ÁOK déli park rekonstrukciója I.-II. ütem

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOSORVOSTUDOMÁNYI KAR DÉLI PARK TÁJÉPÍTÉSZETI REKONSTRUKCIÓJA I. és II. ütem A beruházás célja: • a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar előtti parkosított terület létrehozása; • egy új, zöldebb és fenntartható, tiszta rendszerű közlekedési rendszer kialakítása; • az épület előterének nyitott városi köztérré tétele; • zöldfelületek megóvása, és funkcionális …

CPV: 45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work, 45110000 Building demolition and wrecking work and earthmoving work, 45233161 Footpath construction work, 45112700 Landscaping work, 45310000 Electrical installation work, 45350000 Mechanical installations, 71421000 Landscape gardening services
Place of execution:
ÁOK déli park rekonstrukciója I.-II. ütem
Awarding body:
Pécsi Tudományegyetem
Award number:
EKR001277722023

1. Vevő

1.1 Vevő

Hivatalos név : Pécsi Tudományegyetem

2. Eljárás

2.1 Eljárás

Cím : ÁOK déli park rekonstrukciója I.-II. ütem
Leírás : PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOSORVOSTUDOMÁNYI KAR DÉLI PARK TÁJÉPÍTÉSZETI REKONSTRUKCIÓJA I. és II. ütem A beruházás célja: • a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar előtti parkosított terület létrehozása; • egy új, zöldebb és fenntartható, tiszta rendszerű közlekedési rendszer kialakítása; • az épület előterének nyitott városi köztérré tétele; • zöldfelületek megóvása, és funkcionális megújítása; • új, minőségi burkolatok és utcabútorok kialakításával lehetőséget teremteni az épületek belső funkcióinak kitelepülésre. A beruházás kettő ütemben valósul meg, mely során ~11.420 m2 felületen az alábbi főbb munkák kerülnek elvégzésre: • A bontási és építési munkák során új közlekedési rendszer kerül kialakítása, a főépület előtere nyitott városi köztérré válik. (~5500 m2 felületen történik szilárd, ~350 m2 felületen gumiőrleményes térburkolatok kivitelezése) • A Biokémia épület előtt 44 normál + 2 akadálymentes új parkoló hely létesül (I. ütem) • Tervezett új parkoló alatt található meglévő földalatti építményben 4 db új, 20 m3-es műanyag vízgyűjtő tartály kerül elhelyezésre melyek a fejlesztési területhez tartozó új öntöző rendszer ellátását szolgálja • A zöldfelületek megóvása, és új kertészeti kivitelezési munkák elvégzése. (4400 db növény ültetése) (II. ütem) • Új erős és gyenge áramú hálózat létesítése. Új térvilágítás kerül kialakításra (86 db kandeláber telepítésével) • Csapadék vizek elvezetésére új folyókák, vízgyűjtők és csapadék csatornahálózat létesül • Tanulásra és étkezésre is alkalmas köztéri bútorok kerülnek elhelyezése Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza. A beruházás és teljesítés részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki dokumentáció (műszaki leírás, tervek, költségvetés) és szerződéstervezet tartalmazza.
Eljárásazonosító : feaf305b-03b0-4467-96ad-7ee02dd17919
Belső azonosító : EKR001277722023

2.1.1 Cél

A szerződés jellege : Építési beruházás
Fő osztályozás ( cpv ): 45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2.1.4 Általános információk

