque Qualibat 5911 Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine

5.1.11 Documents de marché

Canal de communication ad hoc :
Nom : AW Solutions

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 19/12/2024 12:00 +01:00
Date limite de validité de l’offre : 6 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 19/12/2024 14:00 +01:00
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Conditions relatives à l’exécution du contrat : L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables dans les conditions du CCAP. Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur. La consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social et environnemental détaillées au cahier des charges. Ressources propres, budget de la ville
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Montpellier
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Montpellier
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0009

Titre : Revêtements de Sols Souples - Sols Durs - Faïence
Description : Revêtements de Sols Souples - Sols Durs - Faïence<br/>
Identifiant interne : 09

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45214210 Travaux de construction d'écoles primaires
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45432111 Travaux de pose de revêtements de sols souples
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45214200 Travaux de construction de bâtiments scolaires
Options :
Description des options : Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : rue Colucci (quartier Croix d'Argent)
Ville : Montpellier
Code postal : 34000
Subdivision pays (NUTS) : Hérault ( FRJ13 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 02/06/2025
Durée : 27 Mois

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 460 000 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : 27 mois de travaux dont 4 mois de préparation

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre
Objectif social promu : Autre

5.1.9 Critères de sélection

Critère :
Type : Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Description : Lettre de candidature et Désignation du mandataire par ses cotraitants (Dc1)
Critère :
Type : Capacité économique et financière
Description : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global réalisé au cours du dernier exercice disponible en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ce chiffre d'affaire sont disponibles
Critère :
Type : Capacité technique et professionnelle
Description : Une liste ou des attestations de bonne exécution des travaux exécutés au cours des cinq dernières années indiquant le montant, la date et le lieu d'exécution. Certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats pour les lots suivants : Lot 1 : Gros oeuvre - Pierre massive - Structure et Bardage Bois - Isolation Paille Qualibat 1233 (réalisation de pieux) Qualibat 2113 (maçonnerie et ouvrages en béton armé - technicité supérieure) Qualibat 2313 (fourniture et pose de charpente traditionnelle et structure bois - technicité supérieure Qualibat 3813 (parois en bardage complexes - technicité supérieure) Lot 2 : Etanchéité Qualibat 3222 Lot 3 : Menuiseries Extérieures - Occultations - Brises soleil Qualibat 3522 - 3552 Lot 4 : Serrurerie Qualibat 4412 - 4382 Lot 5 : Doublage - Cloisons - Faux-Plafonds Qualibat 4132 - 7122 - 7132 -7213 Lot 6 : Menuiseries Intérieures - Mobilier Qualibat 4312 et 4322 Lot 7 : Electricité - Courants Forts et Faibles Qualifelect Mgti pour les courants forts Qualifelect Cfmgti2 et Cfmgti3 pour les courants faibles Lot 8 : Chauffage - Rafraichissement - Ventilation -Plomberie - Sanitaire Qualibat 5112, 5232, 5252, 5312, 5511 Lot 9 : Revêtements de Sols Souples - Sols Durs - Faïence Qualibat 6232 Lot 10 : Peinture Qualibat 6111 Lot 13 : Vrd - Espaces Verts Qualibat 1311 : Terrassements / Fouilles Qualibat 1321 : Canalisations Qualibat 1331 : Clôtures Qualibat 1341 : Chaussée / Trottoirs / Voirie Qualibat 1352 : Espaces Verts Qualibat 1361 : Arrosage Lot 14 : Générateur Photovoltaïque Qualibat 5911 Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine

5.1.11 Documents de marché

Canal de communication ad hoc :
Nom : AW Solutions

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 19/12/2024 12:00 +01:00
Date limite de validité de l’offre : 6 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 19/12/2024 14:00 +01:00
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Conditions relatives à l’exécution du contrat : L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables dans les conditions du CCAP. Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur. La consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social et environnemental détaillées au cahier des charges. Ressources propres, budget de la ville
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Montpellier
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Montpellier
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0010

