Aménagement voie PLM - Véloroute section LA PERGOLA à CHEMIN D'ACCES PLAGE DE DOUCIER - Commune de Marigny

Délai d'exécution laissé à l'initiative du candidat (délai plafond 28 jours calendaires). Période de préparation : 14 jours non compris dans délai d'exécution. A titre indicatif, les travaux commenceront au plus tôt le 28/10/24 Délai d'exécution laissé à l'initiative du candidat (délai plafond 28 jours calendaires). Période de préparation : …

CPV: 45233162 Cycle path construction work
Place of execution:
Aménagement voie PLM - Véloroute section LA PERGOLA à CHEMIN D'ACCES PLAGE DE DOUCIER - Commune de Marigny
Awarding body:
Conseil départemental du Jura
Award number:
2024ROU92_MR

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Conseil départemental du Jura
Forme juridique de l’acheteur : Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Aménagement voie PLM - Véloroute section LA PERGOLA à CHEMIN D'ACCES PLAGE DE DOUCIER - Commune de Marigny
Description : Délai d'exécution laissé à l'initiative du candidat (délai plafond 28 jours calendaires). Période de préparation : 14 jours non compris dans délai d'exécution. A titre indicatif, les travaux commenceront au plus tôt le 28/10/24
Identifiant de la procédure : 12eee870-6d50-4edf-9b5e-09fabd9a6845
Identifiant interne : 2024ROU92_MR
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non
Justification de la procédure accélérée :
Principales caractéristiques de la procédure :

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45233162 Travaux de construction de pistes cyclables
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45233162 Travaux de construction de pistes cyclables

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : Consultation du contrat peut être effectuée à l'adresse de l'organisme acheteur du lundi au vendredi (9h à 11h30 - 14h à 16h30) hors jours fériés et jours de fermeture de l'institution. Date d'envoi de l'Aapc : 30/08/24 (Progres+Moniteur On Line). Marché attribué avec la note globale de 89/100 (Prix : 40/40; Valeur tech : 26/30 ; Valeur environnementale : 13/20 ; Délai : 10/10). Le montant du marché indiqué ci-dessus correspond au montant de l'offre attribuée
Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0000

Titre : Aménagement voie PLM - Véloroute section LA PERGOLA à CHEMIN D'ACCES PLAGE DE DOUCIER - Commune de Marigny
Description : Délai d'exécution laissé à l'initiative du candidat (délai plafond 28 jours calendaires). Période de préparation : 14 jours non compris dans délai d'exécution. A titre indicatif, les travaux commenceront au plus tôt le 28/10/24
Identifiant interne : T-PA-1518622

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45233162 Travaux de construction de pistes cyclables
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45233162 Travaux de construction de pistes cyclables

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique de l'offre
Pondération (points, valeur exacte) : 30
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur environnementale
Pondération (points, valeur exacte) : 20
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Délai d'exécution
Pondération (points, valeur exacte) : 10
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix
Pondération (points, valeur exacte) : 40
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Cf. le Greffe du Tribunal Administratif à l'adresse ci-dessus

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Besançon
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

6. Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 99 979,5 Euro

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0000

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : COLAS
Offre :
Identifiant de l’offre : COLAS
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0000
Valeur de l'offre : 99 979,5 Euro
L’offre est une variante : non
Sous-traitance : Oui
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2024135a
Titre : Aménagement voie Plm - Véloroute section La Pergola à Chemin D'Acces Plage De Doucier - Commune de Marigny
Date de conclusion du marché : 18/10/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 4

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement : FC8070B8-9769-C9DB-B569F1CBF48F38C6
Ville : Seyssinet-Pariset
Code postal : 38170
Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )
Pays : France
Adresse électronique : publications-joue@aws-france.com
Téléphone : +33480041260
Rôles de cette organisation :
TED eSender

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Conseil départemental du Jura
Numéro d’enregistrement : 38292
Adresse postale : 17 rue Rouget de Lisle
Ville : Lons Le Saunier
Code postal : 39039
Subdivision pays (NUTS) : Jura ( FRC22 )
Pays : France
Point de contact : FASSENET Gérôme
Adresse électronique : marches@jura.fr
Téléphone : 0384873300
Adresse internet : http://www.jura.fr
Profil de l’acheteur : http://marchespublics.jura.fr/
Rôles de cette organisation :
Acheteur

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Tribunal administratif de Besançon
Numéro d’enregistrement : FC8070E2-FD98-20AB-768D22A0B5C9AFE4
Adresse postale : 30 rue Charles Nodier
Ville : Besançon
Code postal : 25044
Subdivision pays (NUTS) : Doubs ( FRC21 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-besancon@juradm.fr
Téléphone : 0381826000
Télécopieur : 0381826001
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0004

Nom officiel : COLAS
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 1518622-1-0-1
Adresse postale : Za Les Grands Champs
Ville : Dannemarie-Sur-Crete
Code postal : 25410
Subdivision pays (NUTS) : Doubs ( FRC21 )
Pays : France
Adresse électronique : fcsud@colas.com
Téléphone : 0384434500
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0000

11. Informations relatives à l’avis

11.1 Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : 43ada32b-2219-4aae-9b15-eba589aa77ef - 01
Type de formulaire : Résultats
Type d’avis : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 22/10/2024 08:11 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Numéro de publication de l’avis : 00642519-2024
Numéro de publication au JO S : 207/2024
Date de publication : 23/10/2024