További információk : A szerződésmódosítás időpontja: 2025.02.10. A szerződésmódosítás jogalapja: Kbt. 141. § (2) bekezdés és (4) bekezdés c) pont. A szerződés értéke a módosítás előtt: nettó 726 830 749 Ft + Áfa A szerződés értéke a módosítás után: nettó 735.737.479,- Ft + Áfa A módosítás mértéke mindösszesen: nettó 8.906.730,- Forint + Áfa (1.22%) A teljesítés határideje a módosítás előtt: a Munkaterület átvételétől számított 8 hónap (245 naptári nap) A teljesítés határideje a módosítás után: Munkaterület átvételétől számított 320 naptári nap (2025.04.28. napja). A hirdetmény a továbbiakban a módosítás szövegezését tartalmazza. 1. ELŐZMÉNYEK 1.1. A Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 81. §-a alapján „ÁOK déli park rekonstrukciója I.-II. ütem” tárgyban, EKR001277722023 számon közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: Közbeszerzési eljárás) folytatott le. 1.2. A Vállalkozó – mint a legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő – a Közbeszerzési eljárás nyertese lett, amelynek eredményeként a Felek 2024.05.02. napján, PTE/53624-1/2024. iktatószámon vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek egymással. 1.3. A hatálybalépést követően a Szerződés mindeddig nem került módosításra. 2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, ÉRTÉKE ÉS A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE 2.1. A Szerződés 1.1. pontja értelmében annak tárgya a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Déli Parkjához kapcsolódó tájépítészeti rekonstrukciós munkálatainak elvégzése a Szerződésben, a Vállalkozó ajánlatában, valamint a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint, a Szerződésben rögzített díj ellenében. 2.2. A Szerződés 3.2. pontja értelmében a teljesítés határideje a munkaterület átvételétől számított 8 hónap. Figyelemmel arra, hogy a munkaterület átvételére 2024.06.12. napján került sor, a teljesítés határideje 2025.02.12. napja. 2.3. A Szerződés 5.1. pontja értelmében a Vállalkozó a Szerződésben meghatározott feladatainak ellenértékeként nettó 726 830 749 Ft + Áfa vállalkozói díjra jogosult. 3. A SZERZŐDÉS TÁRGYÁT MEGHALADÓ MUNKÁLATOK 3.1. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás 2.3. pontjában rögzített nettó vállalkozói díj a Közbeszerzési eljárás során közölt műszaki tartalom alapján meghatározott átalánydíj. 3.2. A Szerződés 4.72. pontja – hivatkozva a vállalkozói díj átalány jellegére – rögzíti, hogy a Vállalkozó a vállalkozói díjon felül a pótmunka ellenértékét igényelheti, a többletmunka ellenértékének megtérítésére azonban nem jogosult azzal, hogy a Megrendelő köteles megtéríteni a többletmunkával kapcsolatos, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható költségeket. 3.3. A pótmunka és többletmunka fogalmát a Szerződés 4.73. és 4.74. pontja a Ptk. 6:244. § (1)-(2) bekezdésének megfelelően az alábbiak szerint rögzíti: 3.3.1. A vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé (pótmunka). 3.3.2. A vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka). 3.4. A Szerződés 5.13. pontja értelmében a Megrendelő a Közbeszerzési eljárás során a nettó vállalkozói díj 10%-ának megfelelő mértékű tartalékkeret biztosításáról döntött, amely a vonatkozó jogszabályi előírások értelmében kizárólag az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. A Szerződés 5.16. pontja értelmében a tartalékkeret a felmerült pótmunkák megfizetésére is felhasználható, ha az megfelel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdésének. 4. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS INDOKA 4.1. Felek rögzítik, hogy a Szerződés teljesítése során megállapítást nyert, hogy a Szerződés tárgyát képező munkálatokon kívül további, a Közbeszerzési eljárás során rendelkezésre bocsátott műszaki tartalomban nem szereplő munkálatok elvégzése indokolt, amelyek a Megrendelő részéről pótmunkák elrendelésének szükségességét eredményezik. 4.2. Felek rögzítik, hogy bizonyos pótmunkák elvégzésének szükségessége olyan okból merült fel, amelyet a Felek a legnagyobb gondosság mellett eljárva sem láthattak előre, ezen pótmunkák ellenértékét a Felek a Szerződés hivatkozott rendelkezései alapján, a Szerződésben rögzített eljárásrendnek megfelelően a tartalékkeret terhére számolják el. Azon pótmunkák tekintetében, ahol az előre nem láthatóság feltétele nem áll fenn, vagy az előre nem látható pótmunkák a tartalékkeret kimerülése okán annak terhére már nem számolhatók el, a pótmunkák ellenértékének biztosítása céljából a Felek a kivitelezői díjat közös megegyezéssel módosítják. 4.3. A fentieken túl megállapítást nyert, hogy bizonyos munkálatok elvégzése a Szerződésben rögzített cél megvalósításához nem szükséges, azaz szükségessé vált ezen munkálatok elmaradó tételként történő kezelése, ezen munkálatok műszaki tartalomból való törlése. 