Marché de maîtrise d'oeuvre pour la restructuration de l'ancien groupe scolaire Jean Jaurès en logements seniors à Villeneuve d'Ascq

Objet du contrat : Marché de maîtrise d'oeuvre pour la restructuration de l'ancien groupe scolaire Jean Jaurès à Villeneuve d'Ascq Acheteur : LILLE METROPOLE HABITAT Type de contrat : Marché ordinaire de services Structure : Lot unique - 7 missions Lieu d'exécution : Rue Gambetta à Villeneuve d'Ascq Délais d'exécution …

CPV: 71312000 Beratung im Hochbau
Ausführungsort:
Marché de maîtrise d'oeuvre pour la restructuration de l'ancien groupe scolaire Jean Jaurès en logements seniors à Villeneuve d'Ascq
Vergabestelle:
Lille Métropole Habitat
Vergabenummer:
24S0165

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Lille Métropole Habitat
Forme juridique de l’acheteur : Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur : Logement et équipements collectifs

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Marché de maîtrise d'oeuvre pour la restructuration de l'ancien groupe scolaire Jean Jaurès en logements seniors à Villeneuve d'Ascq
Description : Objet du contrat : Marché de maîtrise d'oeuvre pour la restructuration de l'ancien groupe scolaire Jean Jaurès à Villeneuve d'Ascq Acheteur : LILLE METROPOLE HABITAT Type de contrat : Marché ordinaire de services Structure : Lot unique - 7 missions Lieu d'exécution : Rue Gambetta à Villeneuve d'Ascq Délais d'exécution : A compter de la notification jusqu'à la fin de la GPA ou après en cas de prolongation suite à des réserves non levées Pénalités de retard : Cf CCAP Variation des prix : Révisables Nature des prix : Prix forfaitaires
Identifiant de la procédure : 6d22823d-f494-4cda-b343-b129bc6291ec
Identifiant interne : 24S0165
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non
Justification de la procédure accélérée :
Principales caractéristiques de la procédure :

2.1.1 Objet

Nature du marché : Services
Nomenclature principale ( cpv ): 71312000 Services de conseil en ingénierie de la construction
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 71312000 Services de conseil en ingénierie de la construction

2.1.4 Informations générales

Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0000

Titre : Marché de maîtrise d'oeuvre pour la restructuration de l'ancien groupe scolaire Jean Jaurès en logements seniors à Villeneuve d'Ascq
Description : Objet du contrat : Marché de maîtrise d'oeuvre pour la restructuration de l'ancien groupe scolaire Jean Jaurès à Villeneuve d'Ascq Acheteur : LILLE METROPOLE HABITAT Type de contrat : Marché ordinaire de services Structure : Lot unique - 7 missions Lieu d'exécution : Rue Gambetta à Villeneuve d'Ascq Délais d'exécution : A compter de la notification jusqu'à la fin de la GPA ou après en cas de prolongation suite à des réserves non levées Pénalités de retard : Cf CCAP Variation des prix : Révisables Nature des prix : Prix forfaitaires
Identifiant interne : S-PF-1552820

5.1.1 Objet

Nature du marché : Services
Nomenclature principale ( cpv ): 71312000 Services de conseil en ingénierie de la construction
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 71312000 Services de conseil en ingénierie de la construction

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 23/12/2024
Durée : 41 Mois

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Offre technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Coût
Nom :
Description : prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Les délais et voies de recours sont les suivants : - référé précontractuel jusqu'à la signature du contrat conformément à l'article L551.1 et suivants du code de justice administrative. - référé contractuel à compter de la signature du marché public et dans un délai de 31 jours suivants la publication de l'avis d'attribution conformément à l'article L551-13 et suivants du CJA. - recours en contestation de la validité du marché public, conformément à l'arrêt du Conseil d'Etat du 4 avril 2014 "Tarn et Garonne" dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution. Le tribunal compétent est le suivant : Tribunal Administratif de Lille 5 Rue Geoffroy Saint-Hilaire - CS 62039 59014 Lille

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lille -
Informations relatives aux délais de recours : Les délais et voies de recours sont les suivants : - référé précontractuel jusqu'à la signature du contrat conformément à l'article L551.1 et suivants du code de justice administrative. - référé contractuel à compter de la signature du marché public et dans un délai de 31 jours suivants la publication de l'avis d'attribution conformément à l'article L551-13 et suivants du CJA. - recours en contestation de la validité du marché public, conformément à l'arrêt du Conseil d'Etat du 4 avril 2014 "Tarn et Garonne" dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution. Le tribunal compétent est le suivant : Tribunal Administratif de Lille 5 Rue Geoffroy Saint-Hilaire - CS 62039 59014 Lille
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Lille Métropole Habitat -

6. Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 202 657 Euro

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0000

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : VERDI BATIMENT NORD DE FRANCE
Offre :
Identifiant de l’offre : VERDI BATIMENT NORD DE FRANCE
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0000
Valeur de l'offre : 202 657 Euro
L’offre est une variante : non
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 24s0165
Titre : Marché de maîtrise d'oeuvre pour la restructuration de l'ancien groupe scolaire Jean Jaurès en logements seniors à Villeneuve d'Ascq
Date de conclusion du marché : 16/01/2025

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 9

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement : 5F0520AB-0649-6D1C-698DC1870D3164BF
Ville : Seyssinet-Pariset
Code postal : 38170
Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )
Pays : France
Adresse électronique : publications-joue@aws-france.com
Téléphone : +33480041260
Rôles de cette organisation :
TED eSender

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Lille Métropole Habitat
Numéro d’enregistrement : 54964
Adresse postale : 425 Boulevard Gambetta
Ville : Tourcoing
Code postal : 59200
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Point de contact : BITTER Maxime
Adresse électronique : commande.publique@lmh.fr
Téléphone : 0970249249
Adresse internet : http://www.lmh.fr
Rôles de cette organisation :
Acheteur

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Lille Métropole Habitat
Numéro d’enregistrement : 1827802
Adresse postale : 425 Boulevard Gambetta
Ville : Tourcoing
Code postal : 59200
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Adresse électronique : commande.publique@lmh.fr
Téléphone : 0320169587
Rôles de cette organisation :
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché

8.1 ORG-0004

Nom officiel : Tribunal administratif de Lille
Numéro d’enregistrement : 5F0520EB-CF3B-64D1-9C4B0CB4505BB1E6
Adresse postale : 143, rue Jacquemars Giélée
Ville : Lille
Code postal : 59014
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-lille@juradm.fr
Téléphone : 0320631300
Télécopieur : 0320631347
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0005

Nom officiel : VERDI BATIMENT NORD DE FRANCE
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 1552820-1-0-1
Adresse postale : Rue Bleriot
Ville : Eleu-Dit-Leauwette
Code postal : 62300
Subdivision pays (NUTS) : Pas-de-Calais ( FRE12 )
Pays : France
Adresse électronique : batimentnorddefrance@verdi.fr
Téléphone : 0320817200
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0000

11. Informations relatives à l’avis

11.1 Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : e9322f4a-fe7e-435c-8973-581a7b9c77ac - 01
Type de formulaire : Résultats
Type d’avis : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 31/01/2025 15:11 +01:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Numéro de publication de l’avis : 00076981-2025
Numéro de publication au JO S : 24/2025
Date de publication : 04/02/2025