5010019471 — Gestão, ficalização e coordenação de segurança em obra das empreitadas e prestação de serviços de sinalização e telecomunicações de vários troços da Rede Ferroviária Nacional

Gestão, ficalização e coordenação de segurança em obra das empreitadas e prestação de serviços de sinalização e telecomunicações de vários troços da Rede Ferroviária Nacional. Gestão, ficalização e coordenação de segurança em obra das empreitadas e prestação de serviços de sinalização e telecomunicações de vários troços da Rede Ferroviária Nacional.

CPV: 71540000 Construction management services
Place of execution:
5010019471 — Gestão, ficalização e coordenação de segurança em obra das empreitadas e prestação de serviços de sinalização e telecomunicações de vários troços da Rede Ferroviária Nacional
Awarding body:
Infraestruturas de Portugal, S. A.
Award number:
5010019471

1. Adquirente

1.1 Adquirente

Nome oficial : Infraestruturas de Portugal, S. A.

2. Procedimento

2.1 Procedimento

Título : 5010019471 — Gestão, ficalização e coordenação de segurança em obra das empreitadas e prestação de serviços de sinalização e telecomunicações de vários troços da Rede Ferroviária Nacional
Descrição : Gestão, ficalização e coordenação de segurança em obra das empreitadas e prestação de serviços de sinalização e telecomunicações de vários troços da Rede Ferroviária Nacional.
Identificador do procedimento : 8003e73e-a066-45ef-8cfa-abcfa4b78b78
Identificador interno : 5010019471

2.1.1 Finalidade

Natureza do contrato : Serviços
Classificação principal ( cpv ): 71540000 Serviços de gestão de obras

2.1.2 Local de execução

País : Portugal
Em qualquer lugar do país em causa

2.1.4 Informações gerais

Base jurídica :
Diretiva 2014/25/UE

5. Lote

5.1 ID técnico do lote : LOT-0000

Título : 5010019471 — Gestão, ficalização e coordenação de segurança em obra das empreitadas e prestação de serviços de sinalização e telecomunicações de vários troços da Rede Ferroviária Nacional
Descrição : Gestão, ficalização e coordenação de segurança em obra das empreitadas e prestação de serviços de sinalização e telecomunicações de vários troços da Rede Ferroviária Nacional.
Identificador interno : 5010019471

5.1.1 Finalidade

Natureza do contrato : Serviços
Classificação principal ( cpv ): 71540000 Serviços de gestão de obras

5.1.2 Local de execução

País : Portugal
Em qualquer lugar do país em causa
Informações adicionais : Vários troços da Rede Ferroviária Nacional.

5.1.3 Duração estimada

Duração : 2 904 Dia

5.1.6 Informações gerais

Projeto de contratação pública total ou parcialmente financiado por fundos da UE
O concurso é abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP) : não

5.1.16 Informações adicionais, mediação e recurso

Instância de recurso : Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa -
Organização que fornece informações adicionais sobre o processo de adjudicação : Infraestruturas de Portugal, S. A. -

6. Resultados

Valor de todos os contratos adjudicados neste aviso : 6 236 445,77 Euro

6.1 Identificador do lote do resultado : LOT-0000

6.1.2 Informações sobre os vencedores

Vencedor :
Nome da parte ofertante : Consórcio FASE / INSE RAIL
Líder da entidade proponente : Fase — Estudos e Projectos, S. A.
Nome oficial : Inse Rail, S. L.
Proposta :
Identificador da proposta : Proposta vencedora
Identificador do lote ou grupo de lotes : LOT-0000
Valor do concurso : 6 236 445,77 Euro
Subcontratação : Não
Informações sobre o contrato :
Identificador do contrato : 5010019471/DEM-GC/2018
Título : 5010019471 — Gestão, ficalização e coordenação de segurança em obra das empreitadas e prestação de serviços de sinalização e telecomunicações de vários troços da Rede Ferroviária Nacional
Data da celebração do contrato : 16/08/2018
Informação sobre os fundos da União Europeia
Identificador dos fundos da UE : Candidatura: POCI-04-2655-FC-000010: Linha do Norte – Modernização do Troço Santana- Cartaxo -Entroncamento (2.a fase). Programa: POCI - COMPETE 2020