4.4. Felek rögzítik, hogy a teljesítés során felmerült, a Felek számára előre nem látható további munkálatok a teljesítési határidő felülvizsgálatát is szükségessé teszik. 4.5. A jelen szerződésmódosítás 4.1-4.4. pontjában rögzítettekre figyelemmel a Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés teljesítése során felmerülő – tartalékkeret terhére el nem számolható - pótmunkákat, elmaradó tételeket, valamint az ezekhez kapcsolódó műszaki és pénzügyi kérdéseseket a jelen szerződésmódosításban kezelik. 5. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TÁRGYA 5.1. Felek rögzítik, hogy a vállalkozói díjat érintő műszaki változások két csoportba sorolhatók az alábbiak szerint: 5.1.1. Előre nem látható, tartalékkeret terhére nem elszámolt pótmunkák  Gyengeáramot érintő munkanemek  Buszmegállóhoz kapcsolódó munkálatok  Meglévő közvilágítási kábel megtáplálását érintő munkálatok 5.1.2. Megrendelői igények  Szellőzőrendszert érintő munkálatok  Sorompókat érintő munkálatok 5.2. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás elsődleges tárgya a fenti munkálatok vonatkozásában bekövetkező vállalkozói díj-változás. 5.3. Felek rögzítik, hogy a fent leírt műszaki változások önmagukban a teljesítési határidő módosítását nem tennék szükségessé, azonban a teljesítés során felmerült olyan, a fentiekben nem nevesített műszaki változás, amely ugyan a tartalékkeret terhére elszámolható (tehát az előre nem láthatóság feltételének megfelel), azonban oly mértékű többlet feladatot jelent a Vállalkozó számára, amely a Szerződésben rögzített határidőn belül nem valósítható meg, így a jelen szerződésmódosítás tárgyát képezi a teljesítési határidő módosítása is. 5.4. Figyelemmel arra, hogy a jelen szerződésmódosítás eredményeként a Vállalkozó teljesítési időtartama növekszik, a teljesítési határidő módosításával összefüggésben felmerülő további költségek (ideiglenes létesítmények) vállalkozói díjba történő integrálása is a jelen szerződésmódosítás keretében valósul meg. 5.5. A Megrendelő kijelenti, hogy valamennyi, a jelen szerződésmódosítás tárgyát képező változáshoz kapcsolódóan rendelkezésre bocsátott dokumentumot megvizsgálta, az abban foglaltakat elfogadhatónak és reális mértékű igénynek tartja a saját és a Szerződés tárgyát képező beruházás műszaki ellenőrének szakmai álláspontja alapján. 6. A TARTALÉKKERET TERHÉRE EL NEM SZÁMOLHATÓ EGYES MŰSZAKI VÁLTOZÁSOK ÉS AZOK ÉRTÉKE A. Gyengeáram 6.1. Felek rögzítik, hogy a tárgyi munkanem vonatkozásában a Felek számára előre nem látható okból merült fel a műszaki változás szükségessége, mivel az ajánlati dokumentáció szerinti eszköz (KC-3600-2A 2U) gyártása és forgalmazása megszűnt, helyette a KC-1300 series eszköz alkalmazása javasolt. 6.2. Felek rögzítik, hogy a műszaki változás eredményeként az eredeti költségvetésben foglaltakhoz képest elmaradó tételek és új műszaki tételek is felmerülnek, amelyek kumulált értéke a vállalkozói díjban nettó 2.551.053,- Forint emelkedést jelent. 6.3. A tárgyi pótmunkához kapcsolódó részletes költségvetés – amely egyaránt tartalmazza az elmaradó tételek és új tételek értékét is – a jelen szerződésmódosítás 1. sz. mellékleteként kerül csatolásra. B. Buszmegálló 6.4. Felek rögzítik, hogy a tárgyi munkanem vonatkozásában a Felek számára előre nem látható okból merült fel a műszaki változás szükségessége, mivel a buszmegálló tervezett helyének kitűzését és az alapozás földmunkálatainak megkezdését követően vált láthatóvá, hogy a meglévő gáz nyomvonal védőtávolságon belül van. Ennek eredményeként szükségessé vált a buszmegálló pavilon áttervezése és az annak megfelelő kivitelezése. 6.5. Felek rögzítik, hogy a műszaki változás eredményeként az eredeti költségvetésben foglaltakhoz képest elmaradó tételek és új műszaki tételek is felmerülnek, amelyek kumulált értéke a vállalkozói díjban nettó 1.525.734,- Forint csökkenést jelent. 6.6. A tárgyi pótmunkához kapcsolódó részletes költségvetés – amely egyaránt tartalmazza az elmaradó tételek és új tételek értékét is – a jelen szerződésmódosítás 2. sz. mellékleteként kerül csatolásra. C. Meglévő közvilágítási kábel megtáplálása 6.7. Felek rögzítik, hogy a tárgyi munkanem vonatkozásában a Felek számára előre nem látható okból merült fel a műszaki változás szükségessége, mivel a korábbi közvilágítási hálózat bontását követően vált megtapasztalhatóvá, hogy a megtartandó közvilágítási hálózat fizikai kapcsolata nem biztosított, így a rendszer megtáplálásának kiépítése szükséges. 6.8. Felek rögzítik, hogy a műszaki változás eredményeként az eredeti költségvetésben foglaltakhoz képest kizárólag új műszaki tételek merültek fel, amelyek értéke a vállalkozói díjban nettó 1.410.161,- Forint emelkedést jelent. Folyt. BT-201
Jogalap :
2014/24/EU irányelv