Titre : Peinture
Description : Peinture<br/>
Identifiant interne : 10

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45214210 Travaux de construction d'écoles primaires
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45442100 Travaux de peinture
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45214200 Travaux de construction de bâtiments scolaires
Options :
Description des options : Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : rue Colucci (quartier Croix d'Argent)
Ville : Montpellier
Code postal : 34000
Subdivision pays (NUTS) : Hérault ( FRJ13 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 02/06/2025
Durée : 27 Mois

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 150 000 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : 27 mois de travaux dont 4 mois de préparation

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre
Objectif social promu : Autre

5.1.9 Critères de sélection

Critère :
Type : Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Description : Lettre de candidature et Désignation du mandataire par ses cotraitants (Dc1)
Critère :
Type : Capacité économique et financière
Description : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global réalisé au cours du dernier exercice disponible en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ce chiffre d'affaire sont disponibles
Critère :
Type : Capacité technique et professionnelle
Description : Une liste ou des attestations de bonne exécution des travaux exécutés au cours des cinq dernières années indiquant le montant, la date et le lieu d'exécution. Certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats pour les lots suivants : Lot 1 : Gros oeuvre - Pierre massive - Structure et Bardage Bois - Isolation Paille Qualibat 1233 (réalisation de pieux) Qualibat 2113 (maçonnerie et ouvrages en béton armé - technicité supérieure) Qualibat 2313 (fourniture et pose de charpente traditionnelle et structure bois - technicité supérieure Qualibat 3813 (parois en bardage complexes - technicité supérieure) Lot 2 : Etanchéité Qualibat 3222 Lot 3 : Menuiseries Extérieures - Occultations - Brises soleil Qualibat 3522 - 3552 Lot 4 : Serrurerie Qualibat 4412 - 4382 Lot 5 : Doublage - Cloisons - Faux-Plafonds Qualibat 4132 - 7122 - 7132 -7213 Lot 6 : Menuiseries Intérieures - Mobilier Qualibat 4312 et 4322 Lot 7 : Electricité - Courants Forts et Faibles Qualifelect Mgti pour les courants forts Qualifelect Cfmgti2 et Cfmgti3 pour les courants faibles Lot 8 : Chauffage - Rafraichissement - Ventilation -Plomberie - Sanitaire Qualibat 5112, 5232, 5252, 5312, 5511 Lot 9 : Revêtements de Sols Souples - Sols Durs - Faïence Qualibat 6232 Lot 10 : Peinture Qualibat 6111 Lot 13 : Vrd - Espaces Verts Qualibat 1311 : Terrassements / Fouilles Qualibat 1321 : Canalisations Qualibat 1331 : Clôtures Qualibat 1341 : Chaussée / Trottoirs / Voirie Qualibat 1352 : Espaces Verts Qualibat 1361 : Arrosage Lot 14 : Générateur Photovoltaïque Qualibat 5911 Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine

5.1.11 Documents de marché

Canal de communication ad hoc :
Nom : AW Solutions

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 19/12/2024 12:00 +01:00
Date limite de validité de l’offre : 6 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 19/12/2024 14:00 +01:00
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Conditions relatives à l’exécution du contrat : L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables dans les conditions du CCAP. Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur. La consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social et environnemental détaillées au cahier des charges. Ressources propres, budget de la ville
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Montpellier
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Montpellier
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0011

Titre : Ascenseur
Description : Ascenseur<br/>
Identifiant interne : 11

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45214210 Travaux de construction d'écoles primaires
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45313100 Travaux d'installation d'ascenseurs
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45214200 Travaux de construction de bâtiments scolaires
Options :
Description des options : Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : rue Colucci (quartier Croix d'Argent)
Ville : Montpellier
Code postal : 34000
Subdivision pays (NUTS) : Hérault ( FRJ13 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 02/06/2025
Durée : 27 Mois

