Travaux pour la construction de 8 logements individuels à Amiens - ZAC de Renancourt Ilot C4 bis

Le présent marché exclut toutes prestations sur matériaux amiantés Le présent marché exclut toutes prestations sur matériaux amiantés Le présent marché exclut toutes prestations sur matériaux amiantés Le présent marché exclut toutes prestations sur matériaux amiantés Le présent marché exclut toutes prestations sur matériaux amiantés Le présent marché exclut toutes …

CPV: 45112710 Landschaftsgärtnerische Bauleistungen für Grünanlagen, 45223220 Rohbauarbeiten, 45211100 Bauarbeiten für Wohnhäuser, 45261100 Errichtung von Dachstühlen, 45261210 Dachdeckarbeiten, 45311000 Installation von Elektroanlagen, 45330000 Installateurarbeiten, 45421000 Bautischlerarbeiten, 45421152 Installation von Trennwänden, 45430000 Bodenbelags- und Wandverkleidungsarbeiten, 45442100 Anstricharbeiten
Ausführungsort:
Travaux pour la construction de 8 logements individuels à Amiens - ZAC de Renancourt Ilot C4 bis
Vergabestelle:
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA SOMME
Vergabenummer:
T-PA-1468427

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA SOMME

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Travaux pour la construction de 8 logements individuels à Amiens - ZAC de Renancourt Ilot C4 bis
Description : Le présent marché exclut toutes prestations sur matériaux amiantés
Identifiant de la procédure : 6114aadb-9f9c-45fb-aa5c-04f028862594
Identifiant interne : T-PA-1468427
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence préalable

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45211100 Travaux de construction de maisons
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45211100 Travaux de construction de maisons

2.1.4 Informations générales

Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Gros oeuvre / Ravalement
Description : Le présent marché exclut toutes prestations sur matériaux amiantés
Identifiant interne : 1

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45211100 Travaux de construction de maisons
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45223220 Travaux de gros œuvre

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Cf. le greffe du Tribunal à l'adresse ci-dessus

5.1.15 Techniques

Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Amiens -
Informations relatives aux délais de recours : Cf. le greffe du Tribunal à l'adresse ci-dessus

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

Titre : Charpente bois
Description : Le présent marché exclut toutes prestations sur matériaux amiantés
Identifiant interne : 2

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45211100 Travaux de construction de maisons
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45261100 Travaux de charpente

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Cf. le greffe du Tribunal à l'adresse ci-dessus

5.1.15 Techniques

Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Amiens -
Informations relatives aux délais de recours : Cf. le greffe du Tribunal à l'adresse ci-dessus

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0003

Titre : Couverture tuiles
Description : Le présent marché exclut toutes prestations sur matériaux amiantés
Identifiant interne : 3

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45211100 Travaux de construction de maisons
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45261210 Travaux de couverture

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Cf. le greffe du Tribunal à l'adresse ci-dessus

5.1.15 Techniques

Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Amiens -
Informations relatives aux délais de recours : Cf. le greffe du Tribunal à l'adresse ci-dessus

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0004

Titre : Menuiseries extérieures
Description : Le présent marché exclut toutes prestations sur matériaux amiantés
Identifiant interne : 4

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45211100 Travaux de construction de maisons
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421000 Travaux de menuiserie

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Cf. le greffe du Tribunal à l'adresse ci-dessus

5.1.15 Techniques

Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Amiens -
Informations relatives aux délais de recours : Cf. le greffe du Tribunal à l'adresse ci-dessus

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0005

Titre : Cloisons / doublages / isolation
Description : Le présent marché exclut toutes prestations sur matériaux amiantés
Identifiant interne : 5

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45211100 Travaux de construction de maisons
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421152 Installation de cloisons

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Cf. le greffe du Tribunal à l'adresse ci-dessus

5.1.15 Techniques

Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Amiens -
Informations relatives aux délais de recours : Cf. le greffe du Tribunal à l'adresse ci-dessus

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0006

Titre : Menuiseries intérieures
Description : Le présent marché exclut toutes prestations sur matériaux amiantés
Identifiant interne : 6

