Overenie súladu s požiadavkami Vyhlášky 508/2009 konvenčného elektrického ostrova a ATEX Systému a posúdenie zhody s požiadavkami Smernice 97/23/EC a overenie aktivít pod kódom ASME.

Posúdenie zhody s požiadavkami Smernice 97/23/EC a Vyhlášky 508/2009 pre konvenčný ostrov- montáž potrubia: -Overenie projektu -Monitoring montážnych činností -Prenos značenia BTII -Posudzovanie RT snímkou -Pred- stavebná skúška Art.3.3 & 508/2009 Ic -Pred- stavebná skúška potrubných trás (Jobs M48A, M49, M51) pre BT II, III IV, Vyhláška 430/2011 a Vyhláška …

CPV: 71630000 Услуги по технически изпитвания и контрол
Място на изпълнение:
Overenie súladu s požiadavkami Vyhlášky 508/2009 konvenčného elektrického ostrova a ATEX Systému a posúdenie zhody s požiadavkami Smernice 97/23/EC a overenie aktivít pod kódom ASME.
Издаващ орган:
Slovenské elektrárne, a.s.
Номер на наградата:
15/31/025

1. Kupujúci

1.1 Kupujúci

Úradný názov : Slovenské elektrárne, a.s.

2. Postup

2.1 Postup

Názov : Overenie súladu s požiadavkami Vyhlášky 508/2009 konvenčného elektrického ostrova a ATEX Systému a posúdenie zhody s požiadavkami Smernice 97/23/EC a overenie aktivít pod kódom ASME.
Opis : Posúdenie zhody s požiadavkami Smernice 97/23/EC a Vyhlášky 508/2009 pre konvenčný ostrov- montáž potrubia: -Overenie projektu -Monitoring montážnych činností -Prenos značenia BTII -Posudzovanie RT snímkou -Pred- stavebná skúška Art.3.3 & 508/2009 Ic -Pred- stavebná skúška potrubných trás (Jobs M48A, M49, M51) pre BT II, III IV, Vyhláška 430/2011 a Vyhláška 508/2009 Ia, Ib -Analýza odchýlok stavebnej skúšky potrubných trás NC odd.3.3. a Vyhlášky 508/2009 Ic -Potrubné trasy (Jobs M48A, M49, M51) Stavebná skúška BTII,III,IV Vyhláška 430/2011 a Vyhláška 508/2009 Ia,Ib -Stavebná skúška potrubných trás NC odst.3.3. a Vyhlášky 508/2009 Ic -Stavebná skúška potrubných trás NC odst.3.3. Vyhlášky 508/2009 Ic Odchýlky -Hydraulická tlaková skúška -Zlaté zvary -Stavebná skúška a hydraulická tlaková skúška nádrží Posúdenie zhody s požiadavkami Smernice 97/23/EC a Vyhlášky 508/2009 pre konvenčný ostrov - montáž potrubných trás
Identifikátor postupu : 34f5ec3b-080a-456c-9ae6-17e2a0a68593
Interný identifikátor : 15/31/025

2.1.1 Účel

Druh zmluvy : Služby
Hlavná klasifikácia ( cpv ): 71630000 Technická inšpekcia a skúšanie

2.1.2 Miesto plnenia

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS) : Nitriansky kraj ( SK023 )
Krajina : Slovensko

2.1.4 Všeobecné informácie

Právny základ :
Smernica 2014/24/EÚ

5. Časť

5.1 Technické ID šarže : LOT-0001

Názov : Overenie súladu s požiadavkami Vyhlášky 508/2009 konvenčného elektrického ostrova a ATEX Systému a posúdenie zhody s požiadavkami Smernice 97/23/EC a overenie aktivít pod kódom ASME.
Opis : Posúdenie zhody s požiadavkami Smernice 97/23/EC a Vyhlášky 508/2009 pre konvenčný ostrov- montáž potrubia: -Overenie projektu -Monitoring montážnych činností -Prenos značenia BTII -Posudzovanie RT snímkou -Pred- stavebná skúška Art.3.3 & 508/2009 Ic -Pred- stavebná skúška potrubných trás (Jobs M48A, M49, M51) pre BT II, III IV, Vyhláška 430/2011 a Vyhláška 508/2009 Ia, Ib -Analýza odchýlok stavebnej skúšky potrubných trás NC odd.3.3. a Vyhlášky 508/2009 Ic -Potrubné trasy (Jobs M48A, M49, M51) Stavebná skúška BTII,III,IV Vyhláška 430/2011 a Vyhláška 508/2009 Ia,Ib -Stavebná skúška potrubných trás NC odst.3.3. a Vyhlášky 508/2009 Ic -Stavebná skúška potrubných trás NC odst.3.3. Vyhlášky 508/2009 Ic Odchýlky -Hydraulická tlaková skúška -Zlaté zvary -Stavebná skúška a hydraulická tlaková skúška nádrží Posúdenie zhody s požiadavkami Smernice 97/23/EC a Vyhlášky 508/2009 pre konvenčný ostrov - montáž potrubných trás
Interný identifikátor : 15/31/025

5.1.1 Účel

Druh zmluvy : Služby
Hlavná klasifikácia ( cpv ): 71630000 Technická inšpekcia a skúšanie

5.1.2 Miesto plnenia

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS) : Nitriansky kraj ( SK023 )
Krajina : Slovensko
Doplňujúce informácie :

5.1.6 Všeobecné informácie

Projekt verejného obstarávania nie je financovaný z prostriedkov EÚ
Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA) : áno

5.1.7 Strategické verejné obstarávanie

Cieľ strategického verejného obstarávania : Žiadne strategické verejné obstarávanie

5.1.12 Podmienky verejného obstarávania

Podmienky zmluvy :
Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk : Nie
Elektronická fakturácia : Povinná
Informácie o lehotách na preskúmanie : Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.