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 35 000 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : 27 mois de travaux dont 4 mois de préparation

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre
Objectif social promu : Autre

5.1.9 Critères de sélection

Critère :
Type : Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Description : Lettre de candidature et Désignation du mandataire par ses cotraitants (Dc1)
Critère :
Type : Capacité économique et financière
Description : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global réalisé au cours du dernier exercice disponible en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ce chiffre d'affaire sont disponibles
Critère :
Type : Capacité technique et professionnelle
Description : Une liste ou des attestations de bonne exécution des travaux exécutés au cours des cinq dernières années indiquant le montant, la date et le lieu d'exécution. Certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats pour les lots suivants : Lot 1 : Gros oeuvre - Pierre massive - Structure et Bardage Bois - Isolation Paille Qualibat 1233 (réalisation de pieux) Qualibat 2113 (maçonnerie et ouvrages en béton armé - technicité supérieure) Qualibat 2313 (fourniture et pose de charpente traditionnelle et structure bois - technicité supérieure Qualibat 3813 (parois en bardage complexes - technicité supérieure) Lot 2 : Etanchéité Qualibat 3222 Lot 3 : Menuiseries Extérieures - Occultations - Brises soleil Qualibat 3522 - 3552 Lot 4 : Serrurerie Qualibat 4412 - 4382 Lot 5 : Doublage - Cloisons - Faux-Plafonds Qualibat 4132 - 7122 - 7132 -7213 Lot 6 : Menuiseries Intérieures - Mobilier Qualibat 4312 et 4322 Lot 7 : Electricité - Courants Forts et Faibles Qualifelect Mgti pour les courants forts Qualifelect Cfmgti2 et Cfmgti3 pour les courants faibles Lot 8 : Chauffage - Rafraichissement - Ventilation -Plomberie - Sanitaire Qualibat 5112, 5232, 5252, 5312, 5511 Lot 9 : Revêtements de Sols Souples - Sols Durs - Faïence Qualibat 6232 Lot 10 : Peinture Qualibat 6111 Lot 13 : Vrd - Espaces Verts Qualibat 1311 : Terrassements / Fouilles Qualibat 1321 : Canalisations Qualibat 1331 : Clôtures Qualibat 1341 : Chaussée / Trottoirs / Voirie Qualibat 1352 : Espaces Verts Qualibat 1361 : Arrosage Lot 14 : Générateur Photovoltaïque Qualibat 5911 Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine

5.1.11 Documents de marché

Canal de communication ad hoc :
Nom : AW Solutions

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 19/12/2024 12:00 +01:00
Date limite de validité de l’offre : 6 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 19/12/2024 14:00 +01:00
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Conditions relatives à l’exécution du contrat : L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables dans les conditions du CCAP. Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur. La consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social et environnemental détaillées au cahier des charges. Ressources propres, budget de la ville
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Montpellier
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Montpellier
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0012

Titre : Nettoyage
Description : Nettoyage<br/>
Identifiant interne : 12

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45214210 Travaux de construction d'écoles primaires
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45452000 Travaux de nettoyage extérieur de bâtiments
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45214200 Travaux de construction de bâtiments scolaires
Options :
Description des options : Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : rue Colucci (quartier Croix d'Argent)
Ville : Montpellier
Code postal : 34000
Subdivision pays (NUTS) : Hérault ( FRJ13 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 02/06/2025
Durée : 27 Mois

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 35 000 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : 27 mois de travaux dont 4 mois de préparation

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre
Objectif social promu : Autre

