Gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione edilizia della palazzina ex direzione Fincantieri da adibire a nuova sede dell’Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR IRBIM di Ancona

Lavori di ristrutturazione edilizia della palazzina ex direzione Fincantieri da adibire a nuova sede dell’Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR IRBIM di Ancona Lavori di ristrutturazione edilizia della palazzina ex direzione Fincantieri da adibire a nuova sede dell’Istituto per le Risorse …

CPV: 45454000 Mit der Umstrukturierung verbundene Arbeiten
Frist:
4. März 2025 16:00
Art der Frist:
Angebotsabgabe
Ausführungsort:
Gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione edilizia della palazzina ex direzione Fincantieri da adibire a nuova sede dell’Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR IRBIM di Ancona
Vergabestelle:
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine - CNR IRBIM
Vergabenummer:
Prot. n. 21434/2024

1. Committente

1.1 Committente

Nome ufficiale : Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine - CNR IRBIM
Forma giuridica del committente : Organismo di diritto pubblico
Attività dell'amministrazione aggiudicatrice : Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

2. Procedura

2.1 Procedura

Titolo : Gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione edilizia della palazzina ex direzione Fincantieri da adibire a nuova sede dell’Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR IRBIM di Ancona
Descrizione : Lavori di ristrutturazione edilizia della palazzina ex direzione Fincantieri da adibire a nuova sede dell’Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR IRBIM di Ancona
Identificativo della procedura : 43f9f11b-d19f-49bd-9e2e-19444e049bea
Identificativo interno : Prot. n. 21434/2024
Tipo di procedura : Aperta
Giustificazione della procedura accelerata :
Caratteristiche principali della procedura :

2.1.1 Finalità

Natura dell'appalto : Lavori
Classificazione principale ( cpv ): 45454000 Lavori di ristrutturazione

2.1.3 Valore

Valore stimato al netto dell'IVA : 8 340 530,88 Euro

2.1.4 Informazioni generali

Base giuridica :
Direttiva 2014/24/UE
Diritto transfrontaliero applicabile :

2.1.6 Motivi di esclusione

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale :

5. Lotto

5.1 Identificativo tecnico del lotto : LOT-0001

Titolo : Gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione edilizia della palazzina ex direzione Fincantieri da adibire a nuova sede dell’Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR IRBIM di Ancona
Descrizione : Lavori di ristrutturazione edilizia della palazzina ex direzione Fincantieri da adibire a nuova sede dell’Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR IRBIM di Ancona
Identificativo interno : Lotto unico

5.1.1 Finalità

Natura dell'appalto : Lavori
Classificazione principale ( cpv ): 45454000 Lavori di ristrutturazione

5.1.5 Valore

Valore stimato al netto dell'IVA : 8 340 530,88 Euro

5.1.6 Informazioni generali

Partecipazione riservata : La partecipazione non è riservata.
Progetto di appalto non finanziato con fondi UE
L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) : sì

5.1.9 Criteri di selezione

Criterio :
Tipo : Capacità economica e finanziaria
Nome : Come da disciplinare di gara
Criterio :
Tipo : Capacità tecniche e professionali
Nome : Come da disciplinare di gara

5.1.11 Documenti di gara

Termine per la richiesta di informazioni supplementari : 21/02/2025 23:59 +00:00
Indirizzo dei documenti di gara : https://www.urp.cnr.it/node/21434

5.1.12 Condizioni di appalto

Modalità di presentazione :
Presentazione elettronica delle offerte : Obbligatoria
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione : italiano
Catalogo elettronico : Non consentita
Termine per il ricevimento delle offerte : 04/03/2025 16:00 +00:00
Termine entro il quale l'offerta deve rimanere valida : 180 Giorno
Condizioni contrattuali :
L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti : No
Fatturazione elettronica : Obbligatoria
Si farà ricorso all'ordinazione elettronica : no
Sarà utilizzato il pagamento elettronico : sì

5.1.15 Tecniche

Accordo quadro :
Nessun accordo quadro
Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione :
Nessun sistema dinamico di acquisizione
Asta elettronica : no

5.1.16 Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi : Tribunale Amministrativo Regionale Marche

8. Organizzazioni

8.1 ORG-0001

Nome ufficiale : Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine - CNR IRBIM
Numero di registrazione : 80054330586
Indirizzo postale : Largo Fiera della Pesca, 2
Località : Ancona
Codice postale : 60125
Paese : Italia
Telefono : 0712078831
Ruoli di questa organizzazione :
Committente

8.1 ORG-0002

Nome ufficiale : Tribunale Amministrativo Regionale Marche
Numero di registrazione : 80005630423
Indirizzo postale : Via della Loggia, 24
Località : Ancona
Codice postale : 60121
Paese : Italia
Telefono : 071206956
Ruoli di questa organizzazione :
Organizzazione competente per i ricorsi

10. Modifica

Versione dell'avviso precedente da modificare : 64451c64-7fb9-42f8-a168-caae788845b5-01
Motivo principale della modifica : Aggiornamento informazioni
Descrizione : La proroga dei termini di presentazione delle offerte e la conseguente rimodulazione di tutti i termini della procedura sono previsti ai fini della gestione delle istanze di sopralluogo pervenute e al fine di eliminare un refuso derivante da mero errore materiale di compilazione al par. 24 del disciplinare di gara.

10.1 Modifica

Descrizione delle modifiche : Termine entro il quale richiedere il sopralluogo: 14/02/2025; Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti: 21/02/2025 - ore 23:59; Termine per la presentazione delle offerte: 04/03/2025 - ore 16:00; Errore materiale nei termini previsti dall'"avviso di modifica e proroga dei termini".
I documenti di gara sono stati modificati il : 30/01/2025

11. Informazioni sull'avviso

11.1 Informazioni sull'avviso

Identificativo/versione dell'avviso : 43e87339-e619-4f76-951e-d15dc5f8f28d - 01
Tipo di formulario : Gara
Tipo di avviso : Bando di gara o di concessione – regime ordinario
Data di trasmissione dell'avviso : 30/01/2025 12:12 +00:00
Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile : italiano

11.2 Informazioni sulla pubblicazione

Numero di pubblicazione dell'avviso : 00067462-2025
Numero dell'edizione della GU S : 22/2025
Data di pubblicazione : 31/01/2025