5. Rész

5.1 Technikai azonosító a tételhez : LOT-0001

Cím : ÁOK déli park rekonstrukciója I.-II. ütem
Leírás : Közbeszerzés megnevezése: „PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOSORVOSTUDOMÁNYI KAR DÉLI PARK TÁJÉPÍTÉSZETI REKONSTRUKCIÓJA I. és II. ütem" A közbeszerzés tárgya: építési beruházás Közbeszerzés mennyisége: ~11.420 m2 felületen tájépítészeti rekonstrukciós munkák. A beruházás célja: • a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar előtti parkosított terület létrehozása; • egy új, zöldebb és fenntartható, tiszta rendszerű közlekedési rendszer kialakítása; • az épület előterének nyitott városi köztérré tétele; • zöldfelületek megóvása, és funkcionális megújítása; • új, minőségi burkolatok és utcabútorok kialakításával lehetőséget teremteni az épületek belső funkcióinak kitelepülésre. A beruházás kettő ütemben valósul meg, mely során ~11.420 m2 felületen az alábbi munkák kerülnek elvégzésre: • A bontási és építési munkák során új közlekedési rendszer kerül kialakítása, a főépület előtere nyitott városi köztérré válik. (~5500 m2 felületen történik szilárd, ~350 m2 felületen gumiőrleményes térburkolatok kivitelezése) • A Biokémia épület előtt 44 normál + 2 akadálymentes új parkoló hely létesül (I. ütem) • Tervezett új parkoló alatt található meglévő földalatti építményben 4 db új, 20 m3-es műanyag vízgyűjtő tartály kerül elhelyezésre melyek a fejlesztési területhez tartozó új öntöző rendszer ellátását szolgálja • A zöldfelületek megóvása, és új kertészeti kivitelezési munkák elvégzése. (4400 db növény ültetése) (II. ütem) • Új erős és gyenge áramú hálózat létesítése. Új térvilágítás kerül kialakításra (86 db kandeláber telepítésével) • Csapadék vizek elvezetésére új folyókák, vízgyűjtők és csapadék csatornahálózat létesül • Tanulásra és étkezésre is alkalmas köztéri bútorok kerülnek elhelyezése Műszaki egyenértékűség a teljesítés során a szerződés 4.63.-4.71. pontjai szerint. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben szükséges, a kivitelezés megkezdését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik (Anyagkiváltás) a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-ában foglaltaknak megfelelően. Az Anyagkiváltás során a Vállalkozó által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg (műszaki azonosság). A BERUHÁZÁS NEM ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYKÖTELES TEVÉKENYSÉG! Megrendelő a munkaterületet a szerződés hatálybalépésétől számított 10 munkanapon belül biztosítja. Nyertes Ajánlattevő köteles - a szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül az Ajánlatkérő által rendelkezésére bocsátott Tervdokumentáció alapján a feladatok elvégzésére vonatkozóan különálló műszaki, valamint pénzügyi ütemtervet készíteni, és azt jóváhagyás céljából megküldeni Megrendelőnek; - a beruházás teljes időtartama alatt az elektronikus naplót (e-napló) vezetni; - a műszaki átadás-átvételi eljárás során legalább 48 órás hibamentes próbaüzem lefuttatására az öntözőrendszer esetében. Szerződésszerű teljesítés kizárólag hibamentes próbaüzem esetén ismerhető el. ; - megvalósulási tervdokumentációt készíteni, és az Épkiv. 33. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig 1 példányban elektronikus formában (pdf, dwg, vagy pla) átadni Megrendelő részére; - a sikeres átadás-átvételi eljárást követően a park rendeltetésszerű használatához szükséges vízügyi engedély megszerzésében Megrendelővel együttműködni a Szerződés 4.92. pontja szerint. A részletes feladatleírást a jelen felhívás és az azt kiegészítő dokumentum részét képező műszaki dokumentáció (műszaki leírás, tervek, költségvetés) és szerződéstervezet tartalmazzák.
Belső azonosító : EKR001277722023/1

5.1.1 Cél

A szerződés jellege : Építési beruházás
Fő osztályozás ( cpv ): 45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
További osztályozás ( cpv ): 45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
További osztályozás ( cpv ): 45233161 Gyalogút építése
További osztályozás ( cpv ): 45112700 Tereprendezési munkák
További osztályozás ( cpv ): 45310000 Villamos szerelési munka
További osztályozás ( cpv ): 45350000 Gépészeti szerelések
További osztályozás ( cpv ): 71421000 Kertépítési szolgáltatások

5.1.2 A teljesítés helye

Postacím : Szigeti út 12
Város : Pécs
Irányítószám : 7624
Ország alegysége (NUTS) : Baranya ( HU231 )
Ország : Magyarország
További információk : Magyarország_7624_Pécs_Szigeti _út_12._hrsz.: 3206