5.1.9 Critères de sélection

Critère :
Type : Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Description : Lettre de candidature et Désignation du mandataire par ses cotraitants (Dc1)
Critère :
Type : Capacité économique et financière
Description : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global réalisé au cours du dernier exercice disponible en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ce chiffre d'affaire sont disponibles
Critère :
Type : Capacité technique et professionnelle
Description : Une liste ou des attestations de bonne exécution des travaux exécutés au cours des cinq dernières années indiquant le montant, la date et le lieu d'exécution. Certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats pour les lots suivants : Lot 1 : Gros oeuvre - Pierre massive - Structure et Bardage Bois - Isolation Paille Qualibat 1233 (réalisation de pieux) Qualibat 2113 (maçonnerie et ouvrages en béton armé - technicité supérieure) Qualibat 2313 (fourniture et pose de charpente traditionnelle et structure bois - technicité supérieure Qualibat 3813 (parois en bardage complexes - technicité supérieure) Lot 2 : Etanchéité Qualibat 3222 Lot 3 : Menuiseries Extérieures - Occultations - Brises soleil Qualibat 3522 - 3552 Lot 4 : Serrurerie Qualibat 4412 - 4382 Lot 5 : Doublage - Cloisons - Faux-Plafonds Qualibat 4132 - 7122 - 7132 -7213 Lot 6 : Menuiseries Intérieures - Mobilier Qualibat 4312 et 4322 Lot 7 : Electricité - Courants Forts et Faibles Qualifelect Mgti pour les courants forts Qualifelect Cfmgti2 et Cfmgti3 pour les courants faibles Lot 8 : Chauffage - Rafraichissement - Ventilation -Plomberie - Sanitaire Qualibat 5112, 5232, 5252, 5312, 5511 Lot 9 : Revêtements de Sols Souples - Sols Durs - Faïence Qualibat 6232 Lot 10 : Peinture Qualibat 6111 Lot 13 : Vrd - Espaces Verts Qualibat 1311 : Terrassements / Fouilles Qualibat 1321 : Canalisations Qualibat 1331 : Clôtures Qualibat 1341 : Chaussée / Trottoirs / Voirie Qualibat 1352 : Espaces Verts Qualibat 1361 : Arrosage Lot 14 : Générateur Photovoltaïque Qualibat 5911 Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine

5.1.11 Documents de marché

Canal de communication ad hoc :
Nom : AW Solutions

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 19/12/2024 12:00 +01:00
Date limite de validité de l’offre : 6 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 19/12/2024 14:00 +01:00
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Conditions relatives à l’exécution du contrat : L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables dans les conditions du CCAP. Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur. La consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social et environnemental détaillées au cahier des charges. Ressources propres, budget de la ville
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Montpellier
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Montpellier
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0013

Titre : VRD - Espaces Verts
Description : VRD - Espaces Verts<br/>
Identifiant interne : 13

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45214210 Travaux de construction d'écoles primaires
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45112710 Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45214200 Travaux de construction de bâtiments scolaires
Options :
Description des options : Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : rue Colucci (quartier Croix d'Argent)
Ville : Montpellier
Code postal : 34000
Subdivision pays (NUTS) : Hérault ( FRJ13 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 02/06/2025
Durée : 27 Mois

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 240 000 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : 27 mois de travaux dont 4 mois de préparation

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre
Objectif social promu : Autre

