„Pierwszy etap w stronę wdrażania zielonej energii w gminie Skomlin”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji w ramach zadania pn. „Pierwszy etap w stronę wdrażania zielonej energii w gminie Skomlin”. Zamawiający przewiduje realizację inwestycji, na którą składają się budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE) na potrzeby zużycia energii elektrycznej, a także …

CPV: 45000000 Bauarbeiten, 45311100 Installation von elektrischen Kabeln
Ausführungsort:
„Pierwszy etap w stronę wdrażania zielonej energii w gminie Skomlin”
Vergabestelle:
GMINA SKOMLIN
Vergabenummer:

1. Nabywca

1.1 Nabywca

Oficjalna nazwa : GMINA SKOMLIN

2. Procedura

2.1 Procedura

Tytuł : „Pierwszy etap w stronę wdrażania zielonej energii w gminie Skomlin”
Opis : Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji w ramach zadania pn. „Pierwszy etap w stronę wdrażania zielonej energii w gminie Skomlin”. Zamawiający przewiduje realizację inwestycji, na którą składają się budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE) na potrzeby zużycia energii elektrycznej, a także inteligentny system zarządzający energią elektryczną. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Identyfikator procedury : 080796b0-c323-41ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.1.1 Przeznaczenie

Charakter zamówienia : Roboty budowlane
Główna klasyfikacja ( cpv ): 45000000 Roboty budowlane
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45311100 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

2.1.4 Informacje ogólne

Podstawa prawna :
Dyrektywa 2014/24/UE

5. Część zamówienia

5.1 Techniczny ID partii : LOT-0001

Tytuł :
Opis : Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji w ramach zadania pn. „Pierwszy etap w stronę wdrażania zielonej energii w gminie Skomlin”. Zamawiający przewiduje realizację inwestycji, na którą składają się budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE) na potrzeby zużycia energii elektrycznej, a także inteligentny system zarządzający energią elektryczną. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

5.1.1 Przeznaczenie

Charakter zamówienia : Roboty budowlane

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy : Urząd Zamówień Publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych : Urząd Zamówień Publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
Organizacja podpisująca umowę : GMINA SKOMLIN

6. Wyniki

6.1 Wyniki – ID części zamówienia : LOT-0001

6.1.2 Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca :
Oficjalna nazwa : EkoEnergia Polska Sp. z o.o.
Oferta :
Identyfikator oferty : EkoEnergia Polska Sp. z o.o.
Identyfikator części zamówienia lub grupy części : LOT-0001
Wartość przetargu : 1 760 173 Złoty
Informacje dotyczące zamówienia :
Identyfikator umowy : f1591880-55fd-444b-ab1f-7ec0d6ec73e4
Data zawarcia umowy : 03/07/2023
Organizacja podpisująca umowę : GMINA SKOMLIN

7. Modyfikacja

7.1 Modyfikacja

Identyfikator poprzedniego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia : 448618-2023
Identyfikator zmodyfikowanego kontraktu : CON-0001
Powód modyfikacji : Potrzeba wprowadzenia modyfikacji ze względu na okoliczności, których nabywca działający z należytą starannością nie mógł przewidzieć.
Opis : Powodem modyfikacji umowy głównej Nr ZP.272.0.3.2023 z dnia 3 lipca 2023 roku jest konieczność kolejnego przedłużenia terminu realizacji zadania do dnia 15.03.2025 roku.

7.1.1 Zmiana

Opis modyfikacji : W dniu 24 grudnia 2024 r. Zamawiający - Gmina Skomlin zawarł aneks nr 3 do umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, z uwagi na konieczność przedłużenia terminu realizacji zadania z uwagi na brak możliwości uzyskania warunków przyłączeniowych do sieci PGE w pierwotnym terminie umownym. Termin realizacji przedmiotu umowy został po raz kolejny przedłużony do 15 marca 2025 r. Zamawiający podkreśla, iż działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć zaistniałych okoliczności, mających wpływ na konieczność zawarcia niniejszego aneksu. Zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy,a strony zastrzegają możliwość dalszego aneksowania niniejszej umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli zmiana dokonana niniejszym aneksem okaże się niewystarczająca, a kolejny aneks będzie możliwy na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy pzp.
Identyfikator podmiotu gospodarczego w poprzednim ogłoszeniu : ORG-0002

8. Organizacje

8.1 ORG-0001

Oficjalna nazwa : GMINA SKOMLIN
Numer rejestracyjny : NIP: 8321971651
Numer rejestracyjny : REGON: 730934737
Adres pocztowy : ul. ul. Trojanowskiego 1
Miejscowość : Skomlin
Kod pocztowy : 98-346
Podpodział krajowy (NUTS) : Sieradzki ( PL714 )
Kraj : Polska
Telefon : 438864477
Adres strony internetowej : www.bip.skomlin.akcessnet.net
Role tej organizacji :
Nabywca
Organizacja podpisująca umowę

8.1 ORG-0002

Oficjalna nazwa : Urząd Zamówień Publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
Numer rejestracyjny : 5262239325
Adres pocztowy : ul. Postępu 17A
Miejscowość : Warszawa
Kod pocztowy : 02-676
Podpodział krajowy (NUTS) : Miasto Warszawa ( PL911 )
Kraj : Polska
Telefon : +48224587801
Faks : +48224587800
Adres strony internetowej : https://www.uzp.gov.pl/kio
Role tej organizacji :
Organ odwoławczy
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

8.1 ORG-0003

Oficjalna nazwa : EkoEnergia Polska Sp. z o.o.
Numer rejestracyjny : 9591953988
Adres pocztowy : Aleja Jana Pawła II 22
Miejscowość : Warszawa
Kod pocztowy : 00-133
Podpodział krajowy (NUTS) : Miasto Warszawa ( PL911 )
Kraj : Polska
Role tej organizacji :
Oferent
Zwycięzca tych części zamówienia : LOT-0001

11. Informacje o ogłoszeniu

11.1 Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia : 62d8e120-dee7-4594-898b-712540a460fa - 02
Typ formularza : Modyfikacja umowy
Rodzaj ogłoszenia : Ogłoszenie o modyfikacji umowy
Ogłoszenie – data wysłania : 23/01/2025 16:29 +01:00
Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne : polski

11.2 Informacje o publikacji

Numer publikacji ogłoszenia : 00050275-2025
Numer wydania Dz.U. S : 17/2025
Data publikacji : 24/01/2025