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45211100 Travaux de construction de maisons
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421000 Travaux de menuiserie

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Cf. le greffe du Tribunal à l'adresse ci-dessus

5.1.15 Techniques

Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Amiens -
Informations relatives aux délais de recours : Cf. le greffe du Tribunal à l'adresse ci-dessus

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0007

Titre : Electricité courant faible
Description : Le présent marché exclut toutes prestations sur matériaux amiantés
Identifiant interne : 7

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45211100 Travaux de construction de maisons
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Cf. le greffe du Tribunal à l'adresse ci-dessus

5.1.15 Techniques

Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Amiens -
Informations relatives aux délais de recours : Cf. le greffe du Tribunal à l'adresse ci-dessus

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0008

Titre : Plomberie / Chauffage / VMC
Description : Le présent marché exclut toutes prestations sur matériaux amiantés
Identifiant interne : 8

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45211100 Travaux de construction de maisons
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45330000 Travaux de plomberie

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Cf. le greffe du Tribunal à l'adresse ci-dessus

5.1.15 Techniques

Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Amiens -
Informations relatives aux délais de recours : Cf. le greffe du Tribunal à l'adresse ci-dessus

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0009

Titre : Carrelage / Faïence /Sols souples
Description : Le présent marché exclut toutes prestations sur matériaux amiantés
Identifiant interne : 9

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45211100 Travaux de construction de maisons
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45430000 Revêtement de sols et de murs

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Cf. le greffe du Tribunal à l'adresse ci-dessus

5.1.15 Techniques

Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Amiens -
Informations relatives aux délais de recours : Cf. le greffe du Tribunal à l'adresse ci-dessus

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0010

Titre : Peinture
Description : Le présent marché exclut toutes prestations sur matériaux amiantés
Identifiant interne : 10

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45211100 Travaux de construction de maisons
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45442100 Travaux de peinture

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Cf. le greffe du Tribunal à l'adresse ci-dessus

5.1.15 Techniques

Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Amiens -
Informations relatives aux délais de recours : Cf. le greffe du Tribunal à l'adresse ci-dessus

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0011

Titre : VRD / Espaces Verts
Description : Le présent marché exclut toutes prestations sur matériaux amiantés
Identifiant interne : 11

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45211100 Travaux de construction de maisons
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45112710 Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Cf. le greffe du Tribunal à l'adresse ci-dessus

5.1.15 Techniques

Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Amiens -
Informations relatives aux délais de recours : Cf. le greffe du Tribunal à l'adresse ci-dessus

6. Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 1 451 154,87 Euro
Attribution directe :
Justification de l’attribution directe : Marchés dont la valeur estimée est inférieure aux seuils applicables aux marchés publics
Autre justification : Marché passé en procédure adaptée, publication au Joue non obligatoire

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : ANDRE CONSTRUCTION
Offre :
Identifiant de l’offre : ANDRE CONSTRUCTION
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001
Valeur de l'offre : 456 633,5 Euro
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2025-64
Titre : Travaux pour la construction de 8 logements individuels à Amiens - Zac de Renancourt Ilot C4 bis

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0002

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : CHARPENT IDEAL
Offre :
Identifiant de l’offre : CHARPENT IDEAL
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0002
Valeur de l'offre : 110 000 Euro
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2025-64
Titre : Travaux pour la construction de 8 logements individuels à Amiens - Zac de Renancourt Ilot C4 bis

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0003

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : ENTREPRISE MORONVALLE
Offre :
Identifiant de l’offre : ENTREPRISE MORONVALLE
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0003
Valeur de l'offre : 156 008,6 Euro
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2025-64
Titre : Travaux pour la construction de 8 logements individuels à Amiens - Zac de Renancourt Ilot C4 bis

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0004

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : ENTREPRISE B H F DELAPLACE
Offre :
Identifiant de l’offre : ENTREPRISE B H F DELAPLACE
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0004
Valeur de l'offre : 62 600,7 Euro
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2025-64
Titre : Travaux pour la construction de 8 logements individuels à Amiens - Zac de Renancourt Ilot C4 bis

