Affidamento Contraente Generale della progettazione esecutiva e lavori terza corsia autostrada A4 tratto S. Donà di Piave - svincolo Portogruaro, nuovo svincolo e casello S. Stino di Livenza

Affidamento Contraente Generale della progettazione esecutiva e lavori terza corsia autostrada A4 come meglio descritto nel disciplinare di gara Affidamento a Contraente Generale della progettazione esecutiva dell'ampliamento con la terza corsia dell'autostrada A4 nel tratto compreso tra S. Donàdi Piave km 425+976 e lo svincolo di Portogruaro km 451+236 …

CPV: 45233110 Motorway construction works
Deadline:
April 1, 2025, noon
Deadline type:
Submitting a bid
Place of execution:
Affidamento Contraente Generale della progettazione esecutiva e lavori terza corsia autostrada A4 tratto S. Donà di Piave - svincolo Portogruaro, nuovo svincolo e casello S. Stino di Livenza
Awarding body:
Commissario Delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (VE-TS) ed il raccordo Villesse-Gorizia
Award number:
1

1. Committente

1.1 Committente

Nome ufficiale : Commissario Delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (VE-TS) ed il raccordo Villesse-Gorizia
Forma giuridica del committente : Autorità governativa centrale
Attività dell'amministrazione aggiudicatrice : Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

2. Procedura

2.1 Procedura

Titolo : Affidamento Contraente Generale della progettazione esecutiva e lavori terza corsia autostrada A4 tratto S. Donà di Piave - svincolo Portogruaro, nuovo svincolo e casello S. Stino di Livenza
Descrizione : Affidamento Contraente Generale della progettazione esecutiva e lavori terza corsia autostrada A4 come meglio descritto nel disciplinare di gara
Identificativo della procedura : 4a37c8c2-271e-4b1d-afad-8581b3c56bfe
Tipo di procedura : Aperta
Giustificazione della procedura accelerata :
Caratteristiche principali della procedura :

2.1.1 Finalità

Natura dell'appalto : Lavori
Classificazione principale ( cpv ): 45233110 Lavori di costruzione di autostrade

2.1.3 Valore

Valore stimato al netto dell'IVA : 588 382 894,12 Euro

2.1.4 Informazioni generali

Base giuridica :
Direttiva 2014/24/UE

2.1.5 Condizioni di appalto

Modalità di presentazione :
Numero massimo di lotti per i quali un offerente può presentare offerte : 1
Condizioni contrattuali :
Numero massimo di lotti per i quali può essere aggiudicato un appalto a un offerente : 1

2.1.6 Motivi di esclusione

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale : Come da normativa vigente

5. Lotto

5.1 Identificativo tecnico del lotto : LOT-0001

Titolo : Affidamento Contraente Generale della progettazione esecutiva e lavori terza corsia autostrada A4 tratto S. Donà di Piave - svincolo Portogruaro, nuovo svincolo e casello S. Stino di Livenza
Descrizione : Affidamento a Contraente Generale della progettazione esecutiva dell'ampliamento con la terza corsia dell'autostrada A4 nel tratto compreso tra S. Donà di Piave km 425+976 e lo svincolo di Portogruaro km 451+236 e del nuovo svincolo e casello di S. Stino di Livenza, e dell'esecuzione dei lavori di ampliamento con la terza corsia dell'autostrada A4 nel tratto compreso tra S. Donà di Piave km 425+976 e il km 441+726, e di realizzazione del nuovo svincolo e casello di S. Stino di Livenza
Identificativo interno : 1

5.1.1 Finalità

Natura dell'appalto : Lavori
Classificazione principale ( cpv ): 45233110 Lavori di costruzione di autostrade
Classificazione aggiuntiva ( cpv ): 45233110 Lavori di costruzione di autostrade
Opzioni :
Descrizione delle opzioni : Ai sensi del comma 1, lett. a) dell'art. 120 del Codice dei Contratti, il Soggetto Aggiudicatore si riserva la facoltà di affidare al Contraente Generale l'esecuzione di lavori opzionali che consistono nell'ampliamento con la terza corsia di tutto o di parte del tratto dell'autostrada A4 compreso tra km 441+726 (ex progr. km 45+250) e lo svincolo di Portogruaro km 451+236 (ex progr. km 54+760). Il Soggetto Aggiudicatore si riserva di esercitare l'opzione entro il termine di ultimazione dei lavori principali. Qualora il Soggetto Aggiudicatore eserciti tale opzione, il Contraente Generale è tenuto alla realizzazione degli ulteriori lavori affidatigli ai patti, prezzi e condizioni dell'affidamento originale, senza che il Contraente Generale possa per tale ragione avanzare pretese di compensi, risarcimenti o indennizzi di sorta. Si veda l'articolo 2 delle Norme Generali del C.S.A.

