Nuova Sala Multiuso e Ampliamento SE – Canobbio - Opere di scavo generale

Il presente appalto ha per oggetto la formazione di una nuova sala multiuso e l’ampliamento di parte della scuola elementare di Canobbio. Vedi relazione tecnica. Il presente bando mette a concorso la realizzazione delle opere di scavo generale. Quantità principali: Generale: Scavo: 3’000mc Messa in deposito: 600mc Il presente appalto …

CPV: 45112400 Aushubarbeiten
Frist:
26. März 2025 16:00
Art der Frist:
Angebotsabgabe
Ausführungsort:
Nuova Sala Multiuso e Ampliamento SE – Canobbio - Opere di scavo generale
Vergabestelle:
Ufficio Tecnico Comunale di Canobbio
Vergabenummer:

1. Committente

1.1 Committente

Nome ufficiale : Ufficio Tecnico Comunale di Canobbio
Forma giuridica del committente : Organismo di diritto pubblico controllato da un'autorità locale
Attività dell'amministrazione aggiudicatrice : Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

2. Procedura

2.1 Procedura

Titolo : Nuova Sala Multiuso e Ampliamento SE – Canobbio - Opere di scavo generale
Descrizione : Il presente appalto ha per oggetto la formazione di una nuova sala multiuso e l’ampliamento di parte della scuola elementare di Canobbio. Vedi relazione tecnica. Il presente bando mette a concorso la realizzazione delle opere di scavo generale. Quantità principali: Generale: Scavo: 3’000mc Messa in deposito: 600mc
Identificativo della procedura : bb7709c7-569b-4a90-81af-4b7277586b48
Tipo di procedura : Aperta
La procedura è accelerata : sì
Giustificazione della procedura accelerata : Ulteriori indicazioni nella pubblicazione ufficiale su simap.ch
Caratteristiche principali della procedura :

2.1.1 Finalità

Natura dell'appalto : Lavori
Classificazione principale ( cpv ): 45112400 Lavori di scavo

2.1.4 Informazioni generali

Informazioni supplementari : Altri requisiti 1 Condizioni di contratto Conformemente alle spiegazioni fornite nella documentazione d'appalto. 2 Trattative Non viene condotta alcuna trattativa. 3 Principi per la procedura Procedura di appalto libera ai sensi dell'art. 12 del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) del 25.11.1994/15.03.2001 ed il relativo regolamento di applicazione (RLCPubb/CIAP) del 12.09.2006, nonche le successive norme integrative. 4 Altre indicazioni 4.1 La delibera e l'inizio dei lavori sono subordinati all'approvazione del progetto e dei crediti corrispondenti da parte delle Autorità competenti, nonché i necessari permessi edificatori. Qualora l'attesa delle decisioni di cui sopra dovesse comportare un ritardo dell'inizio dei lavori, o addirittura il loro annullamento, l'offerente non avrà diritto ad alcun risarcimento. Con riferimento all’art 13 lett. I CIAP ed all’art. 55 del RLCpubb, il Committente si riserva il diritto d’interrompere, ripetere o riattivare la procedura d’appalto. 4.2 L'elaborazione dell'offerta non dà diritto ad alcun rimborso. La documentazione relativa all'offerta non sarà restituita. 4.3 Il committente si riserva di modificare i termini riportati nella documentazione (in particolare quelli dell’aggiudicazione e dell’inizio lavori). L’offerente non ha in nessun caso diritto ad alcun tipo di indennizzo. 4.4 Tutti gli importi indicati nel presente bando sono da intendersi IVA inclusa. 4.5 Fa stato la pubblicazione sul Simap, In caso di dubbi o contraddizioni, prevale il testo di pubblicazione in lingua italiana.
Base giuridica :
Direttiva 2014/24/UE

2.1.6 Motivi di esclusione

Fonti dei motivi di esclusione : Avviso
Situazione analoga al fallimento ai sensi della normativa nazionale : Ulteriori indicazioni nella pubblicazione ufficiale su simap.ch

5. Lotto

5.1 Identificativo tecnico del lotto : LOT-0000

Titolo : Nuova Sala Multiuso e Ampliamento SE – Canobbio - Opere di scavo generale
Descrizione : Il presente appalto ha per oggetto la formazione di una nuova sala multiuso e l’ampliamento di parte della scuola elementare di Canobbio. Vedi relazione tecnica. Il presente bando mette a concorso la realizzazione delle opere di scavo generale. Quantità principali: Generale: Scavo: 3’000mc Messa in deposito: 600mc

5.1.1 Finalità

Natura dell'appalto : Lavori
Classificazione principale ( cpv ): 45112400 Lavori di scavo

5.1.2 Luogo di esecuzione

Località : Canobbio
Codice postale : 6952
Suddivisione del paese (NUTS) : Ticino ( CH070 )
Paese : Svizzera
Informazioni supplementari :

5.1.3 Durata stimata

Data di inizio : 16/06/2025
Data di fine durata : 31/12/2025

5.1.4 Rinnovo

Rinnovi massimi : 1
Altre informazioni sul rinnovo : 6 mesi dopo la sottoscrizione

5.1.6 Informazioni generali

Partecipazione riservata : La partecipazione non è riservata.
Vanno indicati nomi e qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione dell'appalto : Dato non ancora noto
Progetto di appalto non finanziato con fondi UE
L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) : sì

5.1.9 Criteri di selezione

Fonti dei criteri di selezione : Avviso
Criterio : Altri requisiti economici o finanziari
Descrizione : I criteri sono definiti nella pubblicazione ufficiale su simap.ch.
Criterio : Iscrizione in un registro di commercio
Descrizione : I criteri sono definiti nella pubblicazione ufficiale su simap.ch.
Criterio : Titoli di studio e qualifiche professionali pertinenti
Descrizione : I criteri sono definiti nella pubblicazione ufficiale su simap.ch.

5.1.10 Criteri di aggiudicazione

Criterio :
Tipo : Prezzo
Nome : ZK 1
Descrizione : CA-A: Economicità prezzo; ponderazione 50%
Categoria del criterio di aggiudicazione soglia : Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero : 50
Criterio :
Tipo : Qualità
Nome : ZK 2
Descrizione : CA-B: Attendibilità dei prezzi; ponderazione 30%
Categoria del criterio di aggiudicazione soglia : Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero : 30
Criterio :
Tipo : Qualità
Nome : ZK 3
Descrizione : CA-C: Referenze ed esperienze; ponderazione 20%
Categoria del criterio di aggiudicazione soglia : Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero : 20
Descrizione del metodo da utilizzare se la ponderazione non può essere espressa da criteri :
Giustificazione della mancata indicazione della ponderazione dei criteri di aggiudicazione :

5.1.11 Documenti di gara

L'accesso a determinati documenti di gara è limitato
Canale di comunicazione ad hoc :
Nome : Simap.ch

5.1.12 Condizioni di appalto

Modalità di presentazione :
Presentazione elettronica delle offerte : Non consentita
Giustificazione del motivo per cui la presentazione elettronica non è possibile : Strumenti, dispositivi o formati di file non abitualmente disponibili
Descrizione : Ulteriori indicazioni nella pubblicazione ufficiale su simap.ch
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione : italiano
Catalogo elettronico : Non consentita
Varianti : Non consentita
Gli offerenti possono presentare più di un'offerta : Non consentita
Termine per il ricevimento delle offerte : 26/03/2025 16:00 +01:00
Termine entro il quale l'offerta deve rimanere valida : 280 Giorno
Informazioni sull'apertura pubblica delle offerte :
Data di apertura : 27/03/2025 08:00 +01:00
Luogo : Via Trevano 13 - Canobbio
Informazioni supplementari : L'apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica presso il Municipio di Canobbio, Via Trevano 13, 6952 Canobbio, Svizzera
Condizioni contrattuali :
L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti : Non ancora noto
Condizioni relative all'esecuzione dell'appalto : Ulteriori indicazioni nella pubblicazione ufficiale su simap.ch
Fatturazione elettronica : Obbligatoria
Si farà ricorso all'ordinazione elettronica : no
Sarà utilizzato il pagamento elettronico : sì
Accordo finanziario : Ulteriori indicazioni nella pubblicazione ufficiale su simap.ch

5.1.15 Tecniche

Accordo quadro :
Nessun accordo quadro
Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione :
Nessun sistema dinamico di acquisizione

5.1.16 Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi : Tribunale amministrativo federale -
Informazioni sui termini per il riesame : Indicazione dei rimedi giuridici Contro il bando di concorso e gli atti di appalto è data facoltà di ricorso al Tribunale amministrativo cantonale entro 10 giorni a partire dal giorno della messa a disposizione dei documenti di gara. Il ricorso deve essere presentato in duplice esemplare e contenere le conclusioni, i motivi, le indicazioni dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati una copia della presente pubblicazione e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. Il ricorso non ha, di principio, effetto sospensivo.
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto : Ufficio Tecnico Comunale di Canobbio -

8. Organizzazioni

8.1 ORG-0001

Nome ufficiale : Ufficio Tecnico Comunale di Canobbio
Numero di registrazione : 46fda6ad-a9b0-4c39-b0fe-d34c88dd1d14
Indirizzo postale : Via Trevano 13
Località : Canobbio
Codice postale : 6952
Suddivisione del paese (NUTS) : Ticino ( CH070 )
Paese : Svizzera
Telefono : +41919363060
Ruoli di questa organizzazione :
Committente
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto

8.1 ORG-0002

Nome ufficiale : Tribunale amministrativo federale
Numero di registrazione : BVGER
Indirizzo postale : Postfach
Località : St. Gallen
Codice postale : 9023
Suddivisione del paese (NUTS) : St. Gallen ( CH055 )
Paese : Svizzera
Telefono : +41584652626
Indirizzo internet : https://www.bvger.ch
Ruoli di questa organizzazione :
Organizzazione competente per i ricorsi

8.1 ORG-0003

Nome ufficiale : Simap.ch
Numero di registrazione : CH001
Indirizzo postale : Holzikofenweg 36
Località : Bern
Codice postale : 3003
Suddivisione del paese (NUTS) : Bern / Berne ( CH021 )
Paese : Svizzera
Telefono : +41584646388
Indirizzo internet : https://www.simap.ch
Ruoli di questa organizzazione :
TED eSender
Informazioni sull'avviso
Identificativo/versione dell'avviso : 9498b1e1-ff7a-4fc8-91da-366b20a659e5 - 01
Tipo di formulario : Gara
Tipo di avviso : Bando di gara o di concessione – regime ordinario
Data di trasmissione dell'avviso : 14/02/2025 02:25 +01:00
Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile : italiano
Numero di pubblicazione dell'avviso : 00104497-2025
Numero dell'edizione della GU S : 33/2025
Data di pubblicazione : 17/02/2025