MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX PORTANT SUR L'AMÉNAGEMENT DU JARDIN DU RAIL (JDR) ET DE LA PARTIE OUEST DES JARDINS DE L'ESTUAIRE (JDO) SUR L'ILE DE NANTES

La Samoa lance un marché public pour les travaux d'aménagement. Le projet : création d'un espace public à destination des riverains et des visiteurs, sur les Jardins de l'Estuaire (partie ouest) et les Jardins du Rail. Un espace qui s'intègre dans une vision globale : Les Jardins de l'Estuaire et …

CPV: 45112711 Строителни работи по оформяне на паркове, 45112500 Земни работи, 45100000 Работи по подготовка на строителната площадка, 45233120 Строителни и монтажни работи на пътища, 45233220 Строителни работи по полагане на пътна настилка на други пътища, 45232410 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на канализационна мрежа, 45316110 Монтажни работи на оборудване за осветление на пътища, летища и други, 45311200 Работи по свързване на електрически инсталации, 45232150 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на разпределителни водопроводи
Място на изпълнение:
MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX PORTANT SUR L'AMÉNAGEMENT DU JARDIN DU RAIL (JDR) ET DE LA PARTIE OUEST DES JARDINS DE L'ESTUAIRE (JDO) SUR L'ILE DE NANTES
Издаващ орган:
SAMOA
Номер на наградата:
2024TXJDOJDR

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : SAMOA
Forme juridique de l’acheteur : Entreprise publique
Activité du pouvoir adjudicateur : Logement et équipements collectifs

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX PORTANT SUR L'AMÉNAGEMENT DU JARDIN DU RAIL (JDR) ET DE LA PARTIE OUEST DES JARDINS DE L'ESTUAIRE (JDO) SUR L'ILE DE NANTES
Description : La Samoa lance un marché public pour les travaux d'aménagement. Le projet : création d'un espace public à destination des riverains et des visiteurs, sur les Jardins de l'Estuaire (partie ouest) et les Jardins du Rail. Un espace qui s'intègre dans une vision globale : Les Jardins de l'Estuaire et du Rail s'inscrivent dans une grande figure paysagère de parcs et jardins, porté par la Samoa avec l'équipe de MOEU, renforçant l'attractivité et la qualité de vie de l'Ile de Nantes. Le marché est alloti. Le présent avis d'attribution ne concerne que les lots A et B. Les lots C et D feront l'objet d'un avis d'attribution indépendant et ultérieur.
Identifiant de la procédure : 4024d23c-998b-473b-8969-a3ee312ddb99
Avis précédent : 8c6bc70e-dd11-4810-a9c5-a506e83c4c3d-01
Identifiant interne : 2024TXJDOJDR
Type de procédure : Ouverte
Justification de la procédure accélérée :
Principales caractéristiques de la procédure : Il s'agit d'un AOO conformément au CCP.

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45112711 Travaux d'aménagement paysager de parcs

2.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Ile de Nantes
Ville : NANTES
Code postal : 44263
Subdivision pays (NUTS) : Loire-Atlantique ( FRG01 )
Pays : France
Informations complémentaires : Le CCAP et le CCTP prévoient des objectifs de prise en compte des considérations environnementales. Le présent marché comporte également une clause obligatoire d'insertion professionnelle. Le détail des conditions d'exécution à caractère social est indiqué dans le CCAP. Une visite facultative est prévue durant la procédure et est vivement recommandée. Les modalités sont décrites à l'article 2.6 du RC. La durée du marché est définie comme la période entre la notification du marché, valant ordre démarrage de la période de préparation jusqu'à la levée de la dernière réserve. Elle est estimée à 17 mois, tous lots confondus. Hors période de garantie de parfait achèvement et de reprise des végétaux pour le lot C. Le délai d'exécution des travaux est défini comme la période entre l'OS de démarrage des travaux jusqu'à la date d'achèvement des travaux, hors période de levée des réserves. Elle est fixée contractuellement à, tous lots confondus : - 10 mois pour le secteur prioritaire (voir phasage) - 14 mois pour les autres secteurs. Des jalons contractuels sont prévus. Se référer à l'article 6 du CCAP.

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : Le présent avis attribution ne concerne que les lots A et B. Le lot A a été attribué sur la base du DQE contractuel d'un montant de 2 669 319.02 Euros HT. Le lot B a été attribué sur la base du DQE contractuel d'un montant de 673 101,57 Euros HT.
Base juridique :
Directive 2014/24/UE

4. Groupe de lots

4.1 Identifiant de groupe : GLO-0001

Lots inclus : LOT-0001 LOT-0002
Titre : LOT A : TERRASSEMENT, ASSAINISSEMENT ET VOIRIE SUR LES JDO ET JDR LOT B : RESEAUX SOUPLES, ÉCLAIRAGE PUBLIC ET ADDUCTION EAU POTABLE SUR LES JDO ET JDR

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : LOT A
Description : TERRASSEMENT, ASSAINISSEMENT ET VOIRIE SUR LES JDO ET JDR

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45112500 Travaux de terrassement
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45100000 Travaux de préparation de chantier
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45233120 Travaux de construction de routes
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45233220 Travaux de revêtement de routes
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45232410 Travaux d'assainissement

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Ile de Nantes
Ville : NANTES
Code postal : 44263
Subdivision pays (NUTS) : Loire-Atlantique ( FRG01 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 17 Mois

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : L’atténuation du changement climatique
Critères marchés publics écologiques : Autres critères applicables aux marchés publics écologiques
Objectif social promu : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Le prix des prestations (pondéré à 40%), issu du montant total du DQE.
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : La valeur technique (pondérée à 45%), décomposée comme suit : Efficience du mode opératoire des travaux - 15% Adéquation des moyens humains et matériels - 10% Qualité de mise en oeuvre, suivi des travaux et des matériaux et produits proposés - 10% Valeur environnementale et la pertinence de la méthodologie en faveur du développement durable - 10%
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Compréhension et intégration du planning et phasage des travaux - 15 %
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Cf RC.
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Référé précontractuel prévu à l'article 1441-2 du Code de procédure civile, et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu à l'article 1441-3 du Code de procédure civile, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article précité.

