Construction de la résidence "OASIS" pour étudiants et jeunes actifs - ZAC du Triangle de l'Oasis - Commune du Port

Construction de la résidence "OASIS" pour étudiants et jeunes actifs - ZAC du Triangle de l'Oasis - Commune du Port Terrassements; Voirie-cheminements; Maçonneries extérieures; Clôtures, Portails automatiques; Réseaux EP, EU, AEP, téléphone, fourreaux; Espaces verts Travaux préparatoires; Travaux de terrassement fouilles pour fondations; Ouvrages d'infrastructure; Ouvrages de superstructure; Ouvrages divers …

CPV: 45210000 Building construction work, 45111291 Site-development work, 45262311 Concrete carcassing work, 45261420 Waterproofing work, 45261000 Erection and related works of roof frames and coverings, 45421141 Installation of partitioning, 45421000 Joinery work, 45421140 Installation of metal joinery except doors and windows, 45442110 Painting work of buildings, 45311000 Electrical wiring and fitting work, 45332000 Plumbing and drain-laying work, 45332200 Water plumbing work, 45315600 Low-voltage installation work, 45313100 Lift installation work
Place of execution:
Construction de la résidence "OASIS" pour étudiants et jeunes actifs - ZAC du Triangle de l'Oasis - Commune du Port
Awarding body:
SEDRE
Award number:
23/3-803/TVX/02

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : SEDRE
Forme juridique de l’acheteur : Entreprise publique
Activité du pouvoir adjudicateur : Logement et équipements collectifs

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Construction de la résidence "OASIS" pour étudiants et jeunes actifs - ZAC du Triangle de l'Oasis - Commune du Port
Description : Construction de la résidence "OASIS" pour étudiants et jeunes actifs - ZAC du Triangle de l'Oasis - Commune du Port
Identifiant de la procédure : db77d8b7-e005-45d5-9663-317bc107ee9c
Identifiant interne : 23/3-803/TVX/02
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non
Justification de la procédure accélérée :
Principales caractéristiques de la procédure :

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45210000 Travaux de construction de bâtiments
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45210000 Travaux de construction de bâtiments

2.1.4 Informations générales

Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : TERRASSEMENTS - VRD - CLÔTURES - ESPACES VERTS
Description : Terrassements; Voirie-cheminements; Maçonneries extérieures; Clôtures, Portails automatiques; Réseaux EP, EU, AEP, téléphone, fourreaux; Espaces verts
Identifiant interne : 1

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45210000 Travaux de construction de bâtiments
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45111291 Travaux d'aménagement du terrain

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Objectif social promu : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique
Pondération (points, valeur exacte) : 40
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix des prestations
Pondération (points, valeur exacte) : 60
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal judiciaire de Saint Denis
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal judiciaire de Saint Denis
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

Titre : GROS OEUVRE - REVETEMENTS DURS
Description : Travaux préparatoires; Travaux de terrassement fouilles pour fondations; Ouvrages d'infrastructure; Ouvrages de superstructure; Ouvrages divers (casquettes, relevés béton, maçonneries-habillage en pierre, Evacuation des eaux pluviales, Ventilation des locaux, Joints de dilatation, Equipement de sécurité)
Identifiant interne : 2

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45210000 Travaux de construction de bâtiments
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45262311 Travaux de gros œuvre en béton

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Objectif social promu : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique
Pondération (points, valeur exacte) : 40
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix des prestations
Pondération (points, valeur exacte) : 60
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal judiciaire de Saint Denis
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal judiciaire de Saint Denis
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0003

Titre : ETANCHEITE
Description : Travaux d'étanchéité intérieurs (salle de bains horizontal et vertical y/c débord); extérieurs (Toiture terrasse avec isolation y/c traitement boîtes à eau); équerres d'étanchéité; étanchéité des ouvrages particuliers (plots béton des supports de capteurs solaires, etc...); essais des ouvrages par mise en eau
Identifiant interne : 3

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45210000 Travaux de construction de bâtiments
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45261420 Travaux d'étanchéification

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Objectif social promu : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique
Pondération (points, valeur exacte) : 40
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix des prestations
Pondération (points, valeur exacte) : 60
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal judiciaire de Saint Denis
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal judiciaire de Saint Denis
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0004

Titre : CHARPENTE - COUVERTURE - BARDAGE
Description : Ossature de charpente, pannes et contrevents, couvertures en tôles, sous-faces, rives, traitement anti-corrosion, isolant thermique, bardages
Identifiant interne : 4

