510196_DIRECTION DES AFFAIRES DOMANIALES REHABILITATION DE LA RESIDENCE LES TILLEULS 52 BD PINEL - 69003 LYON

510196_DIRECTION DES AFFAIRES DOMANIALES REHABILITATION DE LA RESIDENCE LES TILLEULS 52 BD PINEL - 69003 LYON 510196_LOT1_DESAMIANTAGE-CURAGE 510196_LOT2_FACADE_BARDAGE_CB 510196_LOT3_ETANCHEITE_CB 510196_LOT4_MENUISERIE EXT MIXTE BOIS ALU 510196_LOT5_MENUISERIE INTERIEURE BOIS_CB 510196_LOT6_SERRURERIE_CB 510196_LOT7_PLATRERIE-PEINTURE-FAIENCES_CB 510196_LOT8_SOLS SOUPLES_CB 510196_LOT9_CHAUFFAGE-VENTILATION-PLOMBERIE_CB 510196_LOT10_ELECTRICITE_CB

CPV: 45223110 Installation of metal structures, 45261420 Waterproofing work, 45262660 Asbestos-removal work, 45311200 Electrical fitting work, 45331000 Heating, ventilation and air-conditioning installation work, 45421000 Joinery work, 45421150 Non-metal joinery installation work, 45421152 Installation of partition walls, 45432111 Laying work of flexible floor coverings, 45443000 Facade work, 45454000 Restructuring work
Place of execution:
510196_DIRECTION DES AFFAIRES DOMANIALES REHABILITATION DE LA RESIDENCE LES TILLEULS 52 BD PINEL - 69003 LYON
Awarding body:
HOSPICES CIVILS DE LYON - Direction des Achats GHT VAL RHONE CENTRE
Award number:
10 LOTS

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : HOSPICES CIVILS DE LYON - Direction des Achats GHT VAL RHONE CENTRE
Forme juridique de l’acheteur : Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur : Santé

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : 510196_DIRECTION DES AFFAIRES DOMANIALES REHABILITATION DE LA RESIDENCE LES TILLEULS 52 BD PINEL - 69003 LYON
Description : 510196_DIRECTION DES AFFAIRES DOMANIALES REHABILITATION DE LA RESIDENCE LES TILLEULS 52 BD PINEL - 69003 LYON
Identifiant de la procédure : 592d49fd-32f7-4421-a2d3-bfc9ebfff22e
Avis précédent : 7508bd4b-f973-40f8-815a-2ce25a7be669-01
Identifiant interne : 10 LOTS
Type de procédure : Ouverte
Justification de la procédure accélérée :
Principales caractéristiques de la procédure :

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45454000 Travaux de restructuration

2.1.2 Lieu d’exécution

Pays : France
N’importe où dans le pays donné

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : Le marché signé est consultable dans les bureaux de la Direction des Achats des Achats des Hospices Civils de Lyon au 45 rue Villon 69008 Lyon, suivant les modalités ci-après : 9h-12h/14h-16h, du lundi au jeudi.
Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : 510196_LOT1_DESAMIANTAGE-CURAGE
Description : 510196_LOT1_DESAMIANTAGE-CURAGE
Identifiant interne : 1

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45454000 Travaux de restructuration
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45262660 Travaux de désamiantage

5.1.2 Lieu d’exécution

Pays : France
N’importe où dans le pays donné
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/10/2024
Durée : 29 Mois

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 0 Euro
Valeur maximale de l’accord-cadre : 742 013,78 Euro

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Le délai d'exécution, dit délai global est de 29 mois dont 3 mois de préparation à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage.

5.1.7 Marché public stratégique

Objectif du marché public stratégique : Pas de passation de marché stratégique

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : pondération 50 % au regard du montant de l'offre
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 50
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : valeur technique : pondération 40 % (20% désamiantage et 20% curage) valeur RSE : pondération 10 % (5% moyens et/ou facilités de transport mis à disposition des employés du chantier pour s'y rendre et 5% méthode de tri des déchets générés par le chantier, recyclage).
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 50
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : "Référé contractuel pouvant être exercé au plus tard le 31ème jour suivant la publication d'un avis d'attribution du contrat dans les conditions des articles L551-13 à L551-23 du code de justice administrative ; recours en contestation de validité qui peut être exercé par les tiers au contrat et pouvant être exercé dans les 2 mois à compter de l'accomplissement des "mesures de publicité appropriées".