5.1.2 Luogo di esecuzione

Paese : Italia
Ovunque nel paese in questione
Informazioni supplementari : SANTO STINO DI LIVENZA (VE)

5.1.3 Durata stimata

Data di inizio : 01/01/2026
Durata : 2 095 Giorno

5.1.4 Rinnovo

Rinnovi massimi : 0

5.1.5 Valore

Valore stimato al netto dell'IVA : 588 382 894,12 Euro

5.1.6 Informazioni generali

Partecipazione riservata : La partecipazione non è riservata.
Progetto di appalto non finanziato con fondi UE
L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) : no

5.1.9 Criteri di selezione

Criterio :
Tipo : Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale
Descrizione : come da disciplinare di gara
Criterio :
Tipo : Capacità economica e finanziaria
Descrizione : come da disciplinare di gara
Criterio :
Tipo : Capacità tecniche e professionali
Descrizione : come da disciplinare di gara

5.1.10 Criteri di aggiudicazione

Criterio :
Tipo : Qualità
Nome :
Descrizione : Progettazione esecutiva e attività accessorie
Ponderazione (percentuale, esatta) : 10
Criterio :
Tipo : Qualità
Nome :
Descrizione : Organizzazione, sicurezza e gestione del cantiere
Ponderazione (percentuale, esatta) : 20
Criterio :
Tipo : Qualità
Nome :
Descrizione : Le opere d'arte ed il rilevato stradale
Ponderazione (percentuale, esatta) : 20
Criterio :
Tipo : Qualità
Nome :
Descrizione : La pavimentazione autostradale
Ponderazione (percentuale, esatta) : 15
Criterio :
Tipo : Qualità
Nome :
Descrizione : Gestione amministrativa del contratto
Ponderazione (percentuale, esatta) : 4
Criterio :
Tipo : Qualità
Nome :
Descrizione : Politiche tese al raggiungimento della parità di genere
Ponderazione (percentuale, esatta) : 1
Criterio :
Tipo : Prezzo
Nome :
Descrizione : Prezzo
Ponderazione (percentuale, esatta) : 30
Descrizione del metodo da utilizzare se la ponderazione non può essere espressa da criteri :
Giustificazione della mancata indicazione della ponderazione dei criteri di aggiudicazione :

5.1.11 Documenti di gara

5.1.12 Condizioni di appalto

Modalità di presentazione :
Presentazione elettronica delle offerte : Non consentita
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione : italiano
Catalogo elettronico : Non consentita
Varianti : Non consentita
Termine per il ricevimento delle offerte : 01/04/2025 12:00 +02:00
Informazioni sull'apertura pubblica delle offerte :
Data di apertura : 08/04/2025 09:30 +02:00
Luogo : Piattaforma telematica
Informazioni supplementari : Non saranno ammessi in presenza i rappresentanti degli Operatori Economici partecipanti alla procedura di gara. Per maggiori informazioni si rimanda al punto 21 del disciplinare di gara
Condizioni contrattuali :
L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti : No
Fatturazione elettronica : Obbligatoria
Si farà ricorso all'ordinazione elettronica : no
Sarà utilizzato il pagamento elettronico : sì

5.1.15 Tecniche

Accordo quadro :
Nessun accordo quadro
Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione :
Nessun sistema dinamico di acquisizione
Asta elettronica : no

5.1.16 Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi : Tribunale Amministrativo Regione Lazio
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto : Commissario Delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (VE-TS) ed il raccordo Villesse-Gorizia
Organizzazione che riceve le domande di partecipazione : Commissario Delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (VE-TS) ed il raccordo Villesse-Gorizia

8. Organizzazioni

8.1 ORG-0001

Nome ufficiale : Commissario Delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (VE-TS) ed il raccordo Villesse-Gorizia
Numero di registrazione : 90122600324
Indirizzo postale : Via Locchi, 19
Località : Trieste
Codice postale : 34143
Suddivisione del paese (NUTS) : Trieste ( ITH44 )
Paese : Italia
Telefono : 0403189111
Ruoli di questa organizzazione :
Committente
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto
Organizzazione che riceve le domande di partecipazione

8.1 ORG-0002

Nome ufficiale : Tribunale Amministrativo Regione Lazio
Numero di registrazione : 80195990587
Indirizzo postale : Via Flaminia, 189
Località : Roma
Codice postale : 00196
Suddivisione del paese (NUTS) : Roma ( ITI43 )
Paese : Italia
Telefono : 06328721
Ruoli di questa organizzazione :
Organizzazione competente per i ricorsi

11. Informazioni sull'avviso

11.1 Informazioni sull'avviso

Identificativo/versione dell'avviso : f897384f-8352-4fcd-af9d-1412b4ac09a6 - 01
Tipo di formulario : Gara
Tipo di avviso : Bando di gara o di concessione – regime ordinario
Data di trasmissione dell'avviso : 14/11/2024 15:37 +01:00
Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile : italiano

11.2 Informazioni sulla pubblicazione

Numero di pubblicazione dell'avviso : 00700505-2024
Numero dell'edizione della GU S : 224/2024
Data di pubblicazione : 18/11/2024