7. Modificação

7.1 Modificação

Identificador do aviso de adjudicação de contrato anterior : 22742-2020
Identificador do contrato modificado : CON-0001
Motivo da modificação : Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Descrição : 5º ADICIONAL N.º 11001913 AO CONTRATO N.º 5010019471/DEM-GC/2018

7.1.1 Alteração

Descrição das modificações : O presente adicional tem por objeto prorrogar o prazo do contrato desde 1 de fevereiro de 2025 até 31 de dezembro de 2025, mobilizando os respetivos meios de Gestão, Fiscalização, Segurança e Coordenação e Segurança em Obra de acordo com o Mapa Adicional nº 5, que faz parte integrante do presente Adicional. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 531.622,50 €; Prorrogação de prazo de 333 dias.

8. Organizações

8.1 ORG-0001

Nome oficial : Infraestruturas de Portugal, S. A.
Número de registo : 503933813
Endereço postal : Praça da Portagem
Cidade : Almada
Código postal : 2809-013
Subdivisão do país (NUTS) : Área Metropolitana de Lisboa ( PT170 )
País : Portugal
Telefone : +351 212879000
Fax : +351 211021839
Funções desta organização :
Adquirente
Organização que fornece informações adicionais sobre o processo de adjudicação

8.1 ORG-0002

Nome oficial : Fase — Estudos e Projectos, S. A.
Número de registo : 509021050
Endereço postal : Rua Manuel Pinto de Azevedo, 711 — 6.
Cidade : Porto
Código postal : 4100-321
Subdivisão do país (NUTS) : Área Metropolitana do Porto ( PT11A )
País : Portugal
Funções desta organização :
Proponente
Líder do grupo
Vencedor destes lotes : LOT-0000

8.1 ORG-0003

Nome oficial : Inse Rail, S. L.
Número de registo : B-80209232
Endereço postal : Avenida Alberto Alcocer, 46, 3. ° A
Cidade : Madrid
Código postal : 28
Subdivisão do país (NUTS) : Madrid ( ES300 )
País : Espanha
Funções desta organização :
Proponente
Vencedor destes lotes : LOT-0000

8.1 ORG-0004

Nome oficial : Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa
Número de registo : 600083152
Endereço postal : Av D. João II, Bloco G, piso 6-8, nº 1.08.01
Cidade : Lisboa
Código postal : 1990-097
Subdivisão do país (NUTS) : Área Metropolitana de Lisboa ( PT170 )
País : Portugal
Correio eletrónico : lisboa.tacl@tribunais.org.pt
Telefone : +351 218367100
Fax : +351 211545188
Funções desta organização :
Instância de recurso

8.1 ORG-0000

Nome oficial : Publications Office of the European Union
Número de registo : PUBL
Cidade : Luxembourg
Código postal : 2417
Subdivisão do país (NUTS) : Luxembourg ( LU000 )
País : Luxemburgo
Correio eletrónico : ted@publications.europa.eu
Telefone : +352 29291
Endereço Internet : https://op.europa.eu
Funções desta organização :
TED eSender
Informações sobre o anúncio
Identificador/versão do anúncio : 3ee4a058-5662-45b8-8378-c85d73d3fb96 - 01
Tipo de formulário : Modificação do contrato
Tipo de anúncio : Anúncio de modificação do contrato
Data de envio do anúncio : 29/01/2025 15:59 +00:00
Línguas em que o presente anúncio está oficialmente disponível : português
Número de publicação do anúncio : 00068764-2025
N.º de edição do JO S : 22/2025
Data de publicação : 31/01/2025