5.1.3 Becsült időtartam

Időtartam : 320 Nap

5.1.4 Megújítás

A megújítások maximális száma : 0

5.1.6 Általános információk

Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó : nem
További információk : 1) II.2.5) pont kiegészítése: az 2-4. részszempont esetében az ajánlatok összehasonlításának alapját a szakembereknek a névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli, felelős műszaki vezetői és/vagy a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdése szerinti, a felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez figyelemebe vehető szakmagyakorlási tevékenységi szakterületen szerzett szakmai tapasztalatának összesített, egész hónapokban megadott időtartama képezi. Ajánlatkérő az értékelési részszempontra vonatkozóan egy szakember bemutatását és szakmai tapasztalatát vizsgálja. Amennyiben ajánlattevő több, mint egy szakembert mutat be az adott részszempont vonatkozásában ajánlatában, úgy Ajánlatkérő kizárólag a vonatkozó EKR űrlap szerint megtett nyilatkozatában az adott részszempont kapcsán elsőként feltüntetett szakembert veszi figyelembe az értékelés során. Ha közös ajánlattevők tagjai külön-külön nyilatkozatot tesznek és adott esetben több tag is, vagy mindegyik tag bemutat az adott szempont vonatkozásában egy szakembert, úgy a vezető tag által elsőként megjelölt szakembert veszi figyelembe Ajánlatkérő. Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján az ajánlatokat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő, alábbi szempontok szerint értékeli: Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10. Az 1. számú értékelési részszempont vonatkozásában a fordított arányosítás módszere, a 2-4. számú értékelési szempont vonatkozásában az egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra. 2) A II.2.7) pontban megadott 245 naptári napos időtartam a Munkaterület átvételétől számított a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének napjáig tartó időtartamot jelöli. Az átadás-átvételi eljárás időtartama további 30 naptári nap. A Megrendelő a Munkaterületet a Szerződés hatálybalépésétől számított 10 munkanapon belül adja át a Vállalkozó részére. 3) Ajánlatkérő az Európai Unió Tanácsa Oroszország elleni szankciók kibővítéséről szóló rendelete (a továbbiakban: a rendelet), valamint a Miniszterelnökség orosz-ukrán háború miatt a közbeszerzéseket érintő uniós szankciókról szóló közleménye 4. pontjára figyelemmel előírja, hogy tilos e közbeszerzés alapján kötendő szerződés odaítélése a rendeletben meghatározott személyek részére. A rendelet szerinti tilalmat a következő személyekre kell alkalmazni: - a) orosz állampolgár, vagy oroszországi lakóhelyű/székhelyű természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv; - b) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetlenül vagy közvetve az a) pontban említett valamely szervezet rendelkezik; vagy - c) olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az a) vagy b) pontban említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el; ideértve a szerződés értékének 10 %-át meghaladó alvállalkozókat, szállítókat vagy szervezeteket, amelyeknek a kapacitásait a közbeszerzési irányelvek értelmében igénybe veszik. Ajánlattevő köteles nyilatkozni a tilalom személyi hatálya saját magára valamint az ajánlatban már ismert és a szerződés értékének 10 %-át meghaladó alvállalkozóra, szállítóra vagy kapacitást biztosító szervezetre kiterjed-e vagy sem. 4) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy tekintettel az Európai Unió Hivatalos Lapjának (TED) jelen pontra is érvényes karakterkorlátozására, a további információk a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek kifejtésre. 5) Ajánlatkérő előírja a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi ok alkalmazását. 6) Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények szerinti feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg. 7) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja. 8) Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 41. § (3) bekezdésére, illetve a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKR. Kr.) szerint az elektronikus közbeszerzési rendszeren (EKR) keresztül folytatja le, nyilatkozatétel kizárólag elektronikus úton, az EKR-ben lehetséges. Az EKR a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap címen érhető el. 9) Kieg.táj. kérhető a Kbt.56.§(1) szerint, melyre válasz a Kbt.56.§(2)-(5) szerint. A kommunikáció EKR Kr. 2.§ alapján az EKR-ben történik. A rendszer használatával kapcsolatosan ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást nem nyújt. 10) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. 11) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában: ennek értelmében az ajánlatban (a vonatkozó EKR űrlapon) meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, valamint az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tervezett százalékos arányát. 12) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (.xml fájl), és a benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott, egyszerű másolatát, és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, illetve az EKR-ben nyilatkoznia kell arról, hogy a gazdasági szereplőnél változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével.

5.1.7 Stratégiai közbeszerzés

5.1.12 A közbeszerzésre irányadó feltételek

A szerződés feltételei :
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni : Nem
A szerződés teljesítésére vonatkozó feltételek : Előleg lehetősége biztosított. A nyertes ajánlattevő 4 db. részszámla és 1 db. végszámla benyújtására jogosult. Részletek a KD-ben, és a szerződésben.
Elektronikus számlázás : Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni : igen
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni : igen
A szerződést elnyerő ajánlattevők csoportjának kötelező jogi formája : Gazdasági társaság, jogi személy létrehozása nem lehetséges.
Pénzügyi megállapodás : Megrendelő a vállalkozói díjat - a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, a Kbt. 135. §-a vonatkozó rendelkezései szerint, és a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet alapján - az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően, számla ellenében, 30 napon belül, banki átutalással teljesíti a Kbt. 135. § (3) alapján a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ban foglaltak szerint. Megrendelő a vállalkozói díjat 100,000000%-ban saját forrásból egyenlíti ki. Tartalékkeret (Szerződés 5.13.-5.20. pontjai): nettó vállalkozói díj 10 %-a, mely a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése alapján kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel.

