AQBONIFICHE: ACCORDO QUADRO LAVORI DI BONIFICA DEI TERRENI

AQBONIFICHE - L'accordo quadro è finalizzato all'affidamento di contratti di bonifica dei terreni insistenti sull'area c.d. "Goccia" del quartiere Bovisa di Milano, di proprietà del Politecnico di Milano e del Comune di Milano. L'accordo quadro è finalizzato all'affidamento di contratti di bonifica dei terreni insistenti sull'area c.d. "Goccia" del quartiere …

CPV: 45112360 Land rehabilitation work
Place of execution:
AQBONIFICHE: ACCORDO QUADRO LAVORI DI BONIFICA DEI TERRENI
Awarding body:
POLITECNICO DI MILANO
Award number:
LOT-0001

1. Committente

1.1 Committente

Nome ufficiale : POLITECNICO DI MILANO
Forma giuridica del committente : Organismo di diritto pubblico
Attività dell'amministrazione aggiudicatrice : Istruzione

2. Procedura

2.1 Procedura

Titolo : AQBONIFICHE: ACCORDO QUADRO LAVORI DI BONIFICA DEI TERRENI
Descrizione : AQBONIFICHE - L'accordo quadro è finalizzato all'affidamento di contratti di bonifica dei terreni insistenti sull'area c.d. "Goccia" del quartiere Bovisa di Milano, di proprietà del Politecnico di Milano e del Comune di Milano.
Identificativo della procedura : 9ed0063f-8e3f-4c90-a957-ef4d74f67bde
Tipo di procedura : Aperta
La procedura è accelerata : sì
Giustificazione della procedura accelerata : Il ritardo maturato a causa dei tempi non rispettati in sede di Conferenza dei Servizi per l’approvazione dei P.O.B. da parte degli enti chiamati ad esprimersi e la necessità di rifacimento e adeguamento dei progetti esecutivi alla luce delle nuove procedure di bonifica convenute con gli enti preposti hanno avuto come conseguenza che per rispettare le milestones intermedie previste dal D.M. 1257/2021 (bando ministeriale finalizzato al cofinanziamento per la realizzazione di residenze universitarie), rispetto espressamente previsto a pena di revoca del cofinanziamento già ottenuto dal Politecnico per una delle due residenze previste dal progetto del campus Bovisa Nord, si è resa necessaria l’adozione di una procedura accelerata ai sensi dell’art. 71, c. 3, del D.Lgs. 36/2023.
Caratteristiche principali della procedura :

2.1.1 Finalità

Natura dell'appalto : Lavori
Classificazione principale ( cpv ): 45112360 Lavori di bonifica di terreni

2.1.3 Valore

Valore stimato al netto dell'IVA : 40 000 000 Euro

2.1.4 Informazioni generali

Base giuridica :
Direttiva 2014/24/UE

5. Lotto

5.1 Identificativo tecnico del lotto : LOT-0001

Titolo : ACCORDO QUADRO LAVORI DI BONIFICA DEI TERRENI
Descrizione : L'accordo quadro è finalizzato all'affidamento di contratti di bonifica dei terreni insistenti sull'area c.d. "Goccia" del quartiere Bovisa di Milano, di proprietà del Politecnico di Milano e del Comune di Milano.
Identificativo interno : LOT-0001

5.1.1 Finalità

Natura dell'appalto : Lavori
Classificazione principale ( cpv ): 45112360 Lavori di bonifica di terreni
Opzioni :
Descrizione delle opzioni : L‘importo previsto per le opzioni è pari a 13.503.543,46 Euro. Per maggiori informazioni si rimanda a quanto descritto nel CAPITOLATO DELL'ACCORDO.

5.1.2 Luogo di esecuzione

Località : Milano
Suddivisione del paese (NUTS) : Milano ( ITC4C )
Paese : Italia
Informazioni supplementari :

5.1.5 Valore

Valore massimo dell'accordo quadro : 40 000 000 Euro

5.1.6 Informazioni generali

Progetto di appalto non finanziato con fondi UE
L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) : sì

5.1.10 Criteri di aggiudicazione

Criterio :
Tipo : Qualità
Nome :
Descrizione : Si rimanda al DISCPLINARE DI GARA
Descrizione del metodo da utilizzare se la ponderazione non può essere espressa da criteri : Si rimanda al DISCIPLINARE DI GARA
Giustificazione della mancata indicazione della ponderazione dei criteri di aggiudicazione :

5.1.15 Tecniche

Accordo quadro :
Accordo quadro, parzialmente senza riapertura della gara e parzialmente con riapertura della gara
Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione :
Nessun sistema dinamico di acquisizione

5.1.16 Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi : Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia

6. Risultati

Valore massimo dell'accordo quadro in questa procedura : 40 Euro

6.1 Risultati: identificativo del lotto : LOT-0001

È stato selezionato almeno un vincitore.
Accordo quadro :
Valore massimo dell'accordo quadro : 40 Euro

8. Organizzazioni

8.1 ORG-0001

Nome ufficiale : POLITECNICO DI MILANO
Numero di registrazione : 80057930150
Località : Milano
Paese : Italia
Referente : Dott. Francesco Vitola
Telefono : 0223999339
Profilo del committente : https://www.polimi.it/
Ruoli di questa organizzazione :
Committente

8.1 ORG-0003

Nome ufficiale : Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia
Numero di registrazione : 97024970150
Località : Milano
Paese : Italia
Telefono : 0254331
Ruoli di questa organizzazione :
Organizzazione competente per i ricorsi

11. Informazioni sull'avviso

11.1 Informazioni sull'avviso

Identificativo/versione dell'avviso : 89307b22-3056-4b72-ab78-3d3391675cf9 - 01
Tipo di formulario : Risultati
Tipo di avviso : Avviso di aggiudicazione di un appalto o di una concessione – regime ordinario
Data di trasmissione dell'avviso : 14/01/2025 15:03 +01:00
Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile : italiano

11.2 Informazioni sulla pubblicazione

Numero di pubblicazione dell'avviso : 00029689-2025
Numero dell'edizione della GU S : 11/2025
Data di pubblicazione : 16/01/2025