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
Organisation qui signe le marché : HOSPICES CIVILS DE LYON - Direction des Achats GHT VAL RHONE CENTRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

Titre : 510196_LOT2_FACADE_BARDAGE_CB
Description : 510196_LOT2_FACADE_BARDAGE_CB
Identifiant interne : 2

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45443000 Travaux de façade

5.1.2 Lieu d’exécution

Pays : France
N’importe où dans le pays donné
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/10/2024
Durée : 29 Mois

5.1.5 Valeur

Valeur maximale de l’accord-cadre : 807 235,6 Euro

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Le délai d'exécution, dit délai global est de 29 mois dont 3 mois de préparation à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage.

5.1.7 Marché public stratégique

Objectif du marché public stratégique : Pas de passation de marché stratégique

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : pondération 50 % au regard du montant de l'offre
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 50
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : valeur technique pondération 40 % (les moyens humains qui seront affectés au chantier 20% et l'organisation mis en place pour l'exécution du chantier 20%) valeur RSE : pondération 10 % (moyens et/ou facilités de transport mis à disposition des employés du chantier pour s'y rendre 3% ; méthode de tri des déchets générés par le chantier, recyclage 3% et heures d'insertion proposées au-delà des demandes contractuelles et effectuées sur le chantier 4%)
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 50
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : "Référé contractuel pouvant être exercé au plus tard le 31ème jour suivant la publication d'un avis d'attribution du contrat dans les conditions des articles L551-13 à L551-23 du code de justice administrative ; recours en contestation de validité qui peut être exercé par les tiers au contrat et pouvant être exercé dans les 2 mois à compter de l'accomplissement des "mesures de publicité appropriées".

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
Organisation qui signe le marché : HOSPICES CIVILS DE LYON - Direction des Achats GHT VAL RHONE CENTRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0003

Titre : 510196_LOT3_ETANCHEITE_CB
Description : 510196_LOT3_ETANCHEITE_CB
Identifiant interne : 3

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45454000 Travaux de restructuration
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45261420 Travaux d'étanchéification

5.1.2 Lieu d’exécution

Pays : France
N’importe où dans le pays donné
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/10/2024
Durée : 29 Mois

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 0 Euro
Valeur maximale de l’accord-cadre : 158 538,2 Euro

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Le délai d'exécution, dit délai global est de 29 mois dont 3 mois de préparation à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage.

5.1.7 Marché public stratégique

Objectif du marché public stratégique : Pas de passation de marché stratégique

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : pondération 50 % au regard du montant de l'offre
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 50
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : valeur technique pondération 40 % (les moyens humains qui seront affectés au chantier 20% et l'organisation mis en place pour l'exécution du chantier 20%) valeur RSE : pondération 10 % (moyens et/ou facilités de transport mis à disposition des employés du chantier pour s'y rendre 3% ; méthode de tri des déchets générés par le chantier, recyclage 3% et heures d'insertion proposées au-delà des demandes contractuelles et effectuées sur le chantier 4%)
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 50
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : "Référé contractuel pouvant être exercé au plus tard le 31ème jour suivant la publication d'un avis d'attribution du contrat dans les conditions des articles L551-13 à L551-23 du code de justice administrative ; recours en contestation de validité qui peut être exercé par les tiers au contrat et pouvant être exercé dans les 2 mois à compter de l'accomplissement des "mesures de publicité appropriées".

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
Organisation qui signe le marché : HOSPICES CIVILS DE LYON - Direction des Achats GHT VAL RHONE CENTRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0004

Titre : 510196_LOT4_MENUISERIE EXT MIXTE BOIS ALU
Description : 510196_LOT4_MENUISERIE EXT MIXTE BOIS ALU
Identifiant interne : 4

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45454000 Travaux de restructuration
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421150 Travaux d'installation de menuiseries non métalliques

5.1.2 Lieu d’exécution

Pays : France
N’importe où dans le pays donné
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/10/2024
Durée : 29 Mois

5.1.5 Valeur

Valeur maximale de l’accord-cadre : 596 158,05 Euro

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Le délai d'exécution, dit délai global est de 29 mois dont 3 mois de préparation à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage.