5.1.16 További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Felülvizsgálati szervezet : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság -
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk : Kbt. 148. §-a szerint.
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet : Pécsi Tudományegyetem -
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság -

6. Eredmények

Az értesítésben odaítélt összes szerződés értéke : 726 830 749 Forint

6.1 Eredmény – részazonosító : LOT-0001

6.1.2 Információk a nyertesekről

Nyertes :
Hivatalos név : Géplak Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Ajánlat :
Ajánlat azonosítója : EKR001277722023/8032
A rész vagy a részcsoport azonosítója : LOT-0001
Ajánlat értéke : 726 830 749 Forint
Az ajánlatot rangsorolták : igen
Helyezés a nyertesek listáján : 1
Alvállalkozás : Jelenleg ismeretlen
A szerződésre vonatkozó információk :
A szerződés azonosítója : 1
Cím : ÁOK déli park rekonstrukciója I.-II. ütem
A nyertes kiválasztásának időpontja : 22/03/2024
A szerződés megkötésének időpontja : 02/05/2024

6.1.4 Statisztikai információk

Az ajánlatkérő szervezethez beérkezett felülvizsgálati kérelmek összefoglalása :
A panaszosok száma : 0

7. Módosítás

7.1 Módosítás

Az előző szerződéskötési értesítő azonosítója : 326363-2024
Módosított szerződés azonosítója : CON-0001
A módosítás oka : Olyan módosítások, amelyek nem érik el a minimális értéket ("de minimis" szabály).
Leírás : 6.9. A tárgyi pótmunkához kapcsolódó részletes költségvetés – amely egyaránt tartalmazza az elmaradó tételek és új tételek értékét is – a jelen szerződésmódosítás 3. sz. mellékleteként kerül csatolásra. D. Szellőzők 6.10. Felek rögzítik, hogy a tárgyi munkanem elvégzését a Megrendelő részéről felmerült igény teszi szükségessé, mivel a kitűzések során tapasztalt tervtől való szintbeli eltérések és a munkavégzés során feltárt szellőzők a meglévő rendszer korszerűsítésétét, annak új terepszinthez való hozzáigazítását teszik indokolttá. 6.11. Felek rögzítik, hogy a műszaki változás eredményeként az eredeti költségvetésben foglaltakhoz képest elmaradó tételek és új műszaki tételek is felmerülnek, amelyek kumulált értéke a vállalkozói díjban nettó 3.962.711,- Forint emelkedést jelent. 6.12. A tárgyi pótmunkához kapcsolódó részletes költségvetés – amely egyaránt tartalmazza az elmaradó tételek és új tételek értékét is – a jelen szerződésmódosítás 4. sz. mellékleteként kerül csatolásra. E. Sorompók 6.13. Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési eljárás során kibocsátott műszaki tartalom alapján az elvégzendő munkálatok között szerepelt a bejáratok automatizálása, ennek keretében 2 db. KLING Came G4000-SET típusú sorompó elhelyezése. Figyelemmel arra, hogy a Közbeszerzési eljárást követően a teljesítéssel érintett telephely vonatkozásában egységesítésre került a behajtási rendszer, a jelen pontban hivatkozott sorompók nem kerülnek integrálásra. 6.14. A fent leírtakra figyelemmel a Felek a 2 db. fent nevezett sorompót elmaradó tételként kezelik és a vállalkozói díjat nettó 758.200,- Forinttal csökkentik. 6.15. A vonatkozó költségvetés, valamint a csökkentés mértékét alátámasztó dokumentumok a jelen szerződésmódosítás 5. sz. mellékleteként kerülnek csatolásra. F. Összesítés 6.16. Felek rögzítik, hogy a 6.1-6.15. pontban rögzített változások összértéke nettó 5.639.991,- Forint. 6.17. Felek a fentiekkel összefüggésben emelik ki a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács „közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről” szóló útmutatójának (2023.05.25.) alábbi rendelkezését: „Amennyiben egy szerződésmódosítás keretében elmaradó és új beszerzési igény is megjelenik, az ajánlatkérőnek a százalékos viszonyítás alapjául azok összértékének egyenlegét kell figyelembe vennie. Mindez azt jelenti, hogy ebben az esetben a módosítás értékének szummáját kell figyelembe venni a Kbt. 141. § (2) bekezdésben szereplő %-os mérték vizsgálatakor (…)” 7. A TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ MÓDOSÍTÁSA 7.1. Felek a jelen szerződésmódosítás 4.4. és 5.3. pontjának megfelelően rögzítik, hogy a fent ismertetett pótmunkákon kívül további pótmunkák elvégzése vált szükségessé a teljesítés során azzal, hogy ezen pótmunkák előre nem látható jellegükből adódóan a tartalékkeret terhére elszámolhatók. 7.2. Ilyen pótmunkának minősül a 2025.02.05. napján megrendelésre került „Tűzoltó út” megnevezésű, 21. sorszámú, nettó 9.340.200,- Forint értékű munka is, amelynek elvégzése az alábbiak okán vált szükségessé: „A buroklatok kitűzése során vált ki a meglévő burkolatok és tervezett szintek eltérése. A gépjárműforgalom számára továbbra is alkalmas kialakítás érdekében a tűzoltó felvonulási út két végén a szegélyek, burkolatok és csapadékvíz elvezetés átépítése szükséges a folytonos és akadálymentes járófelület biztosítása érdekében.” 7.3. A jelen szerződésmódosítás 7.2. pontjában foglaltak alapján megállapítható, hogy a 21. sorszámú pótmunka keretében olyan volumenű munkálatok elvégezése szükséges (szegélyek, burkolatok és csapadékvíz elvezetés átépítése), amelyek nem megvalósíthatók a Szerződés időtartama alatt, így a Szerződésben rögzített teljesítési határidő módosítását teszik szükségessé. 7.4. Felek a 21. sorszámú pótmunka keretében megvalósítandó munkálatok jellegére és volumenére figyelemmel, a megfelelő megvalósítás érdekében megállapodnak abban, hogy az eredeti teljesítési határidőt további 75 naptári nappal meghosszabbítják. 7.5. Felek rögzítik, hogy a teljesítési határidő meghosszabbításával a Szerződés teljesítéséhez szükséges ún. ideiglenes létesítmények (pl. Mobil WC, konténer, ideiglenes kerítés, üvegkapu beléptető rendszer, stb.) rendelkezésre állása válik szükségessé, amelyek értéke mindösszesen nettó 6.533.477,- Forint. 7.6. Tekintettel arra, hogy az ideiglenes létesítményekkel összefüggő többletköltség előre nem látható okból merült fel, a Felek a költségek megoszlása mellett döntöttek, amelynek eredményeként a vállalkozói díjat nettó 3.266.739,- Forinttal megemelik. 7.7. Felek a 7.6. pontban rögzítettekkel összefüggésben emelik ki a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács „közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről” szóló útmutatójának (2023.05.25.) alábbi rendelkezését: „A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács felhívja a figyelmet arra, hogy a feleknek olyan mértékű módosításban kell megegyezniük, ami csak a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó változás kezeléséről szól, vagyis ezáltal az ajánlatkérő nem indokolatlanul vállal át kockázatot az ajánlattevőtől, hanem az előre nem látható mértékű kockázatok viselését a felek ilyen esetben megosztják. Ennek mértékét a szerződés tárgyához igazítva, esetileg kell meghatározni.” 8. MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK 8.1. Felek közös megegyezéssel a vállalkozói díjat a fent ismertetett pótmunkák okán nettó 5.639.991,- Forinttal, valamint a ideiglenes létesítményekkel összefüggő többletköltségek okán további nettó 3.266.739,- Forinttal, mindösszesen nettó 8.906.730,- Forinttal megemelik, és a Szerződés 5.1. pontját az alábbiak szerint módosítják: Folyt. BT-202

