Travaux de réhabilitation de la gare haute du téléphérique du Salève / Marché de substitution lot n°7a MENUISERIE EXTERIEURES ACIER-SERRURERIE-METALLLERIE - Reprise de serrurerie sur ouvrages existants

<br/>Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires.<br/><br/> <br/>Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires.<br/><br/>

CPV: 45421140 Bautischlerei-Einbauarbeiten mit Metall, außer Türen und Fenstern
Frist:
27. Februar 2025 12:00
Art der Frist:
Angebotsabgabe
Ausführungsort:
Travaux de réhabilitation de la gare haute du téléphérique du Salève / Marché de substitution lot n°7a MENUISERIE EXTERIEURES ACIER-SERRURERIE-METALLLERIE - Reprise de serrurerie sur ouvrages existants
Vergabestelle:
GLCT POUR L'EXPLOITATION DU TELEPHERIQUE DU SALEVE
Vergabenummer:
2024056

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : GLCT POUR L'EXPLOITATION DU TELEPHERIQUE DU SALEVE
Forme juridique de l’acheteur : Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur : Loisirs, culture et culte

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Travaux de réhabilitation de la gare haute du téléphérique du Salève / Marché de substitution lot n°7a MENUISERIE EXTERIEURES ACIER-SERRURERIE-METALLLERIE - Reprise de serrurerie sur ouvrages existants
Description : <br/>Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires.<br/><br/>
Identifiant de la procédure : dc3d9cb8-550f-4e38-b74f-b0149505b00a
Identifiant interne : 2024056
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non
Justification de la procédure accélérée :
Principales caractéristiques de la procédure :

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45421140 Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421140 Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres

2.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Gare haute du téléphérique du Salève
Ville : Monnetier-Mornex
Code postal : 74560
Subdivision pays (NUTS) : Haute-Savoie ( FRK28 )
Pays : France

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : Précision sur les critères de notation : 1-Valeur technique 50 % 2-Prix des prestations 50 % Chaque candidat se verra attribuer une note globale sur 100. La pondération de chaque critère correspond au nombre de points maximum pouvant être obtenus par le candidat. Sous critère de la valeur technique : I- Organisation de chantier et délai d'exécution 33 Présentation des moyens humains d'encadrement - Organisation mise en place pour le suivi du chantier (organigramme entreprise / chantier 8 Moyens humains : personnel allouée au chantier pour s'assurer du bon respect des délais 8 Présentation des bureaux d'études de l'entreprise (internes ou externes) affectés à l'exécution du marché 5 Moyens matériels : matériel spécifiquement alloué au chantier pour s'assurer du bon respect des délais 4 Identification des principales durées d'intervention par grands postes du lot 8 Ii- Méthodologie de réalisation des travaux 61 Note d'identification des contraintes de chantier et mesures adoptées conséquences 18 Méthodologie de réalisation des ouvrages importants 21 Identification et fiches techniques des principaux matériaux et produits que l'entreprise envisage de mettre en oeuvre 17 Gestion de la qualité et des autocontrôles 5 Iii- Performance environnementale sur chantier 4 Présentation des dispositions prises par l'entreprise pour respecter les enjeux environnementaux du chantier et du site ainsi que les mesures prises pour la gestion des déchets 4 Iv - Mesures prises en matière sociale sur chantier 2 Présentation des dispositions prises par l'entreprise pour décliner sur le chantier les mesures qu'elle a décidées en matière de responsabilité sociales, d'insertion, de prévention des discriminations, d'égalité homme/femme 2
Base juridique :
Directive 2014/24/UE

2.1.6 Motifs d’exclusion

Motifs d’exclusion purement nationaux : « Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, ne doit pas entrer dans l’un des cas d’exclusion de la procédure de passation prévus par le code de la commande publique.

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0000

Titre : Travaux de réhabilitation de la gare haute du téléphérique du Salève / Marché de substitution lot n°7a MENUISERIE EXTERIEURES ACIER-SERRURERIE-METALLLERIE - Reprise de serrurerie sur ouvrages existants
Description : <br/>Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires.<br/><br/>
Identifiant interne : T-PF-1589560

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45421140 Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421140 Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres
Options :
Description des options : Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Gare haute du téléphérique du Salève
Ville : Monnetier-Mornex
Code postal : 74560
Subdivision pays (NUTS) : Haute-Savoie ( FRK28 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 15/04/2025
Durée : 3 Mois

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre

5.1.9 Critères de sélection

Critère :
Type : Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Description : Les pièces de la candidatures figurent à l'article 6 du règlement de la consultation

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique
Pondération (points, valeur exacte) : 50
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix des prestations
Pondération (points, valeur exacte) : 50
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

Canal de communication ad hoc :
Nom : AW Solutions

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 27/02/2025 12:00 +01:00
Date limite de validité de l’offre : 4 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 27/02/2025 13:00 +01:00
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Conditions relatives à l’exécution du contrat : Fonds propres - emprunt - dons de fondations privées genevoises - subventions accordées par la Région Auvergne Rhône Alpes (Contrat Ambition Région), le Département de la Haute-Savoie (FDIS), l'Union Européenne (FEDER Interreg V), la Confédération Helvétique (Interreg V) - subventions sollicitées auprès du Département de la Haute-Savoie (ENS et Bâtiments inscrits) et de la Direction Régionale des Affaires Culturelles
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Comité consultatif de règlement amiable des litiges de Lyon
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Grenoble
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement : F9459196-DDC2-E8ED-4C24672B7CD89B80
Ville : Seyssinet-Pariset
Code postal : 38170
Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )
Pays : France
Adresse électronique : publications-joue@aws-france.com
Téléphone : +33480041260
Rôles de cette organisation :
TED eSender

8.1 ORG-0002

Nom officiel : GLCT POUR L'EXPLOITATION DU TELEPHERIQUE DU SALEVE
Numéro d’enregistrement : 52495
Adresse postale : 59 place Marc Lecourtier
Ville : Etrembieres
Code postal : 74100
Subdivision pays (NUTS) : Haute-Savoie ( FRK28 )
Pays : France
Point de contact : MARTIN Anny
Adresse électronique : correspondre@aws-france.com
Téléphone : 0450878300
Télécopieur : 0450878322
Rôles de cette organisation :
Acheteur

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro d’enregistrement : F94591BC-97E9-86B2-16D41EC896B971DC
Adresse postale : 2 Place de Verdun
Ville : Grenoble
Code postal : 38022
Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-grenoble@juradm.fr
Téléphone : 0476429000
Télécopieur : 0476422269
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0004

Nom officiel : Comité consultatif de règlement amiable des litiges de Lyon
Numéro d’enregistrement : F94591CE-BEB5-8320-D4A2B02CE7E9A22A
Adresse postale : 53 boulevard Vivier Merle
Ville : Lyon
Code postal : 69003
Subdivision pays (NUTS) : Rhône ( FRK26 )
Pays : France
Téléphone : 0472770520
Télécopieur : 0478928316
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de médiation

8.1 ORG-0005

Nom officiel : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro d’enregistrement : F94591DF-9BB9-C2F2-2426343250D8D62B
Adresse postale : 2 Place de Verdun
Ville : Grenoble
Code postal : 38022
Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-grenoble@juradm.fr
Téléphone : 0476429000
Télécopieur : 0476422269
Rôles de cette organisation :
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours

11. Informations relatives à l’avis

11.1 Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : da0c67bc-2f97-407f-8373-a27c17fb0fb8 - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d’avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 24/01/2025 16:27 +01:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Numéro de publication de l’avis : 00054738-2025
Numéro de publication au JO S : 18/2025
Date de publication : 27/01/2025