5.1.7 Marché public stratégique

Objectif du marché public stratégique : Pas de passation de marché stratégique

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : pondération a 50 % au regard du montant de l'offre
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 50
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : valeur technique pondération 40 % (les moyens humains qui seront affectés au chantier 20% et l'organisation mis en place pour l'exécution du chantier 20%) valeur RSE : pondération 10 % (moyens et/ou facilités de transport mis à disposition des employés du chantier pour s'y rendre 3% ; méthode de tri des déchets générés par le chantier, recyclage 3% et heures d'insertion proposées au-delà des demandes contractuelles et effectuées sur le chantier 4%)
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 50
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : "Référé contractuel pouvant être exercé au plus tard le 31ème jour suivant la publication d'un avis d'attribution du contrat dans les conditions des articles L551-13 à L551-23 du code de justice administrative ; recours en contestation de validité qui peut être exercé par les tiers au contrat et pouvant être exercé dans les 2 mois à compter de l'accomplissement des "mesures de publicité appropriées".

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
Organisation qui signe le marché : HOSPICES CIVILS DE LYON - Direction des Achats GHT VAL RHONE CENTRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0005

Titre : 510196_LOT5_MENUISERIE INTERIEURE BOIS_CB
Description : 510196_LOT5_MENUISERIE INTERIEURE BOIS_CB
Identifiant interne : 5

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45454000 Travaux de restructuration
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421000 Travaux de menuiserie

5.1.2 Lieu d’exécution

Pays : France
N’importe où dans le pays donné
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/10/2024
Durée : 29 Mois

5.1.5 Valeur

Valeur maximale de l’accord-cadre : 346 453,13 Euro

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Le délai d'exécution, dit délai global est de 29 mois dont 3 mois de préparation à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage.

5.1.7 Marché public stratégique

Objectif du marché public stratégique : Pas de passation de marché stratégique

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Pondération a 50 % au regard du montant de l'offre
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 50
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : valeur technique pondération 40 % (les moyens humains qui seront affectés au chantier 20% et l'organisation mis en place pour l'exécution du chantier 20%) valeur RSE : pondération 10 % (moyens et/ou facilités de transport mis à disposition des employés du chantier pour s'y rendre 3% ; méthode de tri des déchets générés par le chantier, recyclage 3% et heures d'insertion proposées au-delà des demandes contractuelles et effectuées sur le chantier 4%)
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 50
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : "Référé contractuel pouvant être exercé au plus tard le 31ème jour suivant la publication d'un avis d'attribution du contrat dans les conditions des articles L551-13 à L551-23 du code de justice administrative ; recours en contestation de validité qui peut être exercé par les tiers au contrat et pouvant être exercé dans les 2 mois à compter de l'accomplissement des "mesures de publicité appropriées".

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
Organisation qui signe le marché : HOSPICES CIVILS DE LYON - Direction des Achats GHT VAL RHONE CENTRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0006

Titre : 510196_LOT6_SERRURERIE_CB
Description : 510196_LOT6_SERRURERIE_CB
Identifiant interne : 6

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45454000 Travaux de restructuration
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45223110 Installation de structures en métal

5.1.2 Lieu d’exécution

Pays : France
N’importe où dans le pays donné
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/10/2024
Durée : 29 Mois

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 0 Euro
Valeur maximale de l’accord-cadre : 169 655 Euro

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Le délai d'exécution, dit délai global est de 29 mois dont 3 mois de préparation à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage.

5.1.7 Marché public stratégique

Objectif du marché public stratégique : Pas de passation de marché stratégique

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : pondération 50 % au regard du montant de l'offre
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 50
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : valeur technique pondération 40 % (les moyens humains qui seront affectés au chantier 20% et l'organisation mis en place pour l'exécution du chantier 20%) valeur RSE : pondération 10 % (moyens et/ou facilités de transport mis à disposition des employés du chantier pour s'y rendre 3% ; méthode de tri des déchets générés par le chantier, recyclage 3% et heures d'insertion proposées au-delà des demandes contractuelles et effectuées sur le chantier 4%)
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 50
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : "Référé contractuel pouvant être exercé au plus tard le 31ème jour suivant la publication d'un avis d'attribution du contrat dans les conditions des articles L551-13 à L551-23 du code de justice administrative ; recours en contestation de validité qui peut être exercé par les tiers au contrat et pouvant être exercé dans les 2 mois à compter de l'accomplissement des "mesures de publicité appropriées".

