REAMENAGEMENT ET EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE LES RICHARDETS

La consultation porte sur le réaménagement et l'extension du groupe scolaire Les Richardets. Le présent marché a pour objet le réaménagement et l'extension du groupe scolaire les Richardets.

CPV: 39220000 Küchenausstattung, Haushalts- und Heimartikel, Catering-Zubehör, 39310000 Verpflegungseinrichtungen, 44316500 Schmiedewaren, 45111100 Abbrucharbeiten, 45112710 Landschaftsgärtnerische Bauleistungen für Grünanlagen, 45223220 Rohbauarbeiten, 45214200 Bauarbeiten für Schulgebäude, 45231300 Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen, 45261420 Abdichtungsarbeiten gegen Wasser, 45261000 Errichtung von Dachstühlen sowie Dachdeckarbeiten und zugehörige Arbeiten, 45261210 Dachdeckarbeiten, 45262650 Verblendungsarbeiten, 45262660 Asbestbeseitigungsarbeiten, 45310000 Installation von elektrischen Leitungen, 45311000 Installation von Elektroanlagen, 45311200 Elektroinstallationsarbeiten, 45313100 Installation von Aufzügen, 45330000 Installateurarbeiten, 45331000 Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen, 45420000 Bautischlerei-Einbauarbeiten, 45421000 Bautischlerarbeiten, 45421143 Installation von Jalousien, 45421150 Bautischlerei-Einbauarbeiten ohne Metall, 45421151 Installation von Einbauküchen, 45421152 Installation von Trennwänden, 45431000 Boden- und Fliesenarbeiten, 45432111 Verlegen von nicht massiven Bodenbelägen, 45432210 Wandverkleidungsarbeiten, 45442100 Anstricharbeiten, 45443000 Fassadenarbeiten
Ausführungsort:
REAMENAGEMENT ET EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE LES RICHARDETS
Vergabestelle:
Commune de Noisy-le-Grand
Vergabenummer:
2024_002

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Commune de Noisy-le-Grand
Forme juridique de l’acheteur : Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : REAMENAGEMENT ET EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE LES RICHARDETS
Description : La consultation porte sur le réaménagement et l'extension du groupe scolaire Les Richardets.
Identifiant de la procédure : 4980f5fd-bf24-4c5f-8c69-be70281acc07
Avis précédent : fa214fbb-f025-4b50-bfa1-6bfbca826251-01
Identifiant interne : 2024_002
Type de procédure : Ouverte
Justification de la procédure accélérée :
Principales caractéristiques de la procédure :

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45223220 Travaux de gros œuvre
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45112710 Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45420000 Travaux de menuiserie et de charpenterie
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45261210 Travaux de couverture
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45261420 Travaux d'étanchéification
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45261000 Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45443000 Travaux de façade
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45262650 Travaux de bardage
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421143 Travaux d'installation de stores
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421150 Travaux d'installation de menuiseries non métalliques
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421152 Installation de cloisons
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421000 Travaux de menuiserie
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45432111 Travaux de pose de revêtements de sols souples
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45432210 Travaux de revêtement mural
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45431000 Carrelages
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 44316500 Serrurerie
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45442100 Travaux de peinture
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45330000 Travaux de plomberie
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45111100 Travaux de démolition
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45262660 Travaux de désamiantage
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45214200 Travaux de construction de bâtiments scolaires
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45231300 Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45311200 Travaux d'installations électriques
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45310000 Travaux d'équipement électrique
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45313100 Travaux d'installation d'ascenseurs
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 39310000 Équipement de restauration
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 39220000 Équipement de cuisine, articles de maison, articles ménagers et fournitures de restauration
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421151 Installation de cuisines équipées

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : Procédure d'appel d'offres ouvert soumise aux dispositions des articles L. 2124-1, L. 2124-2, R. 2124-1 et R. 2124-2 du Code de la commande publique. Une visite est obligatoire pour pourvoir répondre à la consultation : se référer à l'article 2.5 du RC La forme du groupement n'est pas imposée pour cette consultation. Le présent marché ne fait pas l'objet d'un allotissement au sens des articles L. 2113-11 et R. 2113-2 du Code de la commande publique. La dévolution en lots séparés risque de rendre techniquement difficile l'exécution des prestations. Le recours à une entreprise générale permettra à la Ville d'avoir un interlocuteur unique ce qui garantit la mise à dispositions des ressources humaines, techniques et financières nécessaires afin de mener à bien les travaux dans le délai imparti et dans le respect du budget alloué.
Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : REAMENAGEMENT ET EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE LES RICHARDETS
Description : Le présent marché a pour objet le réaménagement et l'extension du groupe scolaire les Richardets.
Identifiant interne : 2024_002L01

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45223220 Travaux de gros œuvre

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : 1 avenue des écoles
Ville : NOISY-LE-GRAND
Code postal : 93160
Subdivision pays (NUTS) : Seine-Saint-Denis ( FR106 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Le marché est conclu à compter de sa date de notification et ce jusqu'au parfait achèvement des travaux. Le délai global d'exécution des prestations est de 24 mois, y compris la période de préparation de 2 mois. Les candidats pourront proposer un calendrier de réalisation de la mission inférieur à cette durée prévisionnelle. Ce dernier est mentionné dans l'acte d'engagement. Un ordre de service de démarrage sera adressé au titulaire.

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix des prestations estimé au regard de l'acte d'engagement et de la décomposition du prix global et forfaitaire complétés par le soumissionnaire dans le cadre de son offre.
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 45
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique : estimée au regard du cadre de réponse complété d'un mémoire technique de 20 pages maximum, remis par le soumissionnaire à l'appui de son offre.
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Délai d'exécution : estimé au regard de la pertinence du calendrier détaillé d'exécution des prestations et des délais indiqués à l'article 4.2 de l'acte d'engagement, remis par le soumissionnaire à l'appui de son offre.
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Développement durable : estimé au regard du cadre de réponse concernant le volet environnemental, remis par le soumissionnaire à l'appui de son offre.
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 5
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal de Montreuil
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Commune de Noisy-le-Grand
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Commune de Noisy-le-Grand

6. Résultats

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

Aucun lauréat n’a été choisi et la mise en concurrence est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi : Décision de l’acheteur, faute de fonds suffisants

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 3

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Commune de Noisy-le-Grand
Numéro d’enregistrement : 21930051400011
Adresse postale : PLACE DE LA LIBERATION - BP19
Ville : Noisy-le-grand
Code postal : 93160
Subdivision pays (NUTS) : Seine-Saint-Denis ( FR106 )
Pays : France
Téléphone : 0145927572
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal de Montreuil
Numéro d’enregistrement : 13000686900015
Adresse postale : 7 rue Catherine Puig
Ville : Montreuil
Code postal : 93100
Subdivision pays (NUTS) : Seine-Saint-Denis ( FR106 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-montreuil@juradm.fr
Téléphone : 0149202000
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

11. Informations relatives à l’avis

11.1 Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : e92960c0-6ccf-460a-8387-4081633c59ca - 01
Type de formulaire : Résultats
Type d’avis : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 03/01/2025 15:32 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Numéro de publication de l’avis : 00007101-2025
Numéro de publication au JO S : 4/2025
Date de publication : 07/01/2025