5.1.9 Critères de sélection

Critère :
Type : Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Description : Lettre de candidature et Désignation du mandataire par ses cotraitants (Dc1)
Critère :
Type : Capacité économique et financière
Description : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global réalisé au cours du dernier exercice disponible en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ce chiffre d'affaire sont disponibles
Critère :
Type : Capacité technique et professionnelle
Description : Une liste ou des attestations de bonne exécution des travaux exécutés au cours des cinq dernières années indiquant le montant, la date et le lieu d'exécution. Certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats pour les lots suivants : Lot 1 : Gros oeuvre - Pierre massive - Structure et Bardage Bois - Isolation Paille Qualibat 1233 (réalisation de pieux) Qualibat 2113 (maçonnerie et ouvrages en béton armé - technicité supérieure) Qualibat 2313 (fourniture et pose de charpente traditionnelle et structure bois - technicité supérieure Qualibat 3813 (parois en bardage complexes - technicité supérieure) Lot 2 : Etanchéité Qualibat 3222 Lot 3 : Menuiseries Extérieures - Occultations - Brises soleil Qualibat 3522 - 3552 Lot 4 : Serrurerie Qualibat 4412 - 4382 Lot 5 : Doublage - Cloisons - Faux-Plafonds Qualibat 4132 - 7122 - 7132 -7213 Lot 6 : Menuiseries Intérieures - Mobilier Qualibat 4312 et 4322 Lot 7 : Electricité - Courants Forts et Faibles Qualifelect Mgti pour les courants forts Qualifelect Cfmgti2 et Cfmgti3 pour les courants faibles Lot 8 : Chauffage - Rafraichissement - Ventilation -Plomberie - Sanitaire Qualibat 5112, 5232, 5252, 5312, 5511 Lot 9 : Revêtements de Sols Souples - Sols Durs - Faïence Qualibat 6232 Lot 10 : Peinture Qualibat 6111 Lot 13 : Vrd - Espaces Verts Qualibat 1311 : Terrassements / Fouilles Qualibat 1321 : Canalisations Qualibat 1331 : Clôtures Qualibat 1341 : Chaussée / Trottoirs / Voirie Qualibat 1352 : Espaces Verts Qualibat 1361 : Arrosage Lot 14 : Générateur Photovoltaïque Qualibat 5911 Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine

5.1.11 Documents de marché

Canal de communication ad hoc :
Nom : AW Solutions

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 19/12/2024 12:00 +01:00
Date limite de validité de l’offre : 6 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 19/12/2024 14:00 +01:00
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Conditions relatives à l’exécution du contrat : L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables dans les conditions du CCAP. Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur. La consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social et environnemental détaillées au cahier des charges. Ressources propres, budget de la ville
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Montpellier
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Montpellier
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0014

Titre : Générateur Photovoltaïque
Description : Générateur Photovoltaïque <br/>
Identifiant interne : 14

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45214210 Travaux de construction d'écoles primaires
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45261215 Travaux de couverture de panneaux solaires
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45214200 Travaux de construction de bâtiments scolaires
Options :
Description des options : Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : rue Colucci (quartier Croix d'Argent)
Ville : Montpellier
Code postal : 34000
Subdivision pays (NUTS) : Hérault ( FRJ13 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 02/06/2025
Durée : 27 Mois

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 220 000 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : 27 mois de travaux dont 4 mois de préparation

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre
Objectif social promu : Autre

5.1.9 Critères de sélection

Critère :
Type : Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Description : Lettre de candidature et Désignation du mandataire par ses cotraitants (Dc1)
Critère :
Type : Capacité économique et financière
Description : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global réalisé au cours du dernier exercice disponible en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ce chiffre d'affaire sont disponibles
Critère :
Type : Capacité technique et professionnelle
Description : Une liste ou des attestations de bonne exécution des travaux exécutés au cours des cinq dernières années indiquant le montant, la date et le lieu d'exécution. Certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats pour les lots suivants : Lot 1 : Gros oeuvre - Pierre massive - Structure et Bardage Bois - Isolation Paille Qualibat 1233 (réalisation de pieux) Qualibat 2113 (maçonnerie et ouvrages en béton armé - technicité supérieure) Qualibat 2313 (fourniture et pose de charpente traditionnelle et structure bois - technicité supérieure Qualibat 3813 (parois en bardage complexes - technicité supérieure) Lot 2 : Etanchéité Qualibat 3222 Lot 3 : Menuiseries Extérieures - Occultations - Brises soleil Qualibat 3522 - 3552 Lot 4 : Serrurerie Qualibat 4412 - 4382 Lot 5 : Doublage - Cloisons - Faux-Plafonds Qualibat 4132 - 7122 - 7132 -7213 Lot 6 : Menuiseries Intérieures - Mobilier Qualibat 4312 et 4322 Lot 7 : Electricité - Courants Forts et Faibles Qualifelect Mgti pour les courants forts Qualifelect Cfmgti2 et Cfmgti3 pour les courants faibles Lot 8 : Chauffage - Rafraichissement - Ventilation -Plomberie - Sanitaire Qualibat 5112, 5232, 5252, 5312, 5511 Lot 9 : Revêtements de Sols Souples - Sols Durs - Faïence Qualibat 6232 Lot 10 : Peinture Qualibat 6111 Lot 13 : Vrd - Espaces Verts Qualibat 1311 : Terrassements / Fouilles Qualibat 1321 : Canalisations Qualibat 1331 : Clôtures Qualibat 1341 : Chaussée / Trottoirs / Voirie Qualibat 1352 : Espaces Verts Qualibat 1361 : Arrosage Lot 14 : Générateur Photovoltaïque Qualibat 5911 Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine

5.1.11 Documents de marché

Canal de communication ad hoc :
Nom : AW Solutions

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 19/12/2024 12:00 +01:00
Date limite de validité de l’offre : 6 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 19/12/2024 14:00 +01:00
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Conditions relatives à l’exécution du contrat : L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables dans les conditions du CCAP. Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur. La consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social et environnemental détaillées au cahier des charges. Ressources propres, budget de la ville
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Montpellier
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Montpellier
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement : 4E723CD4-F550-B1CD-E77B54563C448A96
Ville : Seyssinet-Pariset
Code postal : 38170
Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )
Pays : France
Adresse électronique : publications-joue@aws-france.com
Téléphone : +33480041260
Rôles de cette organisation :
TED eSender

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Ville De Montpellier
Numéro d’enregistrement : 64892
Adresse postale : Hôtel de Ville 1 place Georges Frêche
Ville : Montpellier
Code postal : 34267
Subdivision pays (NUTS) : Hérault ( FRJ13 )
Pays : France
Point de contact : DELAFOSSE Michaël
Adresse électronique : marches-publics@montpellier.fr
Téléphone : 0467347000
Adresse internet : https://www.montpellier.fr
Rôles de cette organisation :
Acheteur

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro d’enregistrement : 4E723CF1-0CD2-E714-0084E41A87A2BF81
Adresse postale : 6, rue Pitot
Ville : Montpellier
Code postal : 34063
Subdivision pays (NUTS) : Hérault ( FRJ13 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-montpellier@juradm.fr
Téléphone : 0467548100
Télécopieur : 0467547410
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0004

Nom officiel : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro d’enregistrement : 4E723D02-B444-2584-C50E3EB9C211ABA6
Adresse postale : 6, rue Pitot
Ville : Montpellier
Code postal : 34063
Subdivision pays (NUTS) : Hérault ( FRJ13 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-montpellier@juradm.fr
Téléphone : 0467548100
Télécopieur : 0467547410
Rôles de cette organisation :
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours

10. Modification

Version de l’avis antérieur à modifier : 527903f4-bb13-40a3-b636-689c9fd191f9-01

10.1 Modification

Identifiant de la section : PROCEDURE
Description des modifications : Remise des offres: Au lieu du 12/12/2024 à 12h00 au plus tard. Lire 19/12/2024 à 12h00 au plus tard.

10.1 Modification

Identifiant de la section : PROCEDURE
Description des modifications : Date d'ouverture des offres: Au lieu du 12/12/2024 à 14h00 au plus tard. Lire 19/12/2024 à 14h00 au plus tard.

11. Informations relatives à l’avis

11.1 Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : 49e6357d-aad6-45f4-a7c7-fe706dc79593 - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d’avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 22/11/2024 17:12 +01:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Numéro de publication de l’avis : 00721111-2024
Numéro de publication au JO S : 230/2024
Date de publication : 26/11/2024