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal judicaire de Rennes -
Informations relatives aux délais de recours : Référé précontractuel prévu à l'article 1441-2 du Code de procédure civile, et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu à l'article 1441-3 du Code de procédure civile, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article précité.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal judicaire de Rennes -
Organisation qui signe le marché : SAMOA

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

Titre : LOT B
Description : RESEAUX SOUPLES, ÉCLAIRAGE PUBLIC ET ADDUCTION EAU POTABLE SUR LES JDO ET JDR

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45316110 Installation de matériel d'éclairage public
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45311200 Travaux d'installations électriques
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45232150 Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Ile de Nantes
Ville : NANTES
Code postal : 44263
Subdivision pays (NUTS) : Loire-Atlantique ( FRG01 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 17 Mois

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : L’atténuation du changement climatique
Critères marchés publics écologiques : Autres critères applicables aux marchés publics écologiques
Objectif social promu : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Le prix des prestations (pondéré à 40%), issu du montant total du DQE.
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : La valeur technique (pondérée à 45%), décomposée comme suit : Efficience du mode opératoire des travaux - 15% Adéquation des moyens humains et matériels - 10% Qualité de mise en oeuvre, suivi des travaux et des matériaux et produits proposés - 10% Valeur environnementale et la pertinence de la méthodologie en faveur du développement durable - 10%
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Compréhension et intégration du planning et phasage des travaux - 15 %
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Cf RC.
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Référé précontractuel prévu à l'article 1441-2 du Code de procédure civile, et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu à l'article 1441-3 du Code de procédure civile, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article précité.

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal judicaire de Rennes -
Informations relatives aux délais de recours : Référé précontractuel prévu à l'article 1441-2 du Code de procédure civile, et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu à l'article 1441-3 du Code de procédure civile, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article précité.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal judicaire de Rennes -
Organisation qui signe le marché : SAMOA

6. Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 3 342 420,59 Euro

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : COLAS FRANCE - Etablissement De Nantes NORD
Offre :
Identifiant de l’offre : OFFRE 1
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001
Valeur de l'offre : 2 669 319,02 Euro
L’offre a été classée : oui
Place sur la liste des lauréats : 1
L’offre est une variante : non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2025TXJDO/JDR-LOTA
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 25/03/2025
Date de conclusion du marché : 09/04/2025
Organisation qui signe le marché : SAMOA

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 3

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0002

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - LOIRE OCEAN
Offre :
Identifiant de l’offre : OFFRE 2
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0002
Valeur de l'offre : 673 101,57 Euro
L’offre a été classée : oui
Place sur la liste des lauréats : 1
L’offre est une variante : non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2025TXJDO/JDR-LOTB
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 25/03/2025
Date de conclusion du marché : 09/04/2025
Organisation qui signe le marché : SAMOA

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 1

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : SAMOA
Numéro d’enregistrement : 45045211500030
Adresse postale : 2 ter quai François Mitterrand BP 36311
Ville : Nantes cedex 2
Code postal : 44263
Subdivision pays (NUTS) : Loire-Atlantique ( FRG01 )
Pays : France
Adresse électronique : samantha.bronner@samoa-nantes.fr
Téléphone : 0251897266
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui signe le marché

8.1 ORG-0004

Nom officiel : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - LOIRE OCEAN
Numéro d’enregistrement : 13119676800094
Adresse postale : Avenue des Berthaudieres Avenue des Berthaudieres
Ville : Saint Pazanne
Code postal : 44640
Subdivision pays (NUTS) : Loire-Atlantique ( FRG01 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0002

8.1 ORG-0003

Nom officiel : COLAS FRANCE - Etablissement De Nantes NORD
Numéro d’enregistrement : 32933888300963
Adresse postale : 151 quai Emile Cormerais CS 20325
Ville : Saint Herblain Cedex
Code postal : 44803
Subdivision pays (NUTS) : Loire-Atlantique ( FRG01 )
Pays : France
Adresse électronique : contact.nantes.nord@colas.com
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0001

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal judicaire de Rennes
Numéro d’enregistrement : 17350111500161
Adresse postale : 7 rue Pierre Abélard 7 rue Pierre Abélard
Ville : Rennes
Code postal : 35000
Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine ( FRH03 )
Pays : France
Adresse électronique : tj2-rennes@justice.fr
Téléphone : 0299653737
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours

11. Informations relatives à l’avis

11.1 Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : 6b5cee47-74b1-4399-a650-f59c5b3ba8e3 - 01
Type de formulaire : Résultats
Type d’avis : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 10/04/2025 16:13 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Numéro de publication de l’avis : 00242841-2025
Numéro de publication au JO S : 73/2025
Date de publication : 14/04/2025