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0005

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : SARL DIDIER LESOURD
Offre :
Identifiant de l’offre : SARL DIDIER LESOURD
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0005
Valeur de l'offre : 96 973,92 Euro
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2025-64
Titre : Travaux pour la construction de 8 logements individuels à Amiens - Zac de Renancourt Ilot C4 bis

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0006

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : ATELIERS DE MENUISERIE DUBAS DE DAOURS
Offre :
Identifiant de l’offre : ATELIERS DE MENUISERIE DUBAS DE DAOURS
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0006
Valeur de l'offre : 53 434,94 Euro
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2025-64
Titre : Travaux pour la construction de 8 logements individuels à Amiens - Zac de Renancourt Ilot C4 bis

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0007

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : NUMERISS
Offre :
Identifiant de l’offre : NUMERISS
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0007
Valeur de l'offre : 57 121,84 Euro
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2025-64
Titre : Travaux pour la construction de 8 logements individuels à Amiens - Zac de Renancourt Ilot C4 bis

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0008

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : ENTREPRISE P. ESSIQUE
Offre :
Identifiant de l’offre : ENTREPRISE P. ESSIQUE
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0008
Valeur de l'offre : 105 000 Euro
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2025-64
Titre : Travaux pour la construction de 8 logements individuels à Amiens - Zac de Renancourt Ilot C4 bis

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0009

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : ETABLISSEMENTS FAIVRE
Offre :
Identifiant de l’offre : ETABLISSEMENTS FAIVRE
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0009
Valeur de l'offre : 33 500 Euro
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2025-64
Titre : Travaux pour la construction de 8 logements individuels à Amiens - Zac de Renancourt Ilot C4 bis

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0010

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : S.E.P.P.PEINTURE
Offre :
Identifiant de l’offre : S.E.P.P.PEINTURE
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0010
Valeur de l'offre : 39 893,85 Euro
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2025-64
Titre : Travaux pour la construction de 8 logements individuels à Amiens - Zac de Renancourt Ilot C4 bis

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0011

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : TPB
Offre :
Identifiant de l’offre : TPB
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0011
Valeur de l'offre : 279 987,52 Euro
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2025-64
Titre : Travaux pour la construction de 8 logements individuels à Amiens - Zac de Renancourt Ilot C4 bis

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement : 5EA6E971-B9F6-3E85-98B62939119FA0F0
Ville : Seyssinet-Pariset
Code postal : 38170
Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )
Pays : France
Adresse électronique : publications-joue@aws-france.com
Téléphone : +33480041260
Rôles de cette organisation :
TED eSender

8.1 ORG-0002

Nom officiel : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA SOMME
Numéro d’enregistrement : 42373
Adresse postale : 1 Rue du Général Frère
Ville : Amiens
Code postal : 80084
Subdivision pays (NUTS) : Somme ( FRE23 )
Pays : France
Point de contact : Le Directeur
Adresse électronique : polemarche@amsom-habitat.fr
Téléphone : 0322545000
Rôles de cette organisation :
Acheteur

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro d’enregistrement : 5EA6E999-AE7E-4AD5-66DB3A1BFD99632B
Adresse postale : 14 rue Lemerchier
Ville : Amiens
Code postal : 80011
Subdivision pays (NUTS) : Somme ( FRE23 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-amiens@juradm.fr
Téléphone : 0322336170
Télécopieur : 0322336171
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0004

Nom officiel : ANDRE CONSTRUCTION
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 1468427-1-1-1
Adresse postale : 2 Rue Du Trou Martinet
Ville : Venette
Code postal : 60280
Subdivision pays (NUTS) : Oise ( FRE22 )
Pays : France
Adresse électronique : secretariat@andre-construction.com
Téléphone : 0365980710
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0001

8.1 ORG-0005

Nom officiel : CHARPENT IDEAL
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 1468427-1-2-1
Adresse postale : 6 Rue De La Boutonnerie
Ville : Ailly-Le-Haut-Clocher
Code postal : 80690
Subdivision pays (NUTS) : Somme ( FRE23 )
Pays : France
Adresse électronique : contact@charpentideal.fr
Téléphone : 03 22 28 07 53
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0002

