1.1 Comprador
Denominación oficial
:
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Fuenlabrada
Obras proyecto de urbanización del parque ferial de Fuenlabrada
Obras proyecto de urbanización del parque ferial de Fuenlabrada Obras proyecto de urbanización del parque ferial de Fuenlabrada
CPV: 45000000 Bauarbeiten, 45112000 Aushub- und Erdbewegungsarbeiten, 45112711 Landschaftsgärtnerische Bauleistungen für Parkanlagen, 45233250 Belagarbeiten, außer Fahrbahnen, 45236250 Oberbauarbeiten für Parkanlagen
1. Comprador
2. Procedimiento
2.1 Procedimiento
Título
:
Obras proyecto de urbanización del parque ferial de Fuenlabrada
Descripción
:
Obras proyecto de urbanización del parque ferial de Fuenlabrada
Identificador del procedimiento
:
fbf86921-47a3-484b-8858-e8aa84cc6c8d
Identificador interno
:
2022/000212
2.1.1 Finalidad
Naturaleza del contrato
:
Obras
Clasificación principal
(
cpv
):
45000000
Trabajos de construcción
Clasificación adicional
(
cpv
):
45112000
Trabajos de excavación y movimiento de tierras
Clasificación adicional
(
cpv
):
45112711
Trabajos de paisajismo en parques
Clasificación adicional
(
cpv
):
45233250
Trabajos de pavimentación, excepto carreteras
Clasificación adicional
(
cpv
):
45236250
Trabajos de explanación de parques
2.1.4 Información general
Base jurídica
:
Directiva 2014/24/UE
5. Lote
5.1 Identificación técnica del lote : LOT-0000
Título
:
Obras proyecto de urbanización del parque ferial de Fuenlabrada
Descripción
:
Obras proyecto de urbanización del parque ferial de Fuenlabrada
Identificador interno
:
2022/000212
5.1.1 Finalidad
Naturaleza del contrato
:
Obras
Clasificación principal
(
cpv
):
45000000
Trabajos de construcción
Clasificación adicional
(
cpv
):
45112000
Trabajos de excavación y movimiento de tierras
Clasificación adicional
(
cpv
):
45112711
Trabajos de paisajismo en parques
Clasificación adicional
(
cpv
):
45233250
Trabajos de pavimentación, excepto carreteras
Clasificación adicional
(
cpv
):
45236250
Trabajos de explanación de parques
5.1.16 Información adicional, mediación y recurso
Organización encargada de los procedimientos de recurso
:
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Fuenlabrada
Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso
:
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Fuenlabrada
6. Resultados
6.1 Resultados: identificador de lotes : LOT-0000
6.1.2 Información de los ganadores
Ganador
:
Denominación oficial
:
CONSTRUCCIONES RICO S.A.
Oferta
:
Identificador de la oferta
:
REF TEN-0001/LOT-0000
Identificador del lote o el grupo de lotes
:
LOT-0000
Valor del resultado
:
16 445 595,48
Euro
Subcontratación
:
No
Se conoce el valor de la subcontratación
:
no
Se conoce el porcentaje de subcontratación
:
no
Información del contrato
:
Identificador del contrato
:
2022/000212
Fecha de elección del ganador
:
07/10/2022
Fecha de celebración del contrato
:
28/12/2022
7. Modificaciones
Identificador del aviso de adjudicación de contrato anterior
:
006620-2023
Motivos de la modificación
:
Necesidad de modificaciones debido a circunstancias que un comprador diligente no
podía predecir.
Descripción
:
La ampliación del plazo de ejecución se justifica por retraso producido por motivos no imputables al contratista, considerándose el caso como excepcional y justificado, y que es procedente y necesario proceder a la ampliación de plazo, en tanto que efectivamente no es posible finalizar los trabajos en el inicialmente previsto, proponiendo una ampliación del plazo de 81 días, alcanzando la fecha final el 30/04/2025.
7.1 Modificaciones
Identificador de sección
:
CON-0001
Descripción de las modificaciones
:
Aprobar la ampliación del plazo de ejecución en 81 días del contrato de “PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PARQUE FERIAL DE FUENLABRADA”, EXPTE. 2022/OBA/000212, a la empresa “U.T.E. FERIAL FUENLABRADA”, N.I.F. U-72621071, siendo la nueva fecha de finalización el 30 de abril de 2025.
8. Organizaciones
8.1 ORG-0001
Denominación oficial
:
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Fuenlabrada
Número de registro
:
31049270148687
Número de registro
:
P2805800F
Localidad
:
Fuenlabrada
Código postal
:
28943
Subdivisión del país (NUTS)
:
Madrid
(
ES300
)
País
:
España
Punto de contacto
:
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Fuenlabrada
Teléfono
:
916497004
Fax
:
916497099
Otros puntos de contacto
:
Denominación oficial
:
Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid
Localidad
:
Madrid
Código postal
:
28010
País
:
España
Teléfono
:
917206346
Otros puntos de contacto
:
Denominación oficial
:
Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid
Localidad
:
Madrid
Código postal
:
28010
País
:
España
Teléfono
:
917206346
Funciones de esta organización
:
Comprador
Organización encargada de los procedimientos de recurso
Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso
8.1 ORG-0002
Denominación oficial
:
CONSTRUCCIONES RICO S.A.
Número de registro
:
A28427516
Número de registro
:
279913
Número de registro
:
279913
Localidad
:
Madrid
Código postal
:
28016
País
:
España
Teléfono
:
913456605
Funciones de esta organización
:
Licitador
Ganador de estos lotes
:
LOT-0000
11. Información del anuncio
11.1 Información del anuncio
Identificador/versión del anuncio
:
b7613147-9cf9-4f04-b147-f3ffd828c25a
-
01
Tipo de formulario
:
Modificación de contrato
Tipo de anuncio
:
Anuncio de modificación de contrato
Fecha de envío del anuncio
:
24/01/2025
10:58 +01:00
Lenguas en las que este anuncio está disponible oficialmente
:
español
11.2 Información de publicación
Número de publicación del anuncio
:
00056404-2025
Número de la edición del DO S
:
18/2025
Fecha de publicación
:
27/01/2025