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
Organisation qui signe le marché : HOSPICES CIVILS DE LYON - Direction des Achats GHT VAL RHONE CENTRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0007

Titre : 510196_LOT7_PLATRERIE-PEINTURE-FAIENCES_CB
Description : 510196_LOT7_PLATRERIE-PEINTURE-FAIENCES_CB
Identifiant interne : 7

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45454000 Travaux de restructuration
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421152 Installation de cloisons

5.1.2 Lieu d’exécution

Pays : France
N’importe où dans le pays donné
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/10/2024
Durée : 29 Mois

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 0 Euro
Valeur maximale de l’accord-cadre : 817 408,2 Euro

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Le délai d'exécution, dit délai global est de 29 mois dont 3 mois de préparation à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage.

5.1.7 Marché public stratégique

Objectif du marché public stratégique : Pas de passation de marché stratégique

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : pondération a 50 % au regard du montant de l'offre
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 50
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : valeur technique pondération 40 % (les moyens humains qui seront affectés au chantier 20% et l'organisation mis en place pour l'exécution du chantier 20%) valeur RSE : pondération 10 % (moyens et/ou facilités de transport mis à disposition des employés du chantier pour s'y rendre 3% ; méthode de tri des déchets générés par le chantier, recyclage 3% et heures d'insertion proposées au-delà des demandes contractuelles et effectuées sur le chantier 4%)
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 50
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : "Référé contractuel pouvant être exercé au plus tard le 31ème jour suivant la publication d'un avis d'attribution du contrat dans les conditions des articles L551-13 à L551-23 du code de justice administrative ; recours en contestation de validité qui peut être exercé par les tiers au contrat et pouvant être exercé dans les 2 mois à compter de l'accomplissement des "mesures de publicité appropriées".

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
Organisation qui signe le marché : HOSPICES CIVILS DE LYON - Direction des Achats GHT VAL RHONE CENTRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0008

Titre : 510196_LOT8_SOLS SOUPLES_CB
Description : 510196_LOT8_SOLS SOUPLES_CB
Identifiant interne : 8

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45454000 Travaux de restructuration
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45432111 Travaux de pose de revêtements de sols souples

5.1.2 Lieu d’exécution

Pays : France
N’importe où dans le pays donné
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/10/2024
Durée : 29 Mois

5.1.5 Valeur

Valeur maximale de l’accord-cadre : 111 660 Euro

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Le délai d'exécution, dit délai global est de 29 mois dont 3 mois de préparation à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage.

5.1.7 Marché public stratégique

Objectif du marché public stratégique : Pas de passation de marché stratégique

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : pondération a 50 % au regard du montant de l'offre
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 50
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : valeur technique pondération 40 % (les moyens humains qui seront affectés au chantier 20% et l'organisation mis en place pour l'exécution du chantier 20%) valeur RSE : pondération 10 % (moyens et/ou facilités de transport mis à disposition des employés du chantier pour s'y rendre 3% ; méthode de tri des déchets générés par le chantier, recyclage 3% et heures d'insertion proposées au-delà des demandes contractuelles et effectuées sur le chantier 4%)
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 50
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : "Référé contractuel pouvant être exercé au plus tard le 31ème jour suivant la publication d'un avis d'attribution du contrat dans les conditions des articles L551-13 à L551-23 du code de justice administrative ; recours en contestation de validité qui peut être exercé par les tiers au contrat et pouvant être exercé dans les 2 mois à compter de l'accomplissement des "mesures de publicité appropriées".

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
Organisation qui signe le marché : HOSPICES CIVILS DE LYON - Direction des Achats GHT VAL RHONE CENTRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0009

Titre : 510196_LOT9_CHAUFFAGE-VENTILATION-PLOMBERIE_CB
Description : 510196_LOT9_CHAUFFAGE-VENTILATION-PLOMBERIE_CB
Identifiant interne : 9

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45454000 Travaux de restructuration
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation

5.1.2 Lieu d’exécution

Pays : France
N’importe où dans le pays donné
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 22/07/2024
Durée : 29 Mois

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 0 Euro
Valeur maximale de l’accord-cadre : 1 207 065,16 Euro

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Le délai d'exécution, dit délai global est de 29 mois dont 3 mois de préparation à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage.