7.1.1 Változtatás

A módosítások leírása : „Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozót a Szerződésben meghatározott feladatai ellenértékeként mindösszesen nettó 735.737.479,- Ft + Áfa díjazás illeti meg. A vállalkozói díj tételeit az árazott költségvetés tartalmazza, amely a Szerződés elválaszthatatlan részeként értelmezendő.” 8.2. Felek rögzítik, hogy a változás mértéke az eredeti szerződéses érték 1,22%.-a. 8.3. Felek közös megegyezéssel az eredeti 8 hónapos teljesítési határidőt (amely 245 naptári napnak felel meg) az előre nem látható okból szükségessé váló munkálatok időigénye miatt 75 naptári nappal meghosszabbítják, és a Szerződés 3.2. pontját az alábbiak szerint módosítják: „A teljesítési határideje a Munkaterület átvételétől számított 320 naptári nap.” 8.4. A 8.3. pontban foglaltakra figyelemmel a teljesítési határidő 2025.04.28. napja. 9. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS MINŐSÍTÉSE 9.1. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítást a vállalkozói díjat és az ahhoz kapcsolódó műszaki változások tekintetében a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakra, a teljesítési határidő vonatkozásában a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontjára alapítják. 9.2.-9.4. Jogszabályi hivatkozások szövege Minősítés a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdése kapcsán 9.5. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás összesített értéke nettó 8.906.730,- Forint, amely nem éri el az uniós értékhatárt, így a jelen szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdésének a) pontjában foglaltaknak. 9.6. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás értéke nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át, tehát a jelen szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak. 9.7. Felek rögzítik, hogy a Szerződés tárgyát képező munkálatokat érintő változásokat a Felek a szerződéses érték változásával összefüggésben módosításra kerülő elemnek tekintik, így az megfelel a Kbt. 141. § (3) bekezdésében foglaltaknak. 9.8. Felek rögzítik, hogy mind a Szerződés, mind pedig a jelen szerződésmódosítás alapján a Vállalkozó a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Déli Parkjához kapcsolódó tájépítészeti rekonstrukciós munkálatainak elvégzésére köteles, tehát a módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, hanem igazodik ahhoz. Minősítés a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja kapcsán 9.9. Felek a jelen szerződésmódosítás 9.1. pontjában foglaltakkal összhangban rögzítik, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontját a teljesítési határidő vonatkozásában kívánják alkalmazni, azonban meg kívánják jegyezni, hogy a jelen szerződésmódosítás 6. fejezet A., B. és C. pontjában foglalt munkálatok tekintetében is alkalmazható lenne a jogalap, tekintettel azok előre nem látható jellegére. 9.10. Felek rögzítik, hogy a teljesítési határidő módosítását egy, a Közbeszerzési eljárás előkészítése során nem ismert körülmény tette szükségessé, amely körülmény folytán elengedhetetlenné vált a 21. sz. pótmunka megrendelése. Mivel ezen pótmunka tartalékkeret terhére kerül elszámolásra – így elvi szinten feltétele az ún. előre nem láthatóság –, a pótmunka megvalósításához szükséges többlet-időtartam is előre nem látható körülménynek minősül. 9.11. A jelen szerződésmódosítás 9.10. pontjában foglaltakra figyelemmel a Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont ca) alpontjában foglaltaknak. 9.12. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás 9.8. pontjában foglaltakra figyelemmel a jelen szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont cb) alpontjában foglaltaknak. 9.13. Felek rögzítik, hogy önmagában a teljesítési határidő változása a Szerződés gazdasági egyensúlyát nem befolyásolja, a vállalkozói díjat ezen módosítási tétel önmagában nem változtatná meg, így a jelen szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont cc) alpontjában foglaltaknak. 10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 10.1. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás a Megrendelő részéről a jelen szerződésmódosításban nevesített pótmunkák tekintetében (6 fejezet A-D. pont) pótmunka-megrendeléssel egy tekintet alá eső dokumentumnak minősül, a megrendelés napja a jelen szerződésmódosítás hatálybalépésének napja. 10.2. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az esetlegesen megkezdett, de meg nem rendelt pótmunkák vonatkozásában a Megrendelőt fizetési kötelezettség nem terheli. 10.3. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésmódosítás rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 10.4. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás annak mindkét Fél általi aláírásával lép hatályba azzal, hogy amennyiben a Felek azt különböző időpontban írják alá, a jelen szerződésmódosítás a későbbi aláírás időpontjában lép hatályba. 10.5. Felek egyezően kijelentik, hogy a Szerződésnek jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései – ideértve különösen, de nem kizárólagosan a teljesítési határidőt - változatlan tartalommal hatályban maradnak. 10.6. Jelen szerződésmódosítás 5 eredeti, egymással mindenben megegyező példányban készült, amelyből 4 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illet. 10.7. Jelen szerződésmódosítást a Felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