8.1 ORG-0006

Nom officiel : ENTREPRISE MORONVALLE
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 1468427-1-3-1
Adresse postale : 410 Rue De Rouen
Ville : Amiens
Code postal : 80000
Subdivision pays (NUTS) : Somme ( FRE23 )
Pays : France
Adresse électronique : contact@moronvalle.fr
Téléphone : 0322954165
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0003

8.1 ORG-0007

Nom officiel : ENTREPRISE B H F DELAPLACE
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 1468427-1-4-1
Adresse postale : Rte De Taisnil - Zi Du Capron
Ville : Saleux
Code postal : 80480
Subdivision pays (NUTS) : Somme ( FRE23 )
Pays : France
Adresse électronique : contact@bhf-delaplace.fr
Téléphone : 0322908440
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0004

8.1 ORG-0008

Nom officiel : SARL DIDIER LESOURD
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 1468427-1-5-1
Adresse postale : 26 Rue Ambroise Croizat
Ville : Camon
Code postal : 80450
Subdivision pays (NUTS) : Somme ( FRE23 )
Pays : France
Adresse électronique : sarl.didier.lesourd@gmail.com
Téléphone : 03 22 70 02 32
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0005

8.1 ORG-0009

Nom officiel : ATELIERS DE MENUISERIE DUBAS DE DAOURS
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 1468427-1-6-1
Adresse postale : Rue De Moreuil
Ville : Daours
Code postal : 80800
Subdivision pays (NUTS) : Somme ( FRE23 )
Pays : France
Adresse électronique : contact@atelieram3d.fr
Téléphone : 03 22 48 12 34
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0006

8.1 ORG-0010

Nom officiel : NUMERISS
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 1468427-1-7-1
Adresse postale : 144 Rue Marius Morel
Ville : Poulainville
Code postal : 80260
Subdivision pays (NUTS) : Somme ( FRE23 )
Pays : France
Adresse électronique : contact@numeriss.fr
Téléphone : 0322529673
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0007

8.1 ORG-0011

Nom officiel : ENTREPRISE P. ESSIQUE
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 1468427-1-8-1
Adresse postale : 154 Rue Du President J F Kennedy
Ville : Saint-Quentin
Code postal : 02100
Subdivision pays (NUTS) : Aisne ( FRE21 )
Pays : France
Adresse électronique : contact@pessique.fr
Téléphone : 03 23 08 23 16
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0008

8.1 ORG-0012

Nom officiel : ETABLISSEMENTS FAIVRE
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 1468427-1-9-1
Adresse postale : 1 Pl St Remi
Ville : Berneuil-Sur-Aisne
Code postal : 60350
Subdivision pays (NUTS) : Oise ( FRE22 )
Pays : France
Adresse électronique : sa.faivre@faivre-ets.com
Téléphone : 03 44 85 13 13
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0009

8.1 ORG-0013

Nom officiel : S.E.P.P.PEINTURE
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 1468427-1-10-1
Adresse postale : Rte Feuquieres Les Alleux Bp26
Ville : Grandvilliers
Code postal : 60210
Subdivision pays (NUTS) : Oise ( FRE22 )
Pays : France
Adresse électronique : contact@sepp-peinture.fr
Téléphone : 03 44 46 78 44
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0010

8.1 ORG-0014

Nom officiel : TPB
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 1468427-1-11-1
Adresse postale : Parc D Activites Des Hayons
Ville : Esclavelles
Code postal : 76270
Subdivision pays (NUTS) : Seine-Maritime ( FRD22 )
Pays : France
Adresse électronique : contact@groupetpb.com
Téléphone : 0235931856
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0011
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis : 38062685-f44d-4e66-8c94-72e225f87bdd - 01
Type de formulaire : Notification préalable d’attribution directe
Type d’avis : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
Date d’envoi de l’avis : 31/01/2025 15:01 +01:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Numéro de publication de l’avis : 00070965-2025
Numéro de publication au JO S : 23/2025
Date de publication : 03/02/2025