5.1.7 Marché public stratégique

Objectif du marché public stratégique : Pas de passation de marché stratégique

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : pondération 50 % au regard du montant de l'offre
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 50
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : valeur technique pondération 40 % (les moyens humains qui seront affectés au chantier 20% et l'organisation mis en place pour l'exécution du chantier 20%) valeur RSE : pondération 10 % (moyens et/ou facilités de transport mis à disposition des employés du chantier pour s'y rendre 3% ; méthode de tri des déchets générés par le chantier, recyclage 3% et heures d'insertion proposées au-delà des demandes contractuelles et effectuées sur le chantier 4%)
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 50
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : "Référé contractuel pouvant être exercé au plus tard le 31ème jour suivant la publication d'un avis d'attribution du contrat dans les conditions des articles L551-13 à L551-23 du code de justice administrative ; recours en contestation de validité qui peut être exercé par les tiers au contrat et pouvant être exercé dans les 2 mois à compter de l'accomplissement des "mesures de publicité appropriées".

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
Organisation qui signe le marché : HOSPICES CIVILS DE LYON - Direction des Achats GHT VAL RHONE CENTRE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0010

Titre : 510196_LOT10_ELECTRICITE_CB
Description : 510196_LOT10_ELECTRICITE_CB
Identifiant interne : 10

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45454000 Travaux de restructuration
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45311200 Travaux d'installations électriques

5.1.2 Lieu d’exécution

Pays : France
N’importe où dans le pays donné
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/10/2024
Durée : 29 Mois

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 0 Euro
Valeur maximale de l’accord-cadre : 322 800 Euro

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Le délai d'exécution, dit délai global est de 29 mois dont 3 mois de préparation à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage.

5.1.7 Marché public stratégique

Objectif du marché public stratégique : Pas de passation de marché stratégique

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : pondération 50 % au regard du montant de l'offre
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 50
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : valeur technique pondération 40 % (les moyens humains qui seront affectés au chantier 20% et l'organisation mis en place pour l'exécution du chantier 20%) valeur RSE : pondération 10 % (moyens et/ou facilités de transport mis à disposition des employés du chantier pour s'y rendre 3% ; méthode de tri des déchets générés par le chantier, recyclage 3% et heures d'insertion proposées au-delà des demandes contractuelles et effectuées sur le chantier 4%)
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 50
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : "Référé contractuel pouvant être exercé au plus tard le 31ème jour suivant la publication d'un avis d'attribution du contrat dans les conditions des articles L551-13 à L551-23 du code de justice administrative ; recours en contestation de validité qui peut être exercé par les tiers au contrat et pouvant être exercé dans les 2 mois à compter de l'accomplissement des "mesures de publicité appropriées".

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
Organisation qui signe le marché : HOSPICES CIVILS DE LYON - Direction des Achats GHT VAL RHONE CENTRE

6. Résultats

Valeur maximale des accords-cadres dans cette procédure : 4 791 726,77 Euro

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre :
Valeur maximale de l’accord-cadre : 742 013,78 Euro

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : ISOLEA
Offre :
Identifiant de l’offre : OFFRE LOT 1
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001
Valeur de l'offre : 0 Euro
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 20245023
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 15/10/2024
Date de conclusion du marché : 20/11/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non
Organisation qui signe le marché : HOSPICES CIVILS DE LYON - Direction des Achats GHT VAL RHONE CENTRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 36

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0003

Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre :
Valeur maximale de l’accord-cadre : 158 538,2 Euro

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : SIC ETANCHEITE SAS
Offre :
Identifiant de l’offre : OFFRE LOT 3
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0003
Valeur de l'offre : 0 Euro
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 20245025
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 15/10/2024
Date de conclusion du marché : 20/11/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non
Organisation qui signe le marché : HOSPICES CIVILS DE LYON - Direction des Achats GHT VAL RHONE CENTRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 36

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0002

Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre :
Valeur maximale de l’accord-cadre : 807 235,6 Euro