8. Szervezetek

8.1 ORG-0002

Hivatalos név : Pécsi Tudományegyetem
Regisztrációs szám : 19308681202
Postacím : Vasvári Pál Utca 4.
Város : Pécs
Irányítószám : 7622
Ország alegysége (NUTS) : Baranya ( HU231 )
Ország : Magyarország
Kapcsolattartó pont : Horváth-Tóth Veronika
Telefonszám : +36 302988789
Fax : +36 72501500
Internetcím : https://www.pte.hu
E szervezet szerepei :
Vevő
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet

8.1 ORG-0003

Hivatalos név : Géplak Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Regisztrációs szám : 14013524202
Postacím : Köves-földi 33
Város : Pécs
Irányítószám : 7631
Ország alegysége (NUTS) : Baranya ( HU231 )
Ország : Magyarország
E-mail-cím : geplakkft@gmail.com
Telefonszám : +36 209821220
E szervezet szerepei :
Ajánlattevő
E tételek nyertese : LOT-0001

8.1 ORG-0004

Hivatalos név : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Regisztrációs szám : EKRSZ_000000
Postacím : Riadó u. 5
Város : Budapest
Irányítószám : 1026
Ország alegysége (NUTS) : Budapest ( HU110 )
Ország : Magyarország
Telefonszám : +36 18828592
Fax : +36 18828593
E szervezet szerepei :
Felülvizsgálati szervezet

8.1 ORG-0005

Hivatalos név : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Regisztrációs szám : EKRSZ_406645341
Postacím : Riadó u. 5
Város : Budapest
Irányítószám : 1026
Ország alegysége (NUTS) : Budapest ( HU110 )
Ország : Magyarország
Telefonszám : +36 18828592
Fax : +36 18828593
E szervezet szerepei :
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet

8.1 ORG-0001

Hivatalos név : Közbeszerzési Hatóság
Regisztrációs szám : EKRSZ_40664534
Postacím : Riadó utca 5.
Város : Budapest
Irányítószám : 1026
Ország alegysége (NUTS) : Budapest ( HU110 )
Ország : Magyarország
E-mail-cím : hirdetmeny@kt.hu
Telefonszám : +36 18828635
E szervezet szerepei :
TED eSender
A hirdetményre vonatkozó információk
A hirdetmény azonosítója/verziója : 81610b13-3904-4fd0-9a46-af4f7e1ab836 - 03
Hirdetményminta típusa : Szerződésmódosítás
A hirdetmény típusa : Szerződésmódosításról szóló hirdetmény
A hirdetmény megküldésének dátuma : 26/02/2025 09:11 +01:00
Hirdetmény megküldésének dátuma (az eSender rendszerben) : 24/02/2025 10:31 +01:00
Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhető : magyar
A hirdetmény közzétételi száma : 00130999-2025
HL S kiadás száma : 41/2025
A közzététel dátuma : 27/02/2025