CAP2020 - Travaux de construction du quai et des équipements associés

CAP2020 - Travaux de construction du quai et des équipements associés CAP2020 - Travaux de construction du quai et des équipements associés

CPV: 45241100 Bau von Kais, 45244000 Bauarbeiten für Anlagen am und im Meer
Ausführungsort:
CAP2020 - Travaux de construction du quai et des équipements associés
Vergabestelle:
GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE
Vergabenummer:
24IP003

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE
Activité de l’entité adjudicatrice : Activités portuaires

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : CAP2020 - Travaux de construction du quai et des équipements associés
Description : CAP2020 - Travaux de construction du quai et des équipements associés
Identifiant de la procédure : 8bdb17aa-0622-4c05-88e6-34eeeef2c6f4
Identifiant interne : 24IP003
Type de procédure : Négociée avec publication préalable d’un appel à la concurrence / concurrentielle avec négociation
La procédure est accélérée : non
Justification de la procédure accélérée :
Principales caractéristiques de la procédure :

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45241100 Travaux de construction de quais
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45244000 Ouvrages maritimes

2.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Informations complémentaires : Port Ouest de Dunkerque

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : L'attribution du marché pourra donner lieu à négociation dans les conditions définies au Règlement de la consultation (Phase Candidature). Le GPMD se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation. Visite obligatoire uniquement pour la remise des offres. Les PSE ne sont pas autorisées. Les candidats auront la possibilité de présenter 3 offres variantes facultatives maximum dont les conditions sont définies dans le Dossier de Consultation. Le présent avis de publicité est complété par le règlement de la consultation (Phase Candidature) téléchargeable gratuitement sur le site du profil acheteur du GPMD. En cas de contradiction entre le présent avis de publicité et ledit règlement de la consultation, ce dernier prévaudra.
Base juridique :
Directive 2014/25/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : CAP2020 - Travaux de construction du quai et des équipements associés
Description : CAP2020 - Travaux de construction du quai et des équipements associés
Identifiant interne : 24IP003

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45241100 Travaux de construction de quais
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45244000 Ouvrages maritimes
Options :
Description des options : Le GPMD se réserve la possibilité de passer un ou plusieurs marchés publics sans publicité ni mise en concurrence préalable pour la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire en application de l'article R2122-7 du Code de la commande publique dans les conditions prévues au CCAP du marché. Le marché est décomposé en 2 tranches définies comme suit : - Tranche ferme : Réalisation de 1000 ml de quai en eau profonde (hors zone de raccordement) comportant 5 phases détaillées dans le Règlement de Consultation (Phase Candidature). - Tranche optionnelle n°1 : construction de 150,95 ml supplémentaires

5.1.3 Durée estimée

Durée : 36 Mois

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Le délai d'exécution du marché est de 36 mois maximum à compter de la date de démarrage de la tranche ferme dont périodes de préparation de chantier comprises (hors garanties)

5.1.9 Critères de sélection

Critère :
Type : Capacité économique et financière
Nom : Voir article 6 du règlement de la consultation (Phase Candidature)
Critère :
Type : Capacité technique et professionnelle
Description : Voir article 6 du règlement de la consultation (Phase Candidature)

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix des prestations proposées
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Qualité des moyens et de la démarche santé et sécurité au travail proposés
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 10
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Qualité et pertinence du planning prévisionnel détaillé proposé accompagné d'une note explicative de fonctionnement
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 5
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Qualité de l'organisation générale du chantier et des modalités d'exécution des travaux proposées
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 10
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Qualité de la démarche environnementale proposée
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 15
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles : français

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Autorisée
Description de la garantie financière : Garantie de parfait achèvement + garantie particulière d'étanchéité du soutènement de 10 ans. Retenue de garantie de 5% (3% si PME) pour couvrir la Garantie de parfait achèvement uniquement dans les conditions définies dans le marché.
Date limite de réception des demandes de participation : 27/02/2025 12:00 +02:00
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Conditions relatives à l’exécution du contrat : NC
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non
Montage financier : Crédit d'investissement du GPMD

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lille
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Lille
Organisation qui reçoit les demandes de participation : GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE
Organisation qui traite les offres : GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE

8. Organisations

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal administratif de Lille
Numéro d’enregistrement : 17590003400026
Adresse postale : 5 rue Geoffroy Saint Hilaire CS 62039
Ville : Lille
Code postal : 59014
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Point de contact : Greffe du Tribunal administratif de Lille
Adresse électronique : Greffe.ta-lille@juradm.fr
Téléphone : 0359542342
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours

8.1 ORG-0001

Nom officiel : GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE
Numéro d’enregistrement : 78359503600014
Adresse postale : 2505 Route de l'Ecluse Trystram BP 46534
Ville : Dunkerque
Code postal : 59386
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Point de contact : M. Stéphane GAVAUD
Adresse électronique : sgavaud@portdedunkerque.fr
Téléphone : 0328287433
Profil de l’acheteur : https://www.achatpublic.com/
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation qui traite les offres

11. Informations relatives à l’avis

11.1 Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : 271f204b-3b0a-4ce1-8d0a-20d48b4c438d - 03
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d’avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 27/01/2025 14:35 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Numéro de publication de l’avis : 00057222-2025
Numéro de publication au JO S : 19/2025
Date de publication : 28/01/2025