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : REPPELIN ENTREPRISE
Offre :
Identifiant de l’offre : OFFRE LOT 2
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0002
Valeur de l'offre : 807 235,6 Euro
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 20245024
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 15/10/2024
Date de conclusion du marché : 20/11/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non
Organisation qui signe le marché : HOSPICES CIVILS DE LYON - Direction des Achats GHT VAL RHONE CENTRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 36

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0004

Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre :
Valeur maximale de l’accord-cadre : 596 158,05 Euro

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : NORBA RHONE ALPES SARL
Offre :
Identifiant de l’offre : OFFRE LOT 4
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0004
Valeur de l'offre : 0 Euro
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 20245026
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 15/10/2024
Date de conclusion du marché : 20/11/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non
Organisation qui signe le marché : HOSPICES CIVILS DE LYON - Direction des Achats GHT VAL RHONE CENTRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 36

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0005

Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre :
Valeur maximale de l’accord-cadre : 346 453,13 Euro

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : NORBA RHONE ALPES SARL
Offre :
Identifiant de l’offre : OFFRE LOT 5
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0005
Valeur de l'offre : 0 Euro
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 20245027
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 15/10/2024
Date de conclusion du marché : 20/11/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non
Organisation qui signe le marché : HOSPICES CIVILS DE LYON - Direction des Achats GHT VAL RHONE CENTRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 36

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0006

Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre :
Valeur maximale de l’accord-cadre : 169 655 Euro

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : SARL MONTHIOUX
Offre :
Identifiant de l’offre : OFFRE LOT 6
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0006
Valeur de l'offre : 0 Euro
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 20245028
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 22/11/2024
Date de conclusion du marché : 29/11/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non
Organisation qui signe le marché : HOSPICES CIVILS DE LYON - Direction des Achats GHT VAL RHONE CENTRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 36

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0007

Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre :
Valeur maximale de l’accord-cadre : 817 408,2 Euro

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : SOLYPER SAS
Offre :
Identifiant de l’offre : OFFRE LOT 7
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0007
Valeur de l'offre : 0 Euro
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 20245029
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 15/10/2024
Date de conclusion du marché : 20/11/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non
Organisation qui signe le marché : HOSPICES CIVILS DE LYON - Direction des Achats GHT VAL RHONE CENTRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 36

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0008

Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre :
Valeur maximale de l’accord-cadre : 111 660 Euro

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : TAPIS FRANCOIS ENTREPRISE SAS
Offre :
Identifiant de l’offre : OFFRE LOT 8
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0008
Valeur de l'offre : 0 Euro
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 20245030
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 15/10/2024
Date de conclusion du marché : 20/11/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non
Organisation qui signe le marché : HOSPICES CIVILS DE LYON - Direction des Achats GHT VAL RHONE CENTRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 36

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0009

Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre :
Valeur maximale de l’accord-cadre : 1 207 065,16 Euro

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : PLOMBELEC
Offre :
Identifiant de l’offre : OFFRE LOT 9
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0009
Valeur de l'offre : 0 Euro
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 20245031
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 15/10/2024
Date de conclusion du marché : 20/11/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non
Organisation qui signe le marché : HOSPICES CIVILS DE LYON - Direction des Achats GHT VAL RHONE CENTRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 36

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0010

Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre :
Valeur maximale de l’accord-cadre : 322 800 Euro

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : BENTIN SAS
Offre :
Identifiant de l’offre : OFFRE LOT 10
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0010
Valeur de l'offre : 0 Euro
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 20245032
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 15/10/2024
Date de conclusion du marché : 20/11/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non
Organisation qui signe le marché : HOSPICES CIVILS DE LYON - Direction des Achats GHT VAL RHONE CENTRE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 36

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : HOSPICES CIVILS DE LYON - Direction des Achats GHT VAL RHONE CENTRE
Numéro d’enregistrement : 26690027300019
Département : Département Achats Travaux
Adresse postale : 45 rue Villon
Ville : Lyon cedex 08
Code postal : 69373
Subdivision pays (NUTS) : Rhône ( FRK26 )
Pays : France
Adresse électronique : da.dms-cm4p@chu-lyon.fr
Téléphone : 0000000000
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui signe le marché