5.1.16 Ďalšie informácie, mediácia a preskúmanie

Organizácia pre preskúmanie : Úrad pre verejné obstarávanie
Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania : Úrad pre verejné obstarávanie
TED eSender : Úrad pre verejné obstarávanie

6. Výsledky

6.1 Identifikátor časti výsledku : LOT-0001

6.1.2 Informácie o víťazoch

Víťaz :
Úradný názov : TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Ponuka :
Identifikátor ponuky : Ponuka
Identifikátor časti alebo skupiny častí : LOT-0001
Hodnota výsledku : 1 900 000 Euro
Ponuka bola zaradená do poradia : áno
Poradie v zozname víťazov : 1
Zadávanie zákaziek subdodávateľom : Použitie zatiaľ nie je známe
Hodnota subdodávky je známa : nie
Percentuálny podiel subdodávok je známy : nie
Informácie o zmluve :
Identifikátor zmluvy : 4600011616
Názov : 4600011616
Dátum uzavretia zmluvy : 22/06/2016

7. Zmena

Identifikátor predchádzajúceho oznámenia o udelení zmluvy : 247156-2023
Dôvod zmeny : Potreba dodatočných stavebných prác, služieb alebo dodávok tovaru od pôvodného dodávateľa.
Opis : Zmena ceny z dôvodu zmeny harmonogramu (i) tieto dodatočné práce tvoria neoddeliteľnú súčasť rozsahu prác na základe tejto Zmluvy; (ii) tieto práce sú nevyhnutné na zabezpečenie funkčnosti rozsahu prác na základe tejto Zmluvy; (iii) sú dodatočné v zmysle rozsahu pôvodnej Zmluvy a ich dodatočná potreba vznikla z dôvodov, ktoré sa nedali predpokladať v skoršej fáze projektu a (iv) zmena dodávateľa nie je možná z technických ani ekonomických dôvodov a zároveň by Spoločnosti spôsobila značné ťažkosti a výraznú duplicitu nákladov.

7.1 Zmena

Identifikátor oddielu : CON-0001
Opis zmien : Zmena ceny z dôvodu zmeny harmonogramu - Navýšenie ceny o 997 795 EUR

8. Organizácie

8.1 ORG-0001

Úradný názov : Úrad pre verejné obstarávanie
Registračné číslo : 31797903
Registračné číslo : 2021511008
Poštová adresa : Ružová dolina 10
Mesto : Bratislava - mestská časť Ružinov
PSČ : 82109
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS) : Bratislavský kraj ( SK010 )
Krajina : Slovensko
Telefón : +421250264111
Roly tejto organizácie :
TED eSender
Organizácia pre preskúmanie
Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania

8.1 ORG-0002

Úradný názov : Slovenské elektrárne, a.s.
Registračné číslo : 35829052
Registračné číslo : 2020261353
Poštová adresa : Pribinova 40
Mesto : Bratislava - mestská časť Ružinov
PSČ : 811 09
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS) : Bratislavský kraj ( SK010 )
Krajina : Slovensko
Telefón : +421910673886
Roly tejto organizácie :
Kupujúci
Vedúci subjekt skupiny

8.1 ORG-0003

Úradný názov : TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Registračné číslo : 35852216
Registračné číslo : 2020263674
Poštová adresa : Jašíkova 6
Mesto : Bratislava
PSČ : 82103
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS) : Bratislavský kraj ( SK010 )
Krajina : Slovensko
Telefón : +421248291258
Roly tejto organizácie :
Uchádzač
Vedúci subjekt skupiny
Víťaz týchto častí : LOT-0001

10. Zmena

Verzia prechádzajúceho oznámenia, ktorá sa má upraviť : 247156-2023
Hlavný dôvod zmeny : Aktualizované informácie

10.1 Zmena

Identifikátor oddielu : RESULT
Opis zmien : Navýšenie ceny o 997 795 EUR

11. Informácie o oznámení

11.1 Informácie o oznámení

Identifikátor/verzia oznámenia : 7dea8c1b-cb38-4ba5-bb5a-b47160df5566 - 02
Typ formulára : Úprava zmluvy
Typ oznámenia : Oznámenie o úprave zmluvy
Dátum odoslania oznámenia : 17/03/2025 11:41 +01:00
Jazyky, v ktorých je toto oznámenie oficiálne k dispozícii : slovenčina

11.2 Informácie o uverejnení

Číslo uverejnenia oznámenia : 00173520-2025
Číslo vydania série S úradného vestníka : 54/2025
Dátum uverejnenia : 18/03/2025