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45210000 Travaux de construction de bâtiments
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45261000 Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Objectif social promu : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique
Pondération (points, valeur exacte) : 40
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix des prestations
Pondération (points, valeur exacte) : 60
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal judiciaire de Saint Denis
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal judiciaire de Saint Denis
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0005

Titre : CLOISONS SECHES - FAUX PLAFONDS - ISOLATION INTERIEURE
Description : Cloisons de distribution, doublage thermique, habillage de gaines - soffites - tableau électrique, habillage de gaine de séchoir, faux-plafonds placo y/c trappes avec performances acoustiques
Identifiant interne : 5

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45210000 Travaux de construction de bâtiments
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421141 Travaux de cloisonnement

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Objectif social promu : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique
Pondération (points, valeur exacte) : 40
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix des prestations
Pondération (points, valeur exacte) : 60
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal judiciaire de Saint Denis
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal judiciaire de Saint Denis
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0006

Titre : MENUISERIES INTERIEURES BOIS
Description : Huisseries et bâtis de portes, vantaux et quincaillerie de portes intérieures, ouvrages menuisés (plan de travail cuisine, plateau bar, escaliers bois), organigramme des clés, boîtes aux lettres, tableau d'affichage, signalisations
Identifiant interne : 6

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45210000 Travaux de construction de bâtiments
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421000 Travaux de menuiserie

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Objectif social promu : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique
Pondération (points, valeur exacte) : 40
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix des prestations
Pondération (points, valeur exacte) : 60
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal judiciaire de Saint Denis
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal judiciaire de Saint Denis
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0007

Titre : MENUISERIES EXTERIEURES - ALUMINIUM - PVC
Description : Fenêtres, Porte-fenêtres, butées, entre-bailleurs, vitrages, volets battants, volets à projection, persiennes coulissantes, garde-corps, profilés, quincailleries, joints d'étanchéité entre ouvrants et dormants & entre menuiseries et gros oeuvre, bavettes
Identifiant interne : 7

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45210000 Travaux de construction de bâtiments
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421000 Travaux de menuiserie

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Objectif social promu : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique
Pondération (points, valeur exacte) : 40
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix des prestations
Pondération (points, valeur exacte) : 60
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal judiciaire de Saint Denis
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal judiciaire de Saint Denis
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0008

Titre : METALLERIE
Description : Portes métalliques; Garde-corps en acier; Mains courantes; Casquettes métalliques; Brise-vues; Volets roulants commerces
Identifiant interne : 8

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45210000 Travaux de construction de bâtiments
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421140 Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Objectif social promu : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique
Pondération (points, valeur exacte) : 40
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix des prestations
Pondération (points, valeur exacte) : 60
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal judiciaire de Saint Denis
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal judiciaire de Saint Denis
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0009

Titre : PEINTURES - SOLS SOUPLES
Description : Peintures d'imperméabilisation, sur béton, sur métallerie, sur canalisations, peintures de pièces sèches, de pièces humides; peinture minérale en plafonds; de échoir, sur bois, sur métallerie; Revêtements de sols souples (dalles, plinthes, barres de seuils); Nettoyage des sols, des revêtements verticaux et vitrages
Identifiant interne : 9

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45210000 Travaux de construction de bâtiments
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45442110 Travaux de peinture de bâtiments

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Objectif social promu : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique
Pondération (points, valeur exacte) : 40
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix des prestations
Pondération (points, valeur exacte) : 60
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal judiciaire de Saint Denis
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal judiciaire de Saint Denis
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0010

Titre : ELECTRICITE CF/cf
Description : Eclairage des parties communes; contrôle d'accès sur portillons et portail; Alimentation et équipements électriques par logement (liaison entre coffrets extérieurs et coffret intérieur, disjoncteur et tableau, attente des luminaires, luminaires de salle d'eau, câble et coffret de communication, réseau de télévision
Identifiant interne : 10

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45210000 Travaux de construction de bâtiments
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Objectif social promu : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique
Pondération (points, valeur exacte) : 40
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix des prestations
Pondération (points, valeur exacte) : 60
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal judiciaire de Saint Denis
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal judiciaire de Saint Denis
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0011

Titre : PLOMBERIE - SANITAIRES - PROTECTION INCEDIE - VENTILATION
Description : Réseau d'eau froide; réseau d'eau chaude sanitaire; appareils sanitaires (éviers, cuvette WC, baignoire, siphon douche & robinetterie, lavabo); attentes de lave-linge et lave-vaisselle; robinets de puisage; évacuation d'eaux usées et eaux vannes; protection incendie; ventilation
Identifiant interne : 11

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45210000 Travaux de construction de bâtiments
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45332000 Travaux de plomberie et de pose de conduits d'évacuation

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Objectif social promu : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique
Pondération (points, valeur exacte) : 40
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix des prestations
Pondération (points, valeur exacte) : 60
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal judiciaire de Saint Denis
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal judiciaire de Saint Denis
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0012

Titre : EAU CHAUDE SOLAIRE
Description : Pose de capteurs solaires, ballons électro-solaires; raccordement des réseaux EF et EC jusqu'aux ballons; canalisations entre capteurs et ballons; mise en oeuvre de filtre, circulateur, débitmètre, clapet; raccordement électriques pour ballons
Identifiant interne : 12

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45210000 Travaux de construction de bâtiments
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45332200 Travaux d'installation de distribution d'eau

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Objectif social promu : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique
Pondération (points, valeur exacte) : 40
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix des prestations
Pondération (points, valeur exacte) : 60
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal judiciaire de Saint Denis
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal judiciaire de Saint Denis
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0013

Titre : BASSE TENSION
Description : Pose de fourreaux basse tension avec tous accessoires et mise en service des câbles; Pose de candélabres sur massifs d'ancrage câblés sous fourreaux pour l'éclairage extérieur
Identifiant interne : 13

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45210000 Travaux de construction de bâtiments
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45315600 Installations basse tension

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Objectif social promu : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique
Pondération (points, valeur exacte) : 40
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix des prestations
Pondération (points, valeur exacte) : 60
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal judiciaire de Saint Denis
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal judiciaire de Saint Denis
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0014

Titre : APPAREILS ELEVATEURS
Description : Fourniture et mise en oeuvre d'appareils élévateurs (ascenseurs de 630 kg), qualité, vérifications électriques, essais, marquage CE
Identifiant interne : 14

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45210000 Travaux de construction de bâtiments
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45313100 Travaux d'installation d'ascenseurs

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Objectif social promu : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique
Pondération (points, valeur exacte) : 40
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix des prestations
Pondération (points, valeur exacte) : 60
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal judiciaire de Saint Denis
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal judiciaire de Saint Denis
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

6. Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 6 824 132,89 Euro

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : TRAVAUX PUBLICS SOLUTIONS OCEAN INDIEN
Offre :
Identifiant de l’offre : TRAVAUX PUBLICS SOLUTIONS OCEAN INDIEN
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001
Valeur de l'offre : 374 793,2 Euro
L’offre est une variante : non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 24/3-803/152
Titre : Terrassements - Vrd - Clôtures - Espaces Verts
Date de conclusion du marché : 03/05/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 4

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0002

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : CTA
Offre :
Identifiant de l’offre : CTA
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0002
Valeur de l'offre : 3 537 000 Euro
L’offre est une variante : non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 24/3-803/153
Titre : Gros Oeuvre - Revetements Durs
Date de conclusion du marché : 03/05/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 7

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0003

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : ETC
Offre :
Identifiant de l’offre : ETC
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0003
Valeur de l'offre : 295 079,93 Euro
L’offre est une variante : non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 24/3-803/154
Titre : Etancheite
Date de conclusion du marché : 03/05/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 5

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0004

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : BTP OI
Offre :
Identifiant de l’offre : BTP OI
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0004
Valeur de l'offre : 320 000 Euro
L’offre est une variante : non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 24/-3803/155
Titre : Charpente - Couverture - Bardage
Date de conclusion du marché : 03/05/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 3

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0005

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : BOULET*CHRISTOPHE/
Offre :
Identifiant de l’offre : BOULET*CHRISTOPHE/
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0005
Valeur de l'offre : 174 406,44 Euro
L’offre est une variante : non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 24/3-803/156
Titre : Cloisons Seches - Faux Plafonds - Isolation Interieure
Date de conclusion du marché : 03/05/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 7

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0006

Aucun lauréat n’a été choisi et la mise en concurrence est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi : Autre

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0007

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : ESPACE ALUMINIUM
Offre :
Identifiant de l’offre : ESPACE ALUMINIUM
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0007
Valeur de l'offre : 257 387,36 Euro
L’offre est une variante : non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 24/3-803/159
Titre : Menuiseries Exterieures - Aluminium - Pvc
Date de conclusion du marché : 03/05/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 4

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0008

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : SOCIETE SAINT ANDREENNE DE MENUISERIE
Offre :
Identifiant de l’offre : SOCIETE SAINT ANDREENNE DE MENUISERIE
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0008
Valeur de l'offre : 543 020,45 Euro
L’offre est une variante : non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 24/3-803/160
Titre : Metallerie
Date de conclusion du marché : 03/05/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 4

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0009

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : SARL SAVEURS FRUITS ET LEGUMES - CONSTRUCTION P.O.I
Offre :
Identifiant de l’offre : SARL SAVEURS FRUITS ET LEGUMES - CONSTRUCTION P.O.I
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0009
Valeur de l'offre : 370 316,3 Euro
L’offre est une variante : non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 24/3-803/161
Titre : Peintures - Sols Souples
Date de conclusion du marché : 03/05/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 6

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0010

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : GEOI
Offre :
Identifiant de l’offre : GEOI
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0010
Valeur de l'offre : 410 692,34 Euro
L’offre est une variante : non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 24/3-803/162
Titre : Electricite Cf/cf
Date de conclusion du marché : 03/05/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 4

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0011

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : DLA BATIMENT
Offre :
Identifiant de l’offre : DLA BATIMENT
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0011
Valeur de l'offre : 308 425,5 Euro
L’offre est une variante : non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 24/3-803/163
Titre : Plomberie - Sanitaires - Protection Incedie - Ventilation
Date de conclusion du marché : 03/05/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 2

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0012

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : DLA BATIMENT
Offre :
Identifiant de l’offre : DLA BATIMENT
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0012
Valeur de l'offre : 115 011,36 Euro
L’offre est une variante : non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 24/3-803/164
Titre : Eau Chaude Solaire
Date de conclusion du marché : 03/05/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 3

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0013

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : ESPACE SOLEIL
Offre :
Identifiant de l’offre : ESPACE SOLEIL
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0013
Valeur de l'offre : 41 000 Euro
L’offre est une variante : non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 24/3-803/165
Titre : Basse Tension
Date de conclusion du marché : 30/10/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 3

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0014

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : CEGELEC LA REUNION
Offre :
Identifiant de l’offre : CEGELEC LA REUNION
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0014
Valeur de l'offre : 77 000 Euro
L’offre est une variante : non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 24/3-803/166
Titre : Appareils Elevateurs
Date de conclusion du marché : 03/05/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 3

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement : 66443198-A0F1-4079-6D34A8273B77FAAD
Ville : Seyssinet-Pariset
Code postal : 38170
Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )
Pays : France
Adresse électronique : publications-joue@aws-france.com
Téléphone : +33480041260
Rôles de cette organisation :
TED eSender

8.1 ORG-0002

Nom officiel : SEDRE
Numéro d’enregistrement : 55616
Adresse postale : 53, rue de Paris
Ville : Saint-Denis Cedex
Code postal : 97464
Subdivision pays (NUTS) : La Réunion ( FRY40 )
Pays : France
Point de contact : PAYET FONTAINE Yannick
Adresse électronique : correspondre@aws-france.com
Téléphone : 0262947600
Télécopieur : 0262215570
Adresse internet : http://www.sedre.fr
Rôles de cette organisation :
Acheteur

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Tribunal judiciaire de Saint Denis
Numéro d’enregistrement : 664431D7-0B9B-34AB-F8135553A193B1D4
Adresse postale : 5 avenue André Malraux
Ville : Ste Clotilde
Code postal : 97494
Subdivision pays (NUTS) : La Réunion ( FRY40 )
Pays : France
Téléphone : 0262402345
Télécopieur : 0262402302
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0004

Nom officiel : Tribunal judiciaire de Saint Denis
Numéro d’enregistrement : 664431ED-A1AC-FEA0-A355DB4B9471B7C7
Adresse postale : 5 avenue André Malraux
Ville : Ste Clotilde
Code postal : 97494
Subdivision pays (NUTS) : La Réunion ( FRY40 )
Pays : France
Téléphone : 0262402345
Télécopieur : 0262402302
Rôles de cette organisation :
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours

8.1 ORG-0005

Nom officiel : TRAVAUX PUBLICS SOLUTIONS OCEAN INDIEN
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 1312319-1-1-1
Adresse postale : 4 Imp Henri Madore
Ville : L''Etang Sale
Code postal : 97427
Subdivision pays (NUTS) : La Réunion ( FRY40 )
Pays : France
Adresse électronique : etude@tps-oi.com
Téléphone : 0262265262
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0001

8.1 ORG-0006

Nom officiel : CTA
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 1312319-1-2-1
Adresse postale : 2 allee bonnier immeuble Europa 1
Ville : Saint-Denis
Code postal : 97400
Subdivision pays (NUTS) : La Réunion ( FRY40 )
Pays : France
Adresse électronique : secretariat@ctareunion.fr
Téléphone : 0262209910
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0002

8.1 ORG-0007

Nom officiel : ETC
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 1312319-1-3-1
Adresse postale : Parc D Activite De La Mare
Ville : Sainte-Marie
Code postal : 97438
Subdivision pays (NUTS) : La Réunion ( FRY40 )
Pays : France
Adresse électronique : etc@etcrun.re
Téléphone : 0692615850
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0003

8.1 ORG-0008

Nom officiel : BTP OI
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 1312319-1-4-1
Adresse postale : 120 route des sables local 5
Ville : Etang Sale
Code postal : 97427
Subdivision pays (NUTS) : La Réunion ( FRY40 )
Pays : France
Adresse électronique : smoi@smoi.fr
Téléphone : 0262340877
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0004

8.1 ORG-0009

Nom officiel : BOULET*CHRISTOPHE/
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 1312319-1-5-1
Adresse postale : 1 Imp Des Bleuets
Ville : Saint Paul
Code postal : 97435
Subdivision pays (NUTS) : La Réunion ( FRY40 )
Pays : France
Adresse électronique : c.boulet1@orange.fr
Téléphone : 0692616824
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0005

8.1 ORG-0010

Nom officiel : ESPACE ALUMINIUM
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 1312319-1-7-1
Adresse postale : 6 rue des fabriques Zi 4
Ville : Saint Pierre
Code postal : 97410
Subdivision pays (NUTS) : La Réunion ( FRY40 )
Pays : France
Adresse électronique : eric.imare@espace-aluminium.re
Téléphone : 0262254818
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0007

8.1 ORG-0011

Nom officiel : SOCIETE SAINT ANDREENNE DE MENUISERIE
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 1312319-1-8-1
Adresse postale : 18 Imp Hibiscus
Ville : Saint Benoit
Code postal : 97470
Subdivision pays (NUTS) : La Réunion ( FRY40 )
Pays : France
Adresse électronique : sa.menuiserie@orange.fr
Téléphone : 0262287459
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0008

8.1 ORG-0012

Nom officiel : SARL SAVEURS FRUITS ET LEGUMES - CONSTRUCTION P.O.I
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 1312319-1-9-1
Adresse postale : 52 Rte Nat 5 St Louis
Ville : Saint-Louis
Code postal : 97450
Subdivision pays (NUTS) : La Réunion ( FRY40 )
Pays : France
Adresse électronique : constructionpoi.reunion@gmail.com
Téléphone : 0692881054
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0009

8.1 ORG-0013

Nom officiel : GEOI
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 1312319-1-10-1
Adresse postale : 8 Imp Des Aubepines
Ville : Saint-Paul
Code postal : 97435
Subdivision pays (NUTS) : La Réunion ( FRY40 )
Pays : France
Adresse électronique : gestion@geoi.re
Téléphone : 0262248264
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0010

8.1 ORG-0014

Nom officiel : DLA BATIMENT
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 1312319-1-11-1
Adresse postale : 43 Che Calogine
Ville : Saint-Pierre
Code postal : 97432
Subdivision pays (NUTS) : La Réunion ( FRY40 )
Pays : France
Adresse électronique : dlabatiment@outlook.com
Téléphone : 0692568658
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0011

8.1 ORG-0015

Nom officiel : DLA BATIMENT
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 1312319-1-12-1
Adresse postale : 43 Che Calogine
Ville : Saint-Pierre
Code postal : 97432
Subdivision pays (NUTS) : La Réunion ( FRY40 )
Pays : France
Adresse électronique : dlabatiment@outlook.com
Téléphone : 0692568658
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0012

8.1 ORG-0016

Nom officiel : ESPACE SOLEIL
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 1312319-1-13-1
Adresse postale : 38 Rue Corne De Cerf
Ville : Saint-Paul
Code postal : 97460
Subdivision pays (NUTS) : La Réunion ( FRY40 )
Pays : France
Adresse électronique : chantiers@espace-soleil.re
Téléphone : 0972625679
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0013

8.1 ORG-0017

Nom officiel : CEGELEC LA REUNION
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 1312319-1-14-1
Adresse postale : Av Theodore Drouhet
Ville : Le Port
Code postal : 97420
Subdivision pays (NUTS) : La Réunion ( FRY40 )
Pays : France
Adresse électronique : courriers@cegelec.re
Téléphone : 0262427442
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0014

11. Informations relatives à l’avis

11.1 Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : 1d7e61cb-c5d2-433b-b462-30b754f6dda1 - 01
Type de formulaire : Résultats
Type d’avis : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 14/10/2024 10:51 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Numéro de publication de l’avis : 00623400-2024
Numéro de publication au JO S : 201/2024
Date de publication : 15/10/2024