8.1 ORG-0010

Nom officiel : SOLYPER SAS
Numéro d’enregistrement : 30133064300018
Adresse postale : 27 rue Montesquieu
Ville : LYON
Code postal : 69007
Subdivision pays (NUTS) : Rhône ( FRK26 )
Pays : France
Adresse électronique : lyon@solyper.fr
Téléphone : 000
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0007

8.1 ORG-0011

Nom officiel : TAPIS FRANCOIS ENTREPRISE SAS
Numéro d’enregistrement : 42037315100059
Adresse postale : 7 rue de Lombardie
Ville : SAINT PRIEST
Code postal : 69800
Subdivision pays (NUTS) : Rhône ( FRK26 )
Pays : France
Adresse électronique : contact@tapis-francois.fr
Téléphone : 000
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0008

8.1 ORG-0012

Nom officiel : PLOMBELEC
Numéro d’enregistrement : 50190344700040
Adresse postale : 1 impasse Pascal
Ville : CHASSIEU
Code postal : 69680
Subdivision pays (NUTS) : Rhône ( FRK26 )
Pays : France
Adresse électronique : s.hafidi@plombelec.net
Téléphone : 000
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0009

8.1 ORG-0013

Nom officiel : BENTIN SAS
Numéro d’enregistrement : 59820110100019
Adresse postale : 2 rue Maurice de Broglie
Ville : AULNAY SOUS BOIS
Code postal : 93600
Subdivision pays (NUTS) : Paris ( FR101 )
Pays : France
Adresse électronique : contact@bentin.fr
Téléphone : 000
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0010

8.1 ORG-0009

Nom officiel : SARL MONTHIOUX
Numéro d’enregistrement : 38975600800014
Adresse postale : 56 rue Auguste Comte
Ville : LYON
Code postal : 69002
Subdivision pays (NUTS) : Rhône ( FRK26 )
Pays : France
Adresse électronique : ets.monthioux@orange.fr
Téléphone : 000
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0006

8.1 ORG-0007

Nom officiel : NORBA RHONE ALPES SARL
Numéro d’enregistrement : 40538549300037
Adresse postale : 24 avenue Karl Marc
Ville : VAULX EN VELIN
Code postal : 69120
Subdivision pays (NUTS) : Rhône ( FRK26 )
Pays : France
Adresse électronique : norbara@norba-menuiserie.com
Téléphone : 000
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0005 LOT-0004

8.1 ORG-0006

Nom officiel : SIC ETANCHEITE SAS
Numéro d’enregistrement : 35045754500043
Adresse postale : 6 rue Jean Perrin
Ville : GENAS
Code postal : 69740
Subdivision pays (NUTS) : Rhône ( FRK26 )
Pays : France
Adresse électronique : sicetancheite@alpha-group.eu
Téléphone : 000
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0003

8.1 ORG-0005

Nom officiel : REPPELIN ENTREPRISE
Numéro d’enregistrement : 95850389800024
Adresse postale : 53 rue Ampère CS50059
Ville : CHASSIEU CEDEX
Code postal : 69687
Subdivision pays (NUTS) : Rhône ( FRK26 )
Pays : France
Adresse électronique : accueil@reppelin-entreprise.com
Téléphone : 000
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0002

8.1 ORG-0004

Nom officiel : ISOLEA
Numéro d’enregistrement : 50365923700013
Adresse postale : 2 avenue des Artisans
Ville : TARASCON
Code postal : 13150
Subdivision pays (NUTS) : Hérault ( FRJ13 )
Pays : France
Adresse électronique : contact@isolea.biz
Téléphone : 000
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0001

8.1 ORG-0003

Nom officiel : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
Numéro d’enregistrement : 17690111400403
Adresse postale : 184 rue Duguesclin
Ville : Lyon
Code postal : 69003
Subdivision pays (NUTS) : Rhône ( FRK26 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.talyon@juradm.fr
Téléphone : 0000000000
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours

11. Informations relatives à l’avis

11.1 Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : 32876652-abe6-41c9-921e-39b7b208f260 - 01
Type de formulaire : Résultats
Type d’avis : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 10/01/2025 14:59 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Numéro de publication de l’avis : 00021791-2025
Numéro de publication au JO S : 8/2